Извещение о проведении аукциона в электронной форме № 49

II . Информация о проводимом аукционе в электронной форме

Сведения о проводимом аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

При определении начальной (максимальной) цены контракта Заказчик использовал метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с п. 1       ч. 1 ст. 22 Федерального закона.

Расчет: начальная (максимальная) цена контракта определена как минимальная из цен, представленных в коммерческих предложениях от потенциальных подрядчиков на выполнение работ по ремонту «Красного моста» в г.Вологде:

 

Наименование объекта закупки	Кол-во/ объем	Коммерческое предложение 1 (письмо исх. № 2018/05/22-1 от 22.05.2018)	Коммерческое предложение 2 (письмо исх. № 166 от 23.05.2018)	Коммерческое предложение 3 (письмо исх. № 05/45 от 23.05.2018)
Выполнение работ по ремонту «Красного моста» в г.Вологде	1 усл. ед.	17 850 000,00	17 750 000,00	17 639 142,68

 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 17 639 142 (Семнадцать миллионов шестьсот тридцать девять тысяч сто сорок два) рубля 68 копеек.

 

Цена включает все расходы по выполнению работ, в том числе на закупку и доставку товаров (материалов, оборудования), получение необходимых согласований и разрешений, погрузочно-разгрузочные работы, перевозку и использование необходимой техники и оборудования, вывоз мусора, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, прочие расходы, связанные с выполнением обязательств по контракту.

 

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем: российской рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: не применяется.

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта: Контрактная служба создана приказом Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды от 31.12.2013 года № 1288 (с последующими изменениями).

Ответственные лица контрактной службы – Ивонин Игорь Георгиевич (тел. (8172) 72-23-05).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: «20» июня 2018 года 09 часов 00 минут.

Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений положений документации об аукционе:

Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные настоящим пунктом документации об аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать информацию:

1) согласие, участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

 

Инструкция по заполнению первой части заявки:

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать все показатели товара, установленные в пункте 14 раздела III. Техническое задание документации об электронном аукционе, и их значения, а также указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Значения показателей товаров указываются следующим образом:

- в случае, если в документации об электронном аукционе установлены значения показателей, которые не могут изменяться, значения таких показателей указываются в заявке на участие в аукционе без изменений;

- в случае, если в документации об электронном аукционе установлены максимальные и (или) минимальные значения показателей (не более / не менее), заявка на участие в аукционе должна содержать конкретные значения таких показателей (графа – значение показателей);

- в случае, если в документации об электронном аукционе установлены значения показателей с союзом «или», заявка на участие в аукционе должна содержать конкретные значения таких показателей.

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной форме требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника аукциона в электронной форме требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе.

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона в электронной форме заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника аукциона в электронной форме на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона, или копии этих документов – не предусмотрено;

6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной форме и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона, или копии этих документов – не предусмотрено;

7) декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона – не предусмотрено.

 

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Федерального закона.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме, подготовленная участником аукциона в электронной форме, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику аукциона в электронной форме третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

Не соблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

 

Условия контракта

Возможность заказчика при заключении контракта увеличить количество поставляемого товара в соответствии с частью 18 статьи 34 Федерального закона:            не предусмотрена.

Возможность изменения условий контракта при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта: предусмотрена.

Возможность по предложению заказчика увеличить предусмотренные контрактом количество товара (объем работы или услуги) не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренные контрактом количество поставляемого товара (объем выполняемой работы или оказываемой услуги) не более чем на десять процентов: предусмотрена.

 

III . ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

(Описание объекта закупки)

 

Выполнение работ по ремонту «Красного моста» в г.Вологде.

 

1. Основание проведения закупки	Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения в рамках Муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7672 (с последующими изменениями).
2. Предмет контракта (объект закупки)	Выполнение работ по ремонту «Красного моста» в г.Вологде
3. Место выполнения работ	Вологодская обл., г. Вологда, Красный мост (пешеходный) через р. Вологду по ул. Добролюбова
4. Срок выполнения работ	с даты заключения муниципального контракта по 27 августа 2018 года
5. Муниципальный заказчик	Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды
6. Подрядная организация (генеральный подрядчик)	Подрядчик определяется по итогам проведения аукциона в электронной форме
7. Источник финансирования	средства бюджета города Вологды
8. Производственные работы	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: Подготовительные работы: Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов технологических.  Земляные работы: Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: - Опалубочные работы - Арматурные работы - Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов): Гидроизоляция строительных конструкций. Устройство конструкций пешеходных мостов. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов.
9. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика	Требования к качеству, техническим характеристикам работ: в соответствии с технической частью аукционной документации и проектом контракта (включая приложения). Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. Работы выполняются с применением материалов подрядчика. Все используемые при выполнении работ материалы должны соответствовать технической документации, иметь соответствующие сертификаты, в случае их обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие их качество. Требования к результатам работ: Обеспечить высокое качество и соответствие выполненных работ требованиям, положениям контракта, в срок, без нарушений технологии производства работ, согласно требованиям нормативно-правовых актов в области строительства, строительным нормам и правилам СНиП, требованиям ГОСТ, требованиям других действующих нормативных документов, устанавливающих требования к данному виду работ.
10. Требования к безопасности выполняемых работ	Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка. Подрядчик по требованию заказчика обязан предоставить ему: - приказы о назначении ответственных сотрудников по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, - иные документы, требующиеся в соответствии с действующим законодательством, при осуществлении мероприятий в области противопожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды. К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд.
11. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ	Гарантия качества распространяется на все виды и объем выполненных работ. Гарантийный срок устанавливается с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ и составляет 5 (пять) лет. Гарантийный срок на товар (материалы) устанавливается в соответствии со сроком, установленным производителем товара (материалов). В течение гарантийного периода Подрядчик несет ответственность за качество выполненных по контракту работ. Недостатки (дефекты), возникшие по вине Подрядчика и обнаруженные в гарантийный период, Подрядчик устраняет за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления Заказчиком. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным представителями сторон. В случае отказа от подписания акта Подрядчиком, акт составляется с участием независимой стороны для освидетельствования степени и объема дефекта. В случае обнаружения в гарантийный срок недостатков, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
12.Соблюдение законодательных и иных нормативных правовых актов	Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с действующими в РФ нормами и правилами, нормативными актами об охране окружающей среды. Применяемые строительные машины и оборудование должны иметь технический паспорт, сертификат на соответствии российским нормам и стандартам. Перед началом работ должны быть выполнены мероприятия по безопасной организации стройплощадки. Опасные зоны должны быть ограждены сигнальными ограждениями и на них должны быть вывешены предупредительные знаки.
13. Объёмы производства работ	Виды и объемы работ в соответствии с ведомостями объемов работ (пп. 14.1 – 14.4 Технического задания (Описания объекта закупки))

 

13.1. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ: Береговые опоры.
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Очистка от мусора подферменной плиты	100 т мусора	0,003
2	Разборка кладки опор мостов и труб: бетонной (слив)	100 м3 кладки	0,0065
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1,86
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	1,86
5	Монтаж опорных конструкций опорных тумб - вывешивание пролетных строений	1 т конструкций	0,132
6	Монтаж опорных конструкций: опорных тумб - вывешивание пролетных строений (перестановка)	1 т конструкций	0,132
7	Металлоконструкции (огрунтованные) - опорные тумбы	т	0,132
8	Разборка кладки опор мостов и труб: железобетонной (подферменники)	100 м3 кладки	0,005
9	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1,25
10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	1,25
11	Установка закладных деталей весом: более 20 кг	1 т	0,29
12	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей (опорные плиты)	1 м2 очищаемой поверхности	114
13	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов (подферменники)	100 м3 бетона в деле	0,005
14	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400) F300, W6	м3	0,51
15	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0,0812
16	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	0,0812
17	Устройство подливки толщиной 20 мм - устройство цементных сливов толщ. 8 см	100 м2 подливки под оборудование	0,13
18	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	100 м2 подливки под оборудование	0,13
19	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	1,06
20	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей (металлические опорные части и опорные плиты)	1 м2 очищаемой поверхности	1,5
21	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунт-шпатлевкой ЭП-0010	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015
22	Материал защитный	кг	1
23	Защита трущихся частей графитовой смазкой	1 шт.	4
24	Разборка кладки опор мостов и труб: бетонной (шкафная стенка)	100 м3 кладки	0,015
25	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	2,4
26	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	2,4
27	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий	0,28
28	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01	100 отверстий	0,28
29	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,015
30	Клей эпоксидный	т	0,001
31	Устройство из монолитного железобетона: шкафной стенки	100 м3 железобетона в деле	0,01
32	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400) F300, W6	м3	1,04
33	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0,06
34	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	0,06
35	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0,025
36	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0,025
37	Разборка кладки опор мостов и труб: бетонной	100 м3 кладки	0,0285
38	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	6,84
39	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	6,84
40	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой толщиной слоя 30 мм по арматурной сетке - заделка сколов и каверн, восстановление защитного слоя толщиной 3см	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,57
41	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	71
42	Состав гидроизоляционный	кг	5415
43	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой	100 м2 окрашиваемой поверхности	71
44	Материал защитный химстойкий	кг	11
45	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,71
46	Материал защитный	кг	34
47	Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной	100 м2 изолируемой поверхности	0,3

 

13.2. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ: Укрепление конусов.
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.
1	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	2,496
2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	624
3	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 12 км I класс груза	1 т груза	624
4	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	624
5	Смесь песчано-гравийная природная	м3	61
6	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	1,665
7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	2,498
8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,04
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	72
10	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,102
11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,153
12	Разборка кладки опор мостов и труб: бетонной (упор)	100 м3 кладки	0,09
13	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	21,6
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	21,6
15	Укрепление откосов земляного полотна бетонными : монолитными плитами при толщине до 10 см - конусы и бровки	100 м2 укрепляемой поверхности	17,67
16	Укрепление откосов земляного полотна бетонными: на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-05	100 м2 укрепляемой поверхности	17,67
17	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	8,98
18	Арматурные сетки сварные	т	8,98
19	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,42
20	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М350) F300, W6	м3	42,63
21	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0,9
22	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0,9
23	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (для устройства каменной наброски))	100 м3 грунта	0,5
24	Устройство каменной наброски или призмы - обделка укрепления	100 м3 камня в деле	1,9
25	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (под каменную наброску)	100 м3 грунта	0,14
26	Устройство каменной наброски или призмы	100 м3 камня в деле	1,9
27	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (под рисберму)	100 м3 грунта	0,45
28	Устройство каменной наброски или призмы	100 м3 камня в деле	0,45

 

13.3. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ: Лестничные сходы - демонтажные работы.
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,049
2	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,308
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	88,76
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	88,76
5	Демонтаж водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги: стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,7
6	Демонтаж стальных сварных перил на мостах и путепроводах	1 т перил	4
7	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	4
8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	4
9	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	1 м3	32
10	Демонтаж лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 5 м, ширина лестничных маршей свыше 1,5 м	1 м3 сборных железобетонных конструкций	33,5
11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	163,75
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	163,75
13	Разборка кладки опор мостов и труб: бетонной	100 м3 кладки	0,097
14	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	24,25
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	24,25

 

13.4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ: Лестничные сходы - монтажные работы.
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Монтажные работы
1	Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных	1 м3	9,7
2	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0,06
3	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0,025
4	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	0,06
5	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0,025
6	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	100 м3 в деле	0,243
7	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400)	м3	24,66
8	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0,163
9	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	2,41
10	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм	т	0,431
11	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм	т	0,29
12	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм	т	0,431
13	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 32-40 мм	т	0,29
14	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	2,41
15	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0,163
16	Устройство лестничных маршей	100 м3 железобетона в деле	0,2848
17	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400)	м3	28,91
18	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0,703
19	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0,833
20	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм	т	2,001
21	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм	т	2,001
22	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	0,833
23	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0,703
24	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	1 т	0,25
25	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,25
26	Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги: с устройством защитного слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,7
27	Мостопласт	м2	168
28	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 6 мм	т	0,3
29	Бетон гидротехнический, класс В40 (М550)	м3	28
30	Устройство подушек: щебеночных	100 м3 подушки	1
31	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,07
32	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,07
33	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	8,456
34	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах	1 т перил	8,83
35	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	8,83
36	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м ограждения	1,026
37	Поручни из древесины тип П-2 размером 44х75 мм	м	104,7
38	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	150,2
39	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	1,502
40	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,502
41	Материал защитный химстойкий	кг	48
42	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125	100 м2 окрашиваемой поверхности	150,2
43	Материал защитный	кг	70
44	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	1,6
45	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,8
46	Грунтовка	кг	32,4
47	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,8
48	Сплошное выравнивание финишной штукатуркой толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,8
49	Грунтовка	кг	32,4
50	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,8
51	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	2,124
52	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (огрунтованные) - защита ступеней	т	0,648
53	Монтаж опорных конструкций: пандус	1 т конструкций	0,828
54	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (огрунтованные) - пандус из швеллера №16	т	0,828
55	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3,2
56	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм	шт.	2
57	Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м	1 т конструкций	0,04
58	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (огрунтованные) - продухи с креплением	т	0,044

 

 

14.  При выполнении работ должны использоваться следующие товары (материалы, оборудование):

№ п/п	Наименование используемого товара (материала) при выполнении работ	Показатели	Значения показателей
1.	Сталь горячекатаная арматурная	Профиль	периодический
		Класс	A-III
		Диаметр, мм	8
		Соответствие нормативному акту	ГОСТ 5781-82
2.	Сталь горячекатаная арматурная	Профиль	периодический
		Класс	A-III
		Диаметр, мм	12
		Соответствие нормативному акту	ГОСТ 5781-82
3.	Сталь горячекатаная	Профиль	периодический
		Класс	A-III
		Диаметр, мм	16
		Соответствие нормативному акту	ГОСТ 5781-82
4.	Сталь горячекатаная	Профиль	периодический
		Класс	A-III
		Диаметр, мм	18
		Соответствие нормативному акту	ГОСТ 5781-82
5.	Сталь горячекатаная	Профиль	периодический
		Класс	A-III
		Диаметр, мм	32
		Соответствие нормативному акту	ГОСТ 5781-82
6.	Сталь горячекатаная	Профиль	периодический
		Класс	A-III
		Диаметр, мм	40
		Соответствие нормативному акту	ГОСТ 5781-82
7.	Сталь горячекатаная	Профиль	гладкий
		Класс	A-I
		Диаметр, мм	8
		Соответствие нормативному акту	ГОСТ 5781-82
8.	Бетон тяжелый	Класс по прочности	В30
		Марка	М400
		Крупность заполнителя, мм	40
		Соответствие нормативному акту	ГОСТ 26633-2015
9.	Бетон тяжелый	Класс по прочности	В25
		Марка	М350
		Крупность заполнителя, мм	40
		Соответствие нормативному акту	ГОСТ 26633-2015
10.	Бетон гидротехнический	Класс по прочности	В40
		Марка	М550
11.	Асфальтобетонная смесь	Тип	Б
		Марка	I
		Размер	крупнозернистая
		Вид смеси	Горячая, плотная
		Соответствие нормативному акту	ГОСТ 9128-2009
12.	Поручни	Материал	древесина хвойных пород
		Марка	П-2
		Толщина, мм	44
		Ширина, мм	75
		Соответствие нормативному акту	ГОСТ 8242-88
13.	Дверь противопожарная	Описание: однопольная, сплошная	соответствие
		Предел огнестойкости, мин	30
		Материал	сталь
		Размер, мм: - Ширина - Высота	800 2100
14.	Раствор	Вид	цементный
		Назначение	кладочный
		Марка по прочности	М200
		Соответствие нормативному акту	ГОСТ 28013-98
15.	Смесь песчано-гравийная	Вид	природная
		Назначение	для строительных работ
		Соответствие нормативному акту	ГОСТ 23735-2014
16.	Сетка сварная	Материал	арматурная сталь
		Класс стали	A-I
		Диаметр стержня, мм	6
		Размер ячейки, мм	10х10
		Соответствие нормативному акту	ГОСТ 23279-2012
17.	Сетка сварная	Материал	арматурная сталь
		Класс стали	A-II
		Диаметр стержня, мм	6
		Размер ячейки, мм	10х10
		Соответствие нормативному акту	ГОСТ 23279-2012
18.	Материал рулонный битумно-полимерный	Назначение	гидроизоляция
		Соответствие нормативному акту	ГОСТ Р 55396-2013
19.	Грунтовка	Назначение	для укрепления перед оштукатуриванием изделий малой плотности; подготовки металлоконструкций, ЖБИ с выведенными закладными элементами к последующей шпаклевке; укрепления пылящего старого бетона перед отделочными работами.
20.	Материал защитный	Назначение	для защиты прокоррозированного и чистого металла
		Описание: суспензия пигментов и функциональных наполнителей в лаке на основе модифицированного каучуками алкида, с добавлением целевых технологических добавок	соответствие
21.	Состав гидроизоляционный	Назначение	для гидроизоляции высокопрочного штукатурного раствора; в качестве ремонтного состава для восстановления разрушений бетона (сколы, выбоины, каверны, оголения арматуры, разрушения в швах и стыках, герметизации трещин и т.п.); в качестве гидроизоляционного высокопрочного раствора для устройства верхнего слоя пола.
		Описание: сухая смесь на основе высокомарочного цемента, микронаполнителя, фракционного песка и функциональных добавок	соответствие
		Марка по водонепроницаемости	W18
22.	Материал защитный химстойкий	Назначение	для защиты прокоррозированного и чистого металла
		Описание: антикоррозионный эпоксидный двухкомпонентный тиксотропный материал	соответствие
23.	Сетка арматурная сварная	Назначение	для армирования дорожных покрытий, железобетонных конструкций с ненормированной прочностью
		Длина, мм	не менее 2000, но не более 6000
		Ширина, мм	не менее 1000, но не более 2400
		Диаметр, мм: от 4 до 12	соответствие
24.	Эмаль ХВ-125	Цвет	по согласованию с Заказчиком
25.	Клей эпоксидный	Соответствие нормативному акту	ГОСТ 10587-84

 

 

 

ПРОЕКТ

 

Муниципальный контракт №_______

Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Подрядчика выполнения работ в полном соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего контракта, соблюдения сроков выполнения работ.

2.1.2. При выявлении недостатков в работе требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика.

2.1.3. Осуществлять контроль за выполнением работ и их качеством, проверять выполненные объемы работ и решать оперативные вопросы.

2.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

2.1.5. Привлекать независимых экспертов для приемки выполненных работ, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.1.6. Отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в соответствии с требованиями законодательства.

2.1.7. Осуществлять иные необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством РФ и вытекающие из существа настоящего контракта.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Согласовать График выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его представления Подрядчиком. Передать его Подрядчику в течение 1 (одного) рабочего дня со дня согласования.

2.2.2. Согласовать представленные Подрядчиком локальные сметные расчеты в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их представления Подрядчиком в соответствии с           п. 2.4.3 настоящего контракта. Передать их Подрядчику в течение 1 (одного) рабочего дня со дня согласования или вернуть в тот же срок на доработку с указанием основания возврата и срока исправления недочетов.

2.2.3. Принять и оплатить фактически выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в настоящем контракте.

2.2.4. Провести экспертизу работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.2.5. Оказывать необходимое содействие Подрядчику в ходе выполнения работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта.   

2.2.6. Произвести возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

2.2.7. Осуществлять иные необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством РФ и вытекающие из существа настоящего контракта.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Требовать от Заказчика приемки выполненных работ.

2.3.2. Требовать оплаты фактически выполненных работ.

2.3.3. Получать от Заказчика информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

2.4. Подрядчик обязан:

2.4.1. Выполнить работы по ремонту «Красного моста» в г.Вологде в соответствии с Техническим заданием (Описанием объекта закупки) (Приложение № 1 к муниципальному контракту) и Графиком выполнения работ, с использованием необходимого оборудования и техники, на условиях и в сроки, установленные настоящим контрактом.

2.4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения контракта представить Заказчику для согласования График выполнения работ.

2.4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения контракта представить Заказчику локальные сметные расчеты, соответствующие ведомостям объемов работ, размещенным Заказчиком в базовых ценах с учетом коэффициента снижения, рассчитанным как отношение цены муниципального контракта к начальной (максимальной) цене контракта.

2.4.4. Оформить исполнительную документацию, необходимую для сдачи объекта, в соответствии с РД 11-02-2006.

2.4.5. До начала выполнения работ в установленном порядке получить разрешение на проведение указанных в контракте работ.

2.4.6. До начала выполнения работ уведомить Заказчика в письменном виде о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, в случае привлечения Подрядчиком такой организации.

2.4.7. До начала выполнения работ уведомить владельцев коммуникаций о производстве работ и получить необходимые согласования с собственниками инженерных сетей, коммуникаций, проходящих в границах производства работ, в установленном порядке, иными заинтересованными лицами. При нанесении в ходе производства работ ущерба существующим конструкциям или инженерным сетям Подрядчик в кратчайшие сроки за свой счет производит ремонтно-восстановительные работы и направляет об этом письменное уведомление Заказчику.

2.4.8. Использовать при проведении работ материалы и оборудование, прошедшие процедуру обязательного подтверждения соответствия. До начала выполнения работ предоставить заказчику необходимые декларации о соответствии и/или сертификаты соответствия на используемые материалы и оборудование. При выполнении работ использовать только новые, ранее не использованные материалы.

2.4.9. Обеспечить безопасность дорожного движения в границах участка работ, сохранность находящихся в зоне производства работ коммуникаций в период производства работ, соблюдение общего порядка в местах проведения работ.

2.4.10. Обеспечить представителям Заказчика доступ на участок выполнения работ и другие места, связанные с выполнением работ по контракту для контроля качества и приемки выполненных работ, в том числе представлять по его требованию информацию о ходе выполнения работ.

2.4.11. Не передавать документацию и другую информацию, полученную Подрядчиком в процессе исполнения настоящего контракта, третьим лицам, без разрешения Заказчика.

2.4.12. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений, согласований и т.д. на право производства работ, требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе, при необходимости, ордер административно-технической инспекции, согласование проведения работ на проезжей части улиц и магистралей.

2.4.13. Использовать для выполнения работ специалистов квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом.

2.4.14. Незамедлительно предупреждать Заказчика о возникновении обстоятельств, которые могут повлиять на увеличение стоимости работ, ухудшение качества выполняемых работ и нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, и принять все допустимые меры для устранения таких препятствий. Также предупреждать Заказчика о возникновении иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые создают невозможность завершения работ в срок.

2.4.15. Устранить недостатки, выявленные Заказчиком в период реализации настоящего контракта, за собственный счет, при получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты работ, выполняемых Подрядчиком, или несоответствия их условиям настоящего контракта.

2.4.16. Вести журнал учета работ, выполняемых на объекте, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за два дня о времени освидетельствования скрытых работ, не проводить работы до приемки скрытых работ.

2.4.17. Обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на объекте в период действия настоящего контракта и нести расходы по его содержанию до передачи результатов работ Заказчику (до подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ), а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи результата работ. В случае если в указанный срок объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утрата, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

2.4.18. Нести самостоятельную и полную ответственность за безопасность труда рабочих на объекте, в том числе, во время нахождения на объекте представителей Подрядчика, а также привлеченных им для исполнения обязательств по настоящему контракту работников, обеспечить соблюдение указанными лицами установленного режима охраны, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, обеспечить проведение необходимого инструктажа указанных лиц.

2.4.19. Информировать Заказчика в письменной форме о готовности к сдаче-приемке работ не позднее, чем за два рабочих дня до начала сдачи-приемки работ, в том числе скрытых работ. Если закрытие скрытых работ выполнено без присутствия Заказчика (в случае если Заказчик не информирован или был информирован с нарушением сроков) Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

2.4.20. Осуществлять выполнение последующих работ только после освидетельствования скрытых работ с составлением соответствующего акта.

2.4.21. Принять все необходимые меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ элементов благоустройства, существующих конструкций и инженерных сетей, в том числе, если их повреждения произошли в результате неправильного использования Подрядчиком или действий по вине Подрядчика. В указанных случаях Подрядчик обязан направить соответствующее уведомление заказчику.

2.4.22. Выполнить работы в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального законодательства, нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда», в том числе:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации,

- Земельного кодекса Российской Федерации,

- Федерального закона от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

- СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91»;

- иными нормативными правовыми актами, нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами, сводами правил, государственными и национальными стандартами, строительными нормами и правилами, санитарными, противопожарными нормами и правилами, устанавливающими требования к выполнению работ.

2.4.23. Предоставлять по требованию Заказчика исполнительно-техническую документацию:

- журнал производства работ;  

- акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки (с приложением сертификатов, паспортов и/или других документов, подтверждающих качество используемых материалов);

- прочую запрашиваемую информацию и материалы, в порядке и сроки, определенные Заказчиком.

2.4.24. В случае реорганизации, изменения наименования, адреса места нахождения, банковских реквизитов и т.д. в письменной форме уведомить Заказчика, в течение 3 (трех) дней с даты соответствующих изменений.

2.4.25. Обеспечить уборку территории производства работ, прилегающей территории, чистоту выезжающего транспорта, производить уборку образовавшихся в ходе выполнения работ отходов и мусора с мест выполнения работ с вывозом на объект размещения отходов, в том числе: заключить силами и средствами Подрядчика договоры на транспортировку и размещение (или использование) отходов, образующихся в процессе ремонта, в том числе бытовых отходов, строительных отходов, грунта, загрязненного опасными веществами, излишек грунта, незагрязненного опасными веществами и прочих минеральных отходов с организациями, имеющими соответствующие специальные разрешения на данные виды деятельности.

2.4.26. В пятидневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ произвести уборку места производства работ от механизмов, инструментов, инвентаря, материалов и другого имущества, принадлежащего Подрядчику, ликвидировать временные здания и сооружения, если таковые возводились в процессе выполнения работ, очистить площадку от строительного мусора.

2.4.27. За свой счет и своими силами устранить недостатки, обнаруженные в ходе выполнения работ, приемки и в гарантийный период, в установленные Заказчиком сроки.

2.4.28. Осуществлять иные необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством РФ и вытекающие из существа настоящего контракта.

 

Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:

за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

 

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:

за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.4, 7.5 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Размер штрафа составляет: ______________ рублей.

 

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа составляет: ______________ рублей.

 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042):

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

 

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. Применение штрафных санкций (неустойки, штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение правил техники безопасности и охраны труда, требований безопасности жизни и здоровья граждан, охрану окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за возмещение ущерба третьей стороне, если ущерб возник по вине Подрядчика.

7.11. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем контракте, но предусмотренную действующим законодательством РФ.

 

Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Вологодской области.

 

Расторжение контракта

10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон и по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон настоящий контракт прекращает свое действие со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними настоящего контракта.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным аукционной документацией требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

10.5. Расторжение настоящего контракта в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с требованиями статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для государственных или муниципальных нужд» (с последующими изменениями).

10.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

 

Срок действия контракта

Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до фактического исполнения сторонами в полном объеме своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

 

Прочие условия

12.1. Изменение условий настоящего контракта осуществляется по письменному соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.2. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа и подписывается сторонами контракта электронной цифровой подписью.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

(Описание объекта закупки)

Выполнение работ по ремонту «Красного моста» в г.Вологде.

 

1. Основание проведения закупки	Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения в рамках Муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7672 (с последующими изменениями).
2. Предмет контракта (объект закупки)	Выполнение работ по ремонту «Красного моста» в г.Вологде
3. Место выполнения работ	Вологодская обл., г. Вологда, Красный мост (пешеходный) через р. Вологду по ул. Добролюбова
4. Срок выполнения работ	с даты заключения муниципального контракта по 27 августа 2018 года
5. Муниципальный заказчик	Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды
6. Подрядная организация (генеральный подрядчик)	Подрядчик определяется по итогам проведения аукциона в электронной форме
7. Источник финансирования	средства бюджета города Вологды
8. Производственные работы	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: Подготовительные работы: Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов технологических.  Земляные работы: Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций: - Опалубочные работы - Арматурные работы - Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов): Гидроизоляция строительных конструкций. Устройство конструкций пешеходных мостов. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов.
9. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика	Требования к качеству, техническим характеристикам работ: в соответствии с технической частью аукционной документации и проектом контракта (включая приложения). Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. Работы выполняются с применением материалов подрядчика. Все используемые при выполнении работ материалы должны соответствовать технической документации, иметь соответствующие сертификаты, в случае их обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие их качество. Требования к результатам работ: Обеспечить высокое качество и соответствие выполненных работ требованиям, положениям контракта, в срок, без нарушений технологии производства работ, согласно требованиям нормативно-правовых актов в области строительства, строительным нормам и правилам СНиП, требованиям ГОСТ, требованиям других действующих нормативных документов, устанавливающих требования к данному виду работ.
10. Требования к безопасности выполняемых работ	Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка. Подрядчик по требованию заказчика обязан предоставить ему: - приказы о назначении ответственных сотрудников по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, - иные документы, требующиеся в соответствии с действующим законодательством, при осуществлении мероприятий в области противопожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды. К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд.
11. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ	Гарантия качества распространяется на все виды и объем выполненных работ. Гарантийный срок устанавливается с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ и составляет 5 (пять) лет. Гарантийный срок на товар (материалы) устанавливается в соответствии со сроком, установленным производителем товара (материалов). В течение гарантийного периода Подрядчик несет ответственность за качество выполненных по контракту работ. Недостатки (дефекты), возникшие по вине Подрядчика и обнаруженные в гарантийный период, Подрядчик устраняет за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления Заказчиком. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным представителями сторон. В случае отказа от подписания акта Подрядчиком, акт составляется с участием независимой стороны для освидетельствования степени и объема дефекта. В случае обнаружения в гарантийный срок недостатков, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
12.Соблюдение законодательных и иных нормативных правовых актов	Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с действующими в РФ нормами и правилами, нормативными актами об охране окружающей среды. Применяемые строительные машины и оборудование должны иметь технический паспорт, сертификат на соответствии российским нормам и стандартам. Перед началом работ должны быть выполнены мероприятия по безопасной организации стройплощадки. Опасные зоны должны быть ограждены сигнальными ограждениями и на них должны быть вывешены предупредительные знаки.
13. Объёмы производства работ	Виды и объемы работ в соответствии с ведомостями объемов работ (пп. 14.1 – 14.4 Технического задания (Описания объекта закупки))

 

13.1. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ: Береговые опоры.
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Очистка от мусора подферменной плиты	100 т мусора	0,003
2	Разборка кладки опор мостов и труб: бетонной (слив)	100 м3 кладки	0,0065
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1,86
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	1,86
5	Монтаж опорных конструкций опорных тумб - вывешивание пролетных строений	1 т конструкций	0,132
6	Монтаж опорных конструкций: опорных тумб - вывешивание пролетных строений (перестановка)	1 т конструкций	0,132
7	Металлоконструкции (огрунтованные) - опорные тумбы	т	0,132
8	Разборка кладки опор мостов и труб: железобетонной (подферменники)	100 м3 кладки	0,005
9	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1,25
10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	1,25
11	Установка закладных деталей весом: более 20 кг	1 т	0,29
12	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей (опорные плиты)	1 м2 очищаемой поверхности	114
13	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов (подферменники)	100 м3 бетона в деле	0,005
14	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400) F300, W6	м3	0,51
15	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0,0812
16	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	0,0812
17	Устройство подливки толщиной 20 мм - устройство цементных сливов толщ. 8 см	100 м2 подливки под оборудование	0,13
18	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	100 м2 подливки под оборудование	0,13
19	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	1,06
20	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей (металлические опорные части и опорные плиты)	1 м2 очищаемой поверхности	1,5
21	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунт-шпатлевкой ЭП-0010	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015
22	Материал защитный	кг	1
23	Защита трущихся частей графитовой смазкой	1 шт.	4
24	Разборка кладки опор мостов и труб: бетонной (шкафная стенка)	100 м3 кладки	0,015
25	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	2,4
26	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	2,4
27	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий	0,28
28	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01	100 отверстий	0,28
29	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,015
30	Клей эпоксидный	т	0,001
31	Устройство из монолитного железобетона: шкафной стенки	100 м3 железобетона в деле	0,01
32	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400) F300, W6	м3	1,04
33	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0,06
34	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	0,06
35	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0,025
36	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0,025
37	Разборка кладки опор мостов и труб: бетонной	100 м3 кладки	0,0285
38	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	6,84
39	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	6,84
40	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой толщиной слоя 30 мм по арматурной сетке - заделка сколов и каверн, восстановление защитного слоя толщиной 3см	100 м2 шпатлюемой поверхности	0,57
41	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	71
42	Состав гидроизоляционный	кг	5415
43	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой	100 м2 окрашиваемой поверхности	71
44	Материал защитный химстойкий	кг	11
45	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,71
46	Материал защитный	кг	34
47	Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной	100 м2 изолируемой поверхности	0,3

 

13.2. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ: Укрепление конусов.
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.
1	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	2,496
2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	624
3	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 12 км I класс груза	1 т груза	624
4	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	624
5	Смесь песчано-гравийная природная	м3	61
6	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	1,665
7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	2,498
8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,04
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	72
10	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,102
11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,153
12	Разборка кладки опор мостов и труб: бетонной (упор)	100 м3 кладки	0,09
13	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	21,6
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	21,6
15	Укрепление откосов земляного полотна бетонными : монолитными плитами при толщине до 10 см - конусы и бровки	100 м2 укрепляемой поверхности	17,67
16	Укрепление откосов земляного полотна бетонными: на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-05	100 м2 укрепляемой поверхности	17,67
17	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	8,98
18	Арматурные сетки сварные	т	8,98
19	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,42
20	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М350) F300, W6	м3	42,63
21	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0,9
22	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0,9
23	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (для устройства каменной наброски))	100 м3 грунта	0,5
24	Устройство каменной наброски или призмы - обделка укрепления	100 м3 камня в деле	1,9
25	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (под каменную наброску)	100 м3 грунта	0,14
26	Устройство каменной наброски или призмы	100 м3 камня в деле	1,9
27	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (под рисберму)	100 м3 грунта	0,45
28	Устройство каменной наброски или призмы	100 м3 камня в деле	0,45

 

13.3. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ: Лестничные сходы - демонтажные работы.
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,049
2	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,308
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	88,76
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	88,76
5	Демонтаж водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги: стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,7
6	Демонтаж стальных сварных перил на мостах и путепроводах	1 т перил	4
7	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	4
8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	4
9	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	1 м3	32
10	Демонтаж лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 5 м, ширина лестничных маршей свыше 1,5 м	1 м3 сборных железобетонных конструкций	33,5
11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	163,75
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	163,75
13	Разборка кладки опор мостов и труб: бетонной	100 м3 кладки	0,097
14	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	24,25
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза	1 т груза	24,25

 

13.4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ: Лестничные сходы - монтажные работы.
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Монтажные работы
1	Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных	1 м3	9,7
2	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0,06
3	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0,025
4	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	0,06
5	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0,025
6	Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	100 м3 в деле	0,243
7	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400)	м3	24,66
8	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0,163
9	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	2,41
10	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм	т	0,431
11	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм	т	0,29
12	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм	т	0,431
13	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 32-40 мм	т	0,29
14	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	2,41
15	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0,163
16	Устройство лестничных маршей	100 м3 железобетона в деле	0,2848
17	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400)	м3	28,91
18	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0,703
19	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0,833
20	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм	т	2,001
21	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм	т	2,001
22	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	т	0,833
23	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0,703
24	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	1 т	0,25
25	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0,25
26	Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги: с устройством защитного слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,7
27	Мостопласт	м2	168
28	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 6 мм	т	0,3
29	Бетон гидротехнический, класс В40 (М550)	м3	28
30	Устройство подушек: щебеночных	100 м3 подушки	1
31	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,07
32	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,07
33	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б	т	8,456
34	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах	1 т перил	8,83
35	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	8,83
36	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м ограждения	1,026
37	Поручни из древесины тип П-2 размером 44х75 мм	м	104,7
38	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	150,2
39	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	1,502
40	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,502
41	Материал защитный химстойкий	кг	48
42	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125	100 м2 окрашиваемой поверхности	150,2
43	Материал защитный	кг	70
44	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	1,6
45	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,8
46	Грунтовка	кг	32,4
47	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,8
48	Сплошное выравнивание финишной штукатуркой толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,8
49	Грунтовка	кг	32,4
50	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,8
51	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	2,124
52	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (огрунтованные) - защита ступеней	т	0,648
53	Монтаж опорных конструкций: пандус	1 т конструкций	0,828
54	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (огрунтованные) - пандус из швеллера №16	т	0,828
55	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3,2
56	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм	шт.	2
57	Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м	1 т конструкций	0,04
58	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (огрунтованные) - продухи с креплением	т	0,044

 

14. При выполнении работ должны использоваться следующие товары (материалы, оборудование):

№ п/п	Наименование используемого товара (материала) при выполнении работ	Показатели	Значения показателей

Заказчик Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 6а тел. (8172) 72-23-05, 76-06-05 ИНН 3525197602, КПП 352501001 УФК по ВО (Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды  л.с. 03303272500) р/с 40204810900000000065 в Отделении Вологда г.Вологда БИК 041909001 ________________________________ ________________________________ _____________________/__________/

Подрядчик

 

Извещение о проведении аукциона в электронной форме № 49

Наименование заказчика: Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды, место нахождения: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 6а, почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 6а, адрес электронной почты: [email protected], номер контактного телефона: (8172) 72-23-05 ответственное должностное лицо заказчика: Ивонин Игорь Георгиевич, настоящим приглашает к участию в аукционе в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту «Красного моста» в г.Вологде.

Идентификационный код закупки: 183352519760235250100100490604213244.

Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): аукцион в электронной форме.

Наименование объекта закупки: выполнение работ по ремонту «Красного моста» в г.Вологде.

Описание объекта закупки, объем выполняемых работ: указаны в разделе III. Техническое задание документации об аукционе в электронной форме.

Показатели, позволяющие определить соответствие выполняемых работ установленным заказчиком требованиям: указаны в разделе III. Техническое задание документации об аукционе в электронной форме.

Требования к г арантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Срок предоставления гарантий качества:

Гарантия качества распространяется на все виды и объем выполненных работ. Гарантийный срок устанавливается с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ и составляет 5 (пять) лет. Гарантийный срок на товар (материалы) устанавливается в соответствии со сроком, установленным производителем товара (материалов).

Объем предоставления гарантий качества:

В течение гарантийного периода Подрядчик несет ответственность за качество выполненных по контракту работ. Недостатки (дефекты), возникшие по вине Подрядчика и обнаруженные в гарантийный период, Подрядчик устраняет за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления Заказчиком. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным представителями сторон. В случае отказа от подписания акта Подрядчиком, акт составляется с участием независимой стороны для освидетельствования степени и объема дефекта. В случае обнаружения в гарантийный срок недостатков, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Место выполнения работ: Вологодская обл., г. Вологда, Красный мост (пешеходный) через р. Вологду по ул. Добролюбова.

Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по         27 августа 2018 года.

Начальная (максимальная) цена контракта: 17 639 142 (Семнадцать миллионов шестьсот тридцать девять тысяч сто сорок два) рубля 68 копеек.

Источник финансирования: средства бюджета города Вологды.

Ограничение участия в определении поставщика (исполнителя, подрядчика): не установлено.

Срок, место и порядок подачи заявок участников аукциона в электронной форме: заявки подаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме до 09 часов 00 минут «20» июня 2018 г.

Заявки на участие в аукционе в электронной форме подаются только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.rts-tender.ru.

Участник вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме.

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме: 5% от начальной (максимальной) цены контракта – 881 957 (Восемьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят семь) рублей 13 копеек.

Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника аукциона в электронной форме, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме.

 

Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению: 10% от начальной (максимальной) цены контракта – 1 763 914 (Один миллион семьсот шестьдесят три тысячи девятьсот четырнадцать) рублей 27 копеек.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона.

Контракт заключается после предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом.

В случае непредоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае если участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

Внесение денежных средств в качестве обеспечения контракта осуществляется путем перечисления денежных средств на № 40302810500093000099 в Отделении Вологда г. Вологда, БИК 041909001, получатель Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды, ИНН 3525197602, КПП 352501001, УФК по Вологодской области (Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды л.с. 05303272500) с указанием в назначении платежа: обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по ремонту «Красного моста» в г.Вологде.

Информация о банковском сопровождении контракта: не требуется.

 

Требования, предъявляемые к участникам аукциона в электронной форме:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289 , 290 , 291 , 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией;

9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

 

Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в электронной форме в соответствии  с пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона: не установлен.

 

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме: «22» июня 2018 года.

Дата проведения аукциона в электронной форме: «25» июня 2018 года.

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями           28-30 Федерального закона:

- учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы:                                не предоставляются;

- организациям инвалидов: не предоставляются;

- субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям: не предоставляются.

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств (работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами): не установлены.

Право заказчика о включении в банковскую гарантию условия на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии: не предусмотрено.

 

1234567Следующая ⇒

Поделиться: