Ii . инструкция участникам АУКЦИОНА В электронной форме Стр 1 из 11Следующая ⇒ На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации «Отвод поверхностных и грунтовых вод с территории г. Оби Новосибирской области» Муниципальный заказчик: администрация города Оби Новосибирской области   г. Обь 2018 г.   СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
I.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
II.	ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
III.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
IV.	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)
V.	ПРОЕКТ КОНТРАКТА
VI.	ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

I . Термины и определения.

1) контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - контрактная система в сфере закупок) - совокупность участников контрактной системы в сфере закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, операторы электронных площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой единой информационной системы не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ), в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд;

2) определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд, либо в установленных настоящим Федеральным законом случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта;

3) закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта;

4) участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

5) муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки;

6) заказчик - муниципальный заказчик, либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 настоящего Федерального закона бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки;

7) муниципальный контракт - договор, заключенный от имени муниципального образования муниципальным заказчиком для обеспечения, соответственно, муниципальных нужд;

8) единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система, или ЕИС) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт);

9) уполномоченный орган, уполномоченное учреждение - муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены полномочия, предусмотренные статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ;

10) специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое заказчиком в соответствии со статьей 40 Федерального закона № 44-ФЗ;

11) эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ;

12) контрольный орган в сфере закупок - орган местного самоуправления муниципального района, орган местного самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок;

13) электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме;

14) оператор электронной площадки - непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов электронных площадок;

15) Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором;

16) Документация об аукционе в электронной форме – документ, в установленном порядке утвержденный Заказчиком, содержащий сведения, предусмотренные ст. 64 Федерального закона № 44-ФЗ, регламентирующий порядок проведения аукциона, устанавливающий требования к поставке товара, оказанию услуг, выполнению работ и определяющий форму и порядок заключения муниципального контракта;

17) Информационная карта аукциона в электронной форме (далее – Информационная карта) – информация и данные, дополняющие и уточняющие документацию об аукционе в электронной форме, конкретизирующие условия закупки и требования к участникам, определяемые заказчиком на основании норм Законодательства РФ и настоящего Федерального закона № 44-ФЗ и общих положений аукционной документации и являющиеся составной частью такой документации.

18) Заявка на участие в аукционе в электронной форме (далее – заявка) – направляемое оператору электронной площадки подтверждение участника закупки его согласия участвовать в аукционе в электронной форме на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации об аукционе в электронной форме, поданное в срок, установленный документацией об аукционе в электронной форме. Заявка на участие в аукционе в электронной форме включает полный комплект документов, указанных в документации об аукционе в электронной форме (Информационной карте аукциона в электронной форме).

19) Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

20) Инструкция участникам аукциона (далее – Инструкция) - составная часть документации об аукционе, содержащая термины и определения, используемые в документации об аукционе, требования к участникам закупки, содержанию и составу заявки на участие в аукционе, порядок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе и обеспечения исполнения контракта.

21) Техническая часть - составная часть документации об аукционе, содержащая описание объекта и (или) объектов закупки с учетом положений статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ.

Подготовка заявки.

     4.1. Язык документов, входящих в состав заявки.

4.1.1. Заявка на участие в электронном аукционе должна быть выполнена на русском языке и направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, первой и второй. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.2. Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

     4.2.Требования к содержанию и составу заявки.

4.2.1. Заявка подается только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.

4.2.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

4.2.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

4.2.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

 4.2.5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством РФ они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов;

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

4.2.6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 настоящей статьи документов и информации, не допускается.

Заключение контракта по результатам электронного аукциона.

12.1. Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта:

12.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе в протоколе подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

12.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий.

12.4. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель электронного аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона о контрактной системе, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

12.5. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

12.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона допускается при условии, что победитель аукциона разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, а также документ и(или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.

12.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы.

12.9. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

12.10. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

12.11. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об аукционе, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной его победителем.

12.12. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, аукцион проводится на право заключить контракт, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

12.13. Победитель электронного аукциона признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если он не направил в установленные сроки заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такого аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такого аукциона, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

12.15. Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с вышеуказанным абзацем, вправе подписать проект контракта или разместить протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронный аукцион признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.

 

Обеспечение заявок.

17.1. При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.

17.2. Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление банком на основании информации, полученной от оператора электронной площадки, следующих операций:

1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ. Такое блокирование заключается в ограничении прав участника закупки по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, находящимися на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки, в течение срока, установленного в соответствии с требованиями настоящей статьи;

2) перечисление в случаях, предусмотренных настоящей статьей, денежных средств в размере обеспечения соответствующей заявки:

а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

17.3. Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации.

17.4. Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с каждым из банков, включенных в установленный Правительством Российской Федерации перечень в соответствии с частью 10 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к условиям таких соглашений определяются Правительством Российской Федерации.

17.5. При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в таких электронных процедурах на специальном счете участника закупки прекращается банком в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ, на основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, в случаях, предусмотренных настоящей статьей, и в порядке, определенном в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ.

17.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии или осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете участника закупки денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 Федерального закона № 44-ФЗ.

17.7. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе должен составлять:

1) от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет от пяти миллионов рублей до двадцати миллионов рублей;

2) от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей.

17.8. В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ, участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы либо организация инвалидов и начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта.

17.9. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с частью 29 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 настоящего Федерального закона.

17.10. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.

17.11. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 настоящего Федерального закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки.

Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе при совокупности следующих условий:

1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки.

17.12. В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке, установленном частью 9 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента отзыва заявки направляет в банк информацию, на основании которой банк в течение одного рабочего дня прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения указанной заявки.

17.13. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после даты получения протокола, указанного в части 6 статьи 67 настоящего Федерального закона, направляет в банк информацию об отказе участнику закупки в допуске к участию в соответствующей электронной процедуре. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ блокирование денежных средств на специальном счете такого участника закупки в размере обеспечения заявки на участие в закупке.

17.14. В случае, если участник электронного аукциона не принял участия в электронном аукционе, оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня с даты размещения протокола проведения такого аукциона направляет соответствующую информацию в банк. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в таком аукционе.

17.15. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ протокола банк на основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, признанную не соответствующей требованиям документации о закупке, в отношении денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за исключением случая, предусмотренного частью 27 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ.

17.16. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника закупки, могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника закупки.

17.17. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в электронном аукционе, поданных одним участником таких закупок, комиссией по осуществлению закупок приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией о таких закупках, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 69 настоящего Федерального закона (за исключением случаев, если этот участник обжаловал данные решения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и по результатам обжалования принято решение о необоснованности данных решений), банк на основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, по истечении тридцати дней с даты принятия последнего из данных решений перечисляет в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации денежные средства, в отношении которых осуществлено блокирование, в целях обеспечения последней заявки на специальном счете участника закупки.

17.18. В случае просрочки исполнения заказчиком или банком предусмотренных настоящей статьей обязательств по своевременному возврату денежных средств или прекращению их блокирования участник закупки, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного в соответствии с настоящей статьей срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено.

17.19. Правительство Российской Федерации определяет порядок взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

* С учетом переходных положений, установленных ч. 10.1 ст. 112 Закона о контрактной системе, а также п. 3 постановления Правительства РФ от 30.05.2018 № 626 «О требованиях к договору специального счета и порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета, требованиях к условиям соглашения о взаимодействии оператора электронной площадки с банком, правилах взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе» до начала функционирования операторов новых электронных площадок, определенных в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Закона о контрактной системе, участник электронного аукциона вносит денежные средства на лицевой счет участника закупки, открытый для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора электронной площадки, указанного в п. 24 Раздела III настоящей документации о проведении электронного аукциона.

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

Следующая информация и данные для конкретного АУКЦИОНА на РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКУПКИ на выполнение работ, оказание услуг конкретизируют и дополняют вышеуказанные положения ДОКУМЕНТАЦИИ. При возникновении противоречия между вышеуказанными положениями и настоящей Информационной картой применяются положения Информационной карты.

№ п/п	Название	Описание
1.	Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и контактное лицо ЗАКАЗЧИКА	Наименование ЗАКАЗЧИКА: администрация города Оби Новосибирской области. Место нахождения ЗАКАЗЧИКА: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Авиационная, 12. Адрес электронной почты: dmv @ gorodob . ru Контактный телефон: 8 (383 73) 50-822 Ответственное должностное лицо Заказчика: Духопел Марина Владимировна.
2.	Предмет АУКЦИОНА	Предмет АУКЦИОНА: выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации «Отвод поверхностных и грунтовых вод с территории г. Оби Новосибирской области». ОКПД2: 71.12.19.100 Описание объекта закупки: указано в Разделе IV. аукционной ДОКУМЕНТАЦИИ.
3.	Идентификационный код закупки	183544810771854480100101820017112244
4.	Документы, входящие в состав заявки на участие в АУКЦИОНЕ (обе части заявки направляются участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов!)	I часть заявки: a) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги  (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки). II часть заявки: b) анкета участника аукциона (может заполняться по рекомендуемой форме по заполнению второй части заявки, указанной в Приложении 1 к информационной карте Документации Раздела III): наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона (при наличии); c) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; d) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 1-6 пункта 30 настоящего III Раздела Документации об электронном аукционе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); e) документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки: - выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий по форме, которая утверждена приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 №58, со сроком выдачи не ранее чем за один месяц до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе (документ не требуется для участников аукциона, указанных в ч. 2.1 ст.47 Градостроительного кодекса Российской Федерации). - выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования по форме, которая утверждена приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 №58, со сроком выдачи не ранее чем за один месяц до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе (документ не требуется для участников аукциона, указанных в ч. 4.1 ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
5.	Место, сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)	Место выполнения работ, оказания услуг: по месту нахождения Подрядчика (Проектировщика) с возможным выездом на объекты, находящиеся в г. Оби Новосибирской области (согласно Описанию объекта закупки). Передача результатов выполненных работ (соответствующих Описанию объекта закупки) производится по месту нахождения Заказчика: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Авиационная, 12. Сроки выполнения/завершения работ: до 29.12.2018г. с момента заключения Контракта. Сроки отдельных периодов работ (этапов) формируются Подрядчиком и предоставляются Заказчику в виде графика в составе Муниципального контракта. График может корректироваться сторонами с соблюдением объема работ, установленного Контрактом.
6.	Начальная (максимальная) цена КОНТРАКТА	3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
7.	Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта	Заказчик осуществил свой расчет начальной (максимальной) цены контракта (в дальнейшем НМЦК) в соответствии с п.1 части 1 статьи 22 Федерального Закона 44-ФЗ и приказа Минэкономразвития РФ от 02 октября 2013г № 567. Расчёт осуществлялся методом сопоставимых рыночных цен, являющимся приоритетным для определения и обоснования НМЦК. Расчет и обоснование приведены в Разделе VI. аукционной ДОКУМЕНТАЦИИ.
8.	Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта	Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем сто рублей. В течение десяти минут с момента завершения электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.	Валюта, используемая для формирования цены КОНТРАКТА и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)	Российский рубль.
10.	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта.	Применяется официальный курс иностранной валюты к рублю РФ, установленный Центральным банком РФ на день проведения аукциона.
11.	Форма, срок и порядок оплаты товара (работ, услуг)	Оплата производится Заказчиком в следующем порядке: Первый платеж в размере 1 000 000,00 (один миллион) рублей производится после выполнения Подрядчиком 1 этапа, в течение 30 (тридцати) дней с момента предоставления Заказчику топографического плана, и не менее 2-х вариантов отвода поверхностных и грунтовых вод с территории г. Оби Новосибирской области с указанием основных характеристик и параметров, на основании счета (счета и счета-фактуры) и подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ/оказанных услуг (1 этап), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненной работы. Окончательный расчет по контракту осуществляется при условии получения положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, результаты инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, в пределах доведенных лимитов бюджетных средств Заказчику в течение 30 (тридцати) дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (2 этап), на основании счета (счета и счета-фактуры), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненной работы. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. При оплате Контракта допускается уступка права требования в части оплаты выполненных работ/оказанных услуг. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет. Аванс не предусмотрен.
12.	Источник финансирования ЗАКУПКИ	Средства бюджета города Оби Новосибирской области.
13.	Порядок формирования цены КОНТРАКТА	Цена контракта включает в себя: расходы, связанные с оказанием услуг/выполнением работ в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и иных обязательных платежей и расходов, связанных с выполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту, включая командировочные расходы (в случае необходимости) и получение положительного заключения экспертизы.
14.	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе	Заявка на участие в электронном аукционе должна быть выполнена на русском языке и направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, первой и второй. Указанные электронные документы подаются одновременно. Порядок подачи заявок указан в п. 5 Раздела II ДОКУМЕНТАЦИИ «Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок». 01 ноября 2018 года, 08 часов 00 минут.
15.	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе	02 ноября 2018 года;
16.	Место, порядок, дата проведения ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА	Место проведения АУКЦИОНА:http://etp.roseltorg.ru/ Порядок проведения АУКЦИОНА указан в п. 7 Раздела ДОКУМЕНТАЦИИ «Порядок проведения электронного аукциона». Дата АУКЦИОНА: 06 ноября 2018 года;
17.	Порядок, дата начала и окончания срока предоставления участниками аукциона разъяснений положений документации об аукционе	Любой участник электронного аукциона вправе направить на адрес электронной площадки запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе. При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе в отношении одного аукциона. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений документации об электронном аукционе – 15 октября 2018 года. Дата окончания предоставления участникам аукциона разъяснений документации об электронном аукционе – 29 октября 2018 года.
18.	Преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона 44-ФЗ.	неустановлены
19.	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)	не установлено
20.	Возможность заказчика изменить условия при исполнении Контракта	1. - Если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. - При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы или услуги. Цена единицы дополнительного объема работы или услуги, или цена единицы работы (услуги) при уменьшении предусмотренного контрактом объема работы или услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество работы, услуги. 2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы или услуги, предусмотренных контрактом; 2.1. В установленных пунктом 6 части 1 ст. 95 44-ФЗ случаях сокращение объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. 2.2. В установленных пунктом 6 части 1 ст. 95 44-ФЗ случаях принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема работы или услуги. 3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работы (услуги), качества выполняемых работ (услуг) и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
21.	Язык заявки, делопроизводства	Русский.
22.	Обеспечение заявки на участие в АУКЦИОНЕ	1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей, 00 копеек
23.	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в АУКЦИОНЕ	Обеспечение заявки на участие в аукционе предоставляется участником закупки в виде денежных средств. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации.
24.	Обеспечение исполнения муниципального КОНТРАКТА	10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к участнику не применяются. В случае предоставления обеспечения исполнения контракта участником закупки внесением денежных средств, перечисляются на счет Получателя по следующим реквизитам: Получатель: администрация города Оби Новосибирской области ИНН: 5448107718 / КПП: 544801001 р/счёт 40302810400043000034, УФК по Новосибирской области (МФ и НП НСО администрация города Оби Новосибирской области, л/с 05513018550) Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России, г. Новосибирск БИК 045004001. Назначение платежа: Денежные средства для обеспечения исполнения контракта (вид работ/ услуг). НДС не облагается. В случае предоставления обеспечения исполнения контракта участником закупки банковской гарантией, требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии, указаны в п. 10 Раздела II настоящей аукционной Документации.
25.	Возможность одностороннего отказа от исполнения КОНТРАКТА	Возможен односторонний отказ от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-25 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
26.	Срок со дня получения проекта Контракта, в течение которого победитель АУКЦИОНА должен пописать проект КОНТРАКТА	В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта и размещает на электронной площадке документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, либо размещает протокол разногласий.
27.	Условия, запреты и ограничения допуска работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами	Не установлены
28.	Обладание участниками ЗАКУПКИ исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (требуется/ не требуется)	Не требуется. *Предметом закупки являются работы выполняемые Подрядчиком в соответствии с описанием объекта закупки, результат выполненных работ передается Заказчику в целом, в том числе по комплектности. С момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ к Заказчику переходят также исключительные права на результат интеллектуальной деятельности – документацию, и у Заказчика возникает право собственности на нее.
29.	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, используемого при оплате муниципального Контракта	По курсу Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты работ по муниципальному Контракту.
30.	Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона	1.    непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2.    неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3.    отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4.    отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.    участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6.    отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;   7.    участник закупки не является офшорной компанией; 8.    отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках установленных законодательством Российской Федерации; 9.    отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица; 10. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы/оказание услуги, являющиеся объектом закупки - установлено: • в соответствии с ч.4 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58; • в соответствии с ч.2 ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58. *В соответствии с ч. 3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий: а) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со ст. 55.4 и ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ; б) если совокупный размер обязательств по договорам на подготовку проектной документации не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч. 11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ. Количество договоров на подготовку проектной документации, которые могут быть заключены членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается. В случаях, предусмотренных ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1. ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, членство в саморегулируемых организациях не требуется.
31	Право Заказчика отказаться от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Основания для отказа от заключения контракта: Несоответствие следующим требованиям (или предоставление недостоверной информации о своем соответствии требованиям) (ч.9 ст. 31): - единым требованиям к участникам закупки; - требованию об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков; - дополнительных требований, установленных Правительством РФ. При отказе Заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным частью 9 статьи 31 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе, контракт заключается с иным участником закупки, который предложил такую же, как и победитель такой закупки, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем.

Приложение 1
 к информационной карте Документации Раздела III

Рекомендуемая форма по заполнению II части заявки

«Анкета УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКУПКИ»*.

КПП

 

ОКПО

 

ОКТМО

 

ОГРН

 

Банковские реквизиты

Наименование обслуживающего банка   Расчетный счет / Лицевой счет   Корреспондентский счет   Код БИК  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

№ пп	Перечень основных требований	Содержание требований
1	Наименование проектируемого объекта	«Отвод поверхностных и грунтовых вод с территории г. Оби»
2	Вид документации по планировке территории	Проект должен предусматривать отвод поверхностных вод со всей территории Городского округа города Оби за его пределы. В Проекте водоотводные каналы (сооружения) должны присутствовать на всём протяжении перечисленных улиц и обеспечивать водоотвод от социально значимых объектов: Наименование улиц Наименование объектов Станционная - 2-я Северная - Чкалова Детская поликлиника ул. Чкалова д.44а Ломоносова - ЖКО аэропорта Школа №1 ул. ЖКО аэропорта д.32, Школа №60 ул. ЖКО аэропорта ЖКО аэропорта ДК «Крылья Сибири» ул. ЖКО аэропорта д.25/1 ЖКО аэропорта детские сады «Солнышко» ул. ЖКО аэропорта, «Светлячок» ул. ЖКО аэропорта Военный городок - Путейцев - Шевченко детский сад Тополёк ул. Олега Кошевого д.5, Школа №26 ул. Шевченко д.11а М. Горького - Пролетарская - Калинина - Муромская - Вокзальная - Береговая - Геодезическая детский сад Родничок ул. Геодезическая д.6, д.68, Школа №2 ул. Геодезическая д.25 Степная - Сектор индивидуальной жилой застройки, ограниченный улицами Муромская, Степная, Весенняя, Южная - Большая - Чехова Обская центральная городская больница ул. Чехова д.1   Обской психоневрологический интернат ул. Толстого д.66   Подземный пешеходный переход в районе дороги Новосибирск-Аэропорт «Толмачёво» ООТ Октябрьская   Подземный пешеходный переход в районе дороги Новосибирск-Аэропорт «Толмачёво» ООТ Рынок   Подземный пешеходный переход в районе дороги Новосибирск-Аэропорт «Толмачёво» ООТ Путепровод На остальной территории городского округа расположение водоотводных каналов (сооружений) определить проектом самостоятельно.
3	Местоположение объекта градостроительного планирования	Территория в границах городского округа города Оби Новосибирской области общей площадью 21,95 кв. км.
4	Характеристика объекта, границы проектирования	Площадь территории проектирования определяется проектными решениями в границах улиц, указанных в п. 2 настоящего Технического Задания.
5	Цель разработки и задачи проекта	1. Цель: - выделение элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства. - обеспечение процесса проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемых к размещению линейных объектов. 2. Задачи: - определение зоны планируемых к размещению линейных объектов в соответствии с документами территориального планирования, - определение границ формируемых земельных участков, предоставляемых юридическому лицу для строительства планируемых к размещению линейных объектов, - обеспечения публичности и открытости градостроительных решений.
	5.1. Градостроительная и иная документация, учет которой обязателен при разработке Проектов	Материалы Генерального плана города Оби, плана реализации генерального плана, правил землепользования и застройки г. Оби, местные нормативы градостроительного проектирования, так же целевые и отраслевые программы, действие которых распространяется на объекты в границах рассматриваемой территории.
	5.2. Градостроительная и иная документация, учет которой рекомендован при разработке Проектов	Ранее выполненные проекты планировки и межевания территории, не утвержденные в установленном законом порядке, схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, действующие на территории города, а также разработанные и планируемые к утверждению. Действующие муниципальные программы в области градостроительства, в том числе учитывающие перспективное развитие городских территорий и объектов. Ранее выполненное межевание земельных участков, границы земельных участков, стоящих на кадастровом учете и земельных участков, в границах территории. Целевые и отраслевые программы, действие которых распространяется на объекты, которые находятся за пределами рассматриваемой территории (при необходимости).
6	Основная нормативно-методическая база	- статья 42, статья 43 Градостроительного кодекса РФ; - Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». *Внимание! Изменение N 1, утвержденное приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15.07.2018 N 520/пр. вступит в действие с 06.02.2019г; -другими действующими законодательными и нормативными документами.
7	Состав работы:	В состав работы входит: 1. Сбор исходных данных. 2. Выполнение инженерно-топографических планов масштаба 1:500 для выполнения работ по подготовке проекта. 3. Анализ существующего состояния территории. 4. Выполнение предварительных эскизных материалов в объеме, отражающем основные положения проекта планировки и межевания территории для размещения объекта «Отвод поверхностных и грунтовых вод с территории г. Оби» с представлением материалов на рассмотрение и согласования Заказчику в сроки согласно утвержденному Документацией. 5. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта «Отвод поверхностных и грунтовых вод с территории г. Оби». Проект должен предусматривать отвод поверхностных вод со всей территории Городского округа города Оби за его пределы. 6. Подготовка материалов для проведения публичных слушаний, по утверждению Проектов. 7. Участие в проведении публичных слушаний, согласовании и утверждении Проектов.
	7.1. Состав проекта планировки территории	Состав проекта планировки территории выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов; Проект планировки состоит из Основной части и Материалов по ее обоснованию. Раздел 1. «Проект планировки. Графическая часть»; Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов» Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть», Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»
8	Порядок согласования и утверждения документов по планировке территории	Порядок согласования и утверждения документов по планировке территории по объекту «Отвод поверхностных и грунтовых вод с территории г. Оби» регламентируется статьей 45 Градостроительного кодекса РФ. Документы по планировке территории утверждаются распорядительным актом Заказчика после проведения публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.
9	Сведения об объекте:	Объект проектирования представлен тремя отдельными участками, расположенными на юг и на север от транссибирской железной дороги. В качестве основного водоприемника, отводимых поверхностных и грунтовых вод, принять протоку за пределами г. Оби (водоотведение). Предварительная протяженность каналов водоотведения в км уточняется в процессе проектирования из учета планово-высотной съемки объекта. При проектировании предусмотреть откачку отводимых вод передвижными электрифицированными насосными станциями (по участкам). Сброс (отвод) вод за пределы города Оби предусмотреть головной передвижной электрифицированной насосной станцией. Объем, расход перекачиваемых вод головной насосной станцией предусмотреть с учетом приема отводимых вод от близ расположенных садовых обществ и застроенной территории вдоль магистрального канала.
10	Рассмотреть технические решения по объектам:	1. Отвод поверхностных и грунтовых вод по улицам Станционная, 2-я Северная, Чкалова, Чкалова 44а (детская поликлиника), Ломоносова, ЖКО аэропорта (школа № 60, школа № 1, ДК «Крылья Сибири», д/с Солнышко, д/с Светлячок), Военный городок, Путейцев, Шевченко, М. Горького, далее по магистральному каналу к передвижной электрифицированной насосной станции (НС-1) с перекачкой объема воды по напорному трубопроводу за пределы г. Оби. 2. Отвод поверхностных и грунтовых вод по улицам Геодезическая, Геодезическая (д/с Родничок, старая школа №2, Новая школа №2), Степная, Большая, по подземным переходам в районе дороги Новосибирск-Аэропорт «Толмачево» ООТ Рынок и в районе дороги Новосибирск-Аэропорт «Толмачево» ООТ Октябрьская к передвижной электрифицированной насосной станции (НС-2) с перекачкой по напорному трубопроводу в сеть каналов по п.1 (указанному в настоящей части 10). 3. Отвод поверхностных и грунтовых вод по улицам Пролетарская, Калинина, Муромская, Вокзальная, Береговая, Геодезическая (д/с Родничок, старая школа №2, Новая школа №2), по подземному переходу в районе дороги Новосибирск-Аэропорт «Толмачево» ООТ Путепровод к передвижной электрифицированной насосной станции (НС-3) с перекачкой по напорному трубопроводу в сеть каналов по п.1 (указанному в настоящей части 10). *Примечание: расположение водоотводных каналов, насосных станций (сооружений) определить проектом самостоятельно.   4. В обязательном порядке:  предусмотреть расчистку и углубление русла реки «Власиха» от ул. Кирзаводская – параллельно ул. Береговая – до ул. Станционная и замену водопропускных труб на ул. Станционная в районе д.70 (6 шт) на больший диаметр, обеспечивающий пропускную способность в период половодья. *Примечание:  перечень улиц отведения поверхностных и грунтовых вод, указанных в т. ч. в части 1 настоящего «Технического задания» и этапы строительства уточняются и принимаются окончательно по согласованию с Заказчиком после проведения работ по топогеодезической съемке.
11	Сроки проведения работ:	с момента заключения контракта до 29 декабря 2018 года
12	Гарантийный срок на выполненные работ	3 (три) года с даты приемки выполненных работ
13	Количество экземпляров документации	Проект планировки и проект межевания территории в количестве: - четырех экземпляров на бумажном носителе (3 заверенные копии и 1 оригинал) - один экземпляр в электронном виде (в формате PDF)
14	Приемка работ	1. В эскизном варианте согласовать: - опорный план; - чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта строительства. 2. Приемка проекта планировки осуществляется после утверждения его Заказчиком и прохождения Государственной экспертизы в соответствии с п. 14 «Описания объекта закупки».

 

Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации «Отвод поверхностных и грунтовых вод с территории г. Оби Новосибирской области» (в соответствии с приложением № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом (далее – работа/услуга).

1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Идентификационный код закупки: 183544810771854480100101820017112244

 

Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.

3.2. Место выполнения работ (оказания услуг):

по месту нахождения Подрядчика (Проектировщика) с возможным выездом на объекты, находящиеся в г. Оби Новосибирской области (согласно Описанию объекта закупки).

Передача результатов выполненных работ (соответствующих Описанию объекта закупки) производится по месту нахождения Заказчика: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Авиационная, 12.

3.3. Срок выполнения/завершения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: до 29.12.2018г с даты заключения муниципального контракта.

 Сроки отдельных периодов работ (этапов) формируются в виде графика (Приложение № 3 к Контракту). График может корректироваться сторонами с соблюдением объема работ, установленного Контрактом.

Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. письменно информировать Подрядчика об изменении исходных данных. При этом, если изменение исходных данных влечет необходимость внесения изменений в Техническое задание, являющееся составной частью Описания объекта закупки (Приложение №1 к Контракту), и (или) дополнительные работы, то выполнение таких работ по настоящему контракту возможно только после согласования сторонами изменений в Техническое задание и подписания дополнительного соглашения к Контракту;

5.1.2. принять выполненную работу в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом;

5.1.3. оплатить работу в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

5.1.4. оказывать Подрядчику необходимое содействие в выполнении работ по контракту;

5.1.5. при необходимости выдать представителям Подрядчика, указанным им в соответствующем письме, доверенность для представления интересов Заказчика в любых учреждениях и организациях с целью сбора исходных данных и получения иной разрешительной документации (в т. ч. технических условий), необходимых для выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом;

5.1.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность;

5.2.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков;

5.2.3. если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего контракта, а также потребовать возмещения убытков;

5.2.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта.

5.3. Подрядчик обязуется:

5.3.1. иметь на протяжении всего срока действия контракта действительные документы, установленные в качестве требования к участникам закупки, по результатам которой заключен настоящий контракт и подтверждающие соответствие Подрядчика требованиям, устанавливаемым законодательством к лицам, осуществляющим работы, являющиеся предметом настоящего контракта;

5.3.2. соблюдать требования действующих норм и правил, инструкций, государственных стандартов, утвержденного Описания объекта закупки и других исходных данных для выполнения всего комплекса работ по настоящему контракту;

5.3.3. выполнить работу в соответствии с Описанием объекта закупки, а также исходными данными в предусмотренный контрактом срок;

5.3.4. выполнять указания Заказчика, в том числе, о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего контракта, Описанию объекта закупки, исходным данным, а также действующему законодательству;

5.3.5. по требованию Заказчика информировать его о ходе выполнения работ по контракту;

5.3.6. незамедлительно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, которые препятствуют или затрудняют исполнение настоящего контракта. Приостановить работу в случае обнаружения обстоятельств, препятствующих или затрудняющих выполнение работ по контракту, и (или) влекущих выполнение дополнительных работ;

5.3.7. передать Заказчику результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

5.3.8. собственными силами и за свой счет выполнить все необходимые согласования в компетентных государственных и муниципальных органах и учреждениях на разработанную проектно-сметную документацию и результат инженерных изысканий;

5.3.9. получить на разработанную проектно-сметную документацию и результат инженерных изысканий положительное заключение государственной экспертизы. Обязанность по получению положительного заключения государственной экспертизы включает в себя, в частности, осуществление Подрядчиком действий по передаче разработанной документации экспертному учреждению, заключению, исполнению договора о проведении государственной экспертизы с экспертным учреждением, оплате услуг по указанному договору, получению заключения государственной экспертизы проекта, внесению изменений в документацию в соответствии с выданными экспертным учреждением замечаниями;

5.3.10. осуществлять собственными силами и за свой счет сбор исходных данных и иной разрешительной документации, необходимых для выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением исходно-разрешительной документации, предоставляемой Заказчиком согласно Описанию объекта закупки;

5.3.11. по требованию Заказчика при обнаружении в проектно-сметной документации и/или в результатах инженерных изысканий недостатков, безвозмездно их устранить, а также возместить Заказчику причиненные убытки;

5.3.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. запрашивать и получать от Заказчика информацию и документы, необходимые для выполнения работ по контракту.

5.4.2. привлекать к выполнению работ субподрядчиков (соисполнителей).

5.4.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта.

5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.5.2. В отношении Подрядчика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального Исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы/оказанием услуги.

Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения работы.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые работы по Контракту распространяется на весь срок выполнения работ и далее, в течение трех лет с момента подписания актов приемки выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных во время использования результата выполненной работы/оказанной услуги после её приемки.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение трех лет с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Законом о контрактной системе и Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.

 

7.2. Ответственность подрядчика (исполнителя):

В случае просрочки исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика (исполнителя), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

что составляет _________________________ рублей ___ копеек .

7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, так как начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей, что составляет 180 000,00 рублей.

7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

7.2.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования (ключевая ставка) Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.2.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), при этом исполнение обязательства подрядчика (исполнителя) по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика; либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного подрядчиком (исполнителем) в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

 

7.3. Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик (исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

7.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.4. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

 

Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

Приложение № 1 «Описание объекта закупки»;

Приложение № 2 - Акт приемки выполненных работ;

Приложение № 3 – ПЛАН-ГРАФИК выполнения работ.

Описание объекта закупки

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

№ пп	Перечень основных требований	Содержание требований
1	Наименование проектируемого объекта	«Отвод поверхностных и грунтовых вод с территории г. Оби»
2	Вид документации по планировке территории	Проект должен предусматривать отвод поверхностных вод со всей территории Городского округа города Оби за его пределы. В Проекте водоотводные каналы (сооружения) должны присутствовать на всём протяжении перечисленных улиц и обеспечивать водоотвод от социально значимых объектов: Наименование улиц Наименование объектов Станционная - 2-я Северная - Чкалова Детская поликлиника ул. Чкалова д.44а Ломоносова - ЖКО аэропорта Школа №1 ул. ЖКО аэропорта д.32, Школа №60 ул. ЖКО аэропорта ЖКО аэропорта ДК «Крылья Сибири» ул. ЖКО аэропорта д.25/1 ЖКО аэропорта детские сады «Солнышко» ул. ЖКО аэропорта, «Светлячок» ул. ЖКО аэропорта Военный городок - Путейцев - Шевченко детский сад Тополёк ул. Олега Кошевого д.5, Школа №26 ул. Шевченко д.11а М. Горького - Пролетарская - Калинина - Муромская - Вокзальная - Береговая - Геодезическая детский сад Родничок ул. Геодезическая д.6, д.68, Школа №2 ул. Геодезическая д.25 Степная - Сектор индивидуальной жилой застройки, ограниченный улицами Муромская, Степная, Весенняя, Южная - Большая - Чехова Обская центральная городская больница ул. Чехова д.1   Обской психоневрологический интернат ул. Толстого д.66   Подземный пешеходный переход в районе дороги Новосибирск-Аэропорт «Толмачёво» ООТ Октябрьская   Подземный пешеходный переход в районе дороги Новосибирск-Аэропорт «Толмачёво» ООТ Рынок   Подземный пешеходный переход в районе дороги Новосибирск-Аэропорт «Толмачёво» ООТ Путепровод На остальной территории городского округа расположение водоотводных каналов (сооружений) определить проектом самостоятельно.
3	Местоположение объекта градостроительного планирования	Территория в границах городского округа города Оби Новосибирской области общей площадью 21,95 кв. км.
4	Характеристика объекта, границы проектирования	Площадь территории проектирования определяется проектными решениями в границах улиц, указанных в п. 2 настоящего Технического Задания.
5	Цель разработки и задачи проекта	1. Цель: - выделение элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства. - обеспечение процесса проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемых к размещению линейных объектов. 2. Задачи: - определение зоны планируемых к размещению линейных объектов в соответствии с документами территориального планирования, - определение границ формируемых земельных участков, предоставляемых юридическому лицу для строительства планируемых к размещению линейных объектов, - обеспечения публичности и открытости градостроительных решений.
	5.1. Градостроительная и иная документация, учет которой обязателен при разработке Проектов	Материалы Генерального плана города Оби, плана реализации генерального плана, правил землепользования и застройки г. Оби, местные нормативы градостроительного проектирования, так же целевые и отраслевые программы, действие которых распространяется на объекты в границах рассматриваемой территории.
	5.2. Градостроительная и иная документация, учет которой рекомендован при разработке Проектов	Ранее выполненные проекты планировки и межевания территории, не утвержденные в установленном законом порядке, схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, действующие на территории города, а также разработанные и планируемые к утверждению. Действующие муниципальные программы в области градостроительства, в том числе учитывающие перспективное развитие городских территорий и объектов. Ранее выполненное межевание земельных участков, границы земельных участков, стоящих на кадастровом учете и земельных участков, в границах территории. Целевые и отраслевые программы, действие которых распространяется на объекты, которые находятся за пределами рассматриваемой территории (при необходимости).
6	Основная нормативно-методическая база	- статья 42, статья 43 Градостроительного кодекса РФ; - Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». *Внимание! Изменение N 1, утвержденное приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15.07.2018 N 520/пр. вступит в действие с 06.02.2019г; -другими действующими законодательными и нормативными документами.
7	Состав работы:	В состав работы входит: 1. Сбор исходных данных. 2. Выполнение инженерно-топографических планов масштаба 1:500 для выполнения работ по подготовке проекта. 3. Анализ существующего состояния территории. 4. Выполнение предварительных эскизных материалов в объеме, отражающем основные положения проекта планировки и межевания территории для размещения объекта «Отвод поверхностных и грунтовых вод с территории г. Оби» с представлением материалов на рассмотрение и согласования Заказчику в сроки согласно утвержденному Документацией. 5. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта «Отвод поверхностных и грунтовых вод с территории г. Оби». Проект должен предусматривать отвод поверхностных вод со всей территории Городского округа города Оби за его пределы. 6. Подготовка материалов для проведения публичных слушаний, по утверждению Проектов. 7. Участие в проведении публичных слушаний, согласовании и утверждении Проектов.
	7.1. Состав проекта планировки территории	Состав проекта планировки территории выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов; Проект планировки состоит из Основной части и Материалов по ее обоснованию. Раздел 1. «Проект планировки. Графическая часть»; Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов» Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть», Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»
8	Порядок согласования и утверждения документов по планировке территории	Порядок согласования и утверждения документов по планировке территории по объекту «Отвод поверхностных и грунтовых вод с территории г. Оби» регламентируется статьей 45 Градостроительного кодекса РФ. Документы по планировке территории утверждаются распорядительным актом Заказчика после проведения публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.
9	Сведения об объекте:	Объект проектирования представлен тремя отдельными участками, расположенными на юг и на север от транссибирской железной дороги. В качестве основного водоприемника, отводимых поверхностных и грунтовых вод, принять протоку за пределами г. Оби (водоотведение). Предварительная протяженность каналов водоотведения в км уточняется в процессе проектирования из учета планово-высотной съемки объекта. При проектировании предусмотреть откачку отводимых вод передвижными электрифицированными насосными станциями (по участкам). Сброс (отвод) вод за пределы города Оби предусмотреть головной передвижной электрифицированной насосной станцией. Объем, расход перекачиваемых вод головной насосной станцией предусмотреть с учетом приема отводимых вод от близ расположенных садовых обществ и застроенной территории вдоль магистрального канала.
10	Рассмотреть технические решения по объектам:	1. Отвод поверхностных и грунтовых вод по улицам Станционная, 2-я Северная, Чкалова, Чкалова 44а (детская поликлиника), Ломоносова, ЖКО аэропорта (школа № 60, школа № 1, ДК «Крылья Сибири», д/с Солнышко, д/с Светлячок), Военный городок, Путейцев, Шевченко, М. Горького, далее по магистральному каналу к передвижной электрифицированной насосной станции (НС-1) с перекачкой объема воды по напорному трубопроводу за пределы г. Оби. 2. Отвод поверхностных и грунтовых вод по улицам Геодезическая, Геодезическая (д/с Родничок, старая школа №2, Новая школа №2), Степная, Большая, по подземным переходам в районе дороги Новосибирск-Аэропорт «Толмачево» ООТ Рынок и в районе дороги Новосибирск-Аэропорт «Толмачево» ООТ Октябрьская к передвижной электрифицированной насосной станции (НС-2) с перекачкой по напорному трубопроводу в сеть каналов по п.1 (указанному в настоящей части 10). 3. Отвод поверхностных и грунтовых вод по улицам Пролетарская, Калинина, Муромская, Вокзальная, Береговая, Геодезическая (д/с Родничок, старая школа №2, Новая школа №2), по подземному переходу в районе дороги Новосибирск-Аэропорт «Толмачево» ООТ Путепровод к передвижной электрифицированной насосной станции (НС-3) с перекачкой по напорному трубопроводу в сеть каналов по п.1 (указанному в настоящей части 10). *Примечание: расположение водоотводных каналов, насосных станций (сооружений) определить проектом самостоятельно.   4. В обязательном порядке:  предусмотреть расчистку и углубление русла реки «Власиха» от ул. Кирзаводская – параллельно ул. Береговая – до ул. Станционная и замену водопропускных труб на ул. Станционная в районе д.70 (6 шт) на больший диаметр, обеспечивающий пропускную способность в период половодья. *Примечание:  перечень улиц отведения поверхностных и грунтовых вод, указанных в т. ч. в части 1 настоящего «Технического задания» и этапы строительства уточняются и принимаются окончательно по согласованию с Заказчиком после проведения работ по топогеодезической съемке.
11	Сроки проведения работ:	с момента заключения контракта до 29 декабря 2018 года
12	Гарантийный срок на выполненные работ	3 (три) года с даты приемки выполненных работ
13	Количество экземпляров документации	Проект планировки и проект межевания территории в количестве: - четырех экземпляров на бумажном носителе (3 заверенные копии и 1 оригинал) - один экземпляр в электронном виде (в формате PDF)
14	Приемка работ	1. В эскизном варианте согласовать: - опорный план; - чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта строительства. 2. Приемка проекта планировки осуществляется после утверждения его Заказчиком и прохождения Государственной экспертизы в соответствии с п. 14 «Описания объекта закупки».

 

Заказчик администрация города Оби Новосибирской области   От Заказчика: подписан электронной подписью: Сертификат: ______________________ Действителен с _________ по ________ Владелец: _________________________

Подрядчик От Подрядчика: подписан электронной подписью: Сертификат: ______________________ Действителен с _________ по ________ Владелец: _________________________

 

Приложение № 2

к Контракту

№____________________ от «___» ________________2018 г.

 

ФОРМА

Форма ПЛАНа-ГРАФИКа выполнения работ

№ п/п	Наименование этапа	Содержание	Срок исполнения (начало – окончание)	Цена этапа, руб.
1	2	3	4	5
1	1 этап Сбор исходно-разрешительной информации и предпроектная проработка, осуществление инженерных изысканий	· Сбор исходно-разрешительной информации и предпроектная проработка; · Выполнение инженерных изысканий (геологические, гидрологические и геодезические) в объеме, необходимом для проектирования; · проработка 2-х вариантов отвода поверхностных и грунтовых вод с территории г. Оби Новосибирской области с указанием основных характеристик и параметров.	С __________ – ______2018г.	1 000000,00
2	2 этап Разработка проектно-сметной документации (ПСД) и рабочей документации (РД). Согласование с заинтересованными организациями. Прохождение экспертизы	· Разработка проектно-сметной документации в объеме, предусмотренном описанием объекта закупки и Приложением к нему; · Разработка рабочей документации. · Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную и сметную документацию по объектам.	С __________ – 29.12. 2018г.
ИТОГО:		Срок выполнения с _________ по _________

ЗАКАЗЧИК администрация города Оби Новосибирской области ______________________ А. А. Мозжерин МП

ПОДРЯДЧИК ______________________ _________________ МП

 

 

ФОРМА ПЛАНА-ГРАФИКА согласована:

Заказчик администрация города Оби Новосибирской области   От Заказчика: подписан электронной подписью: Сертификат: ______________________ Действителен с _________ по ________ Владелец: _________________________

Подрядчик От Подрядчика: подписан электронной подписью: Сертификат: ______________________ Действителен с _________ по ________ Владелец: _________________________

 

На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации «Отвод поверхностных и грунтовых вод с территории г. Оби Новосибирской области»

Муниципальный заказчик: администрация города Оби Новосибирской области

 

г. Обь 2018 г.

 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ II. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ) V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА VI. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА  

I . Термины и определения.

1) контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - контрактная система в сфере закупок) - совокупность участников контрактной системы в сфере закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, операторы электронных площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой единой информационной системы не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ), в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд;

2) определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд, либо в установленных настоящим Федеральным законом случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта;

3) закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта;

4) участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

5) муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки;

6) заказчик - муниципальный заказчик, либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 настоящего Федерального закона бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки;

7) муниципальный контракт - договор, заключенный от имени муниципального образования муниципальным заказчиком для обеспечения, соответственно, муниципальных нужд;

8) единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система, или ЕИС) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт);

9) уполномоченный орган, уполномоченное учреждение - муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены полномочия, предусмотренные статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ;

10) специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое заказчиком в соответствии со статьей 40 Федерального закона № 44-ФЗ;

11) эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ;

12) контрольный орган в сфере закупок - орган местного самоуправления муниципального района, орган местного самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок;

13) электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме;

14) оператор электронной площадки - непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов электронных площадок;

15) Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором;

16) Документация об аукционе в электронной форме – документ, в установленном порядке утвержденный Заказчиком, содержащий сведения, предусмотренные ст. 64 Федерального закона № 44-ФЗ, регламентирующий порядок проведения аукциона, устанавливающий требования к поставке товара, оказанию услуг, выполнению работ и определяющий форму и порядок заключения муниципального контракта;

17) Информационная карта аукциона в электронной форме (далее – Информационная карта) – информация и данные, дополняющие и уточняющие документацию об аукционе в электронной форме, конкретизирующие условия закупки и требования к участникам, определяемые заказчиком на основании норм Законодательства РФ и настоящего Федерального закона № 44-ФЗ и общих положений аукционной документации и являющиеся составной частью такой документации.

18) Заявка на участие в аукционе в электронной форме (далее – заявка) – направляемое оператору электронной площадки подтверждение участника закупки его согласия участвовать в аукционе в электронной форме на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации об аукционе в электронной форме, поданное в срок, установленный документацией об аукционе в электронной форме. Заявка на участие в аукционе в электронной форме включает полный комплект документов, указанных в документации об аукционе в электронной форме (Информационной карте аукциона в электронной форме).

19) Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

20) Инструкция участникам аукциона (далее – Инструкция) - составная часть документации об аукционе, содержащая термины и определения, используемые в документации об аукционе, требования к участникам закупки, содержанию и составу заявки на участие в аукционе, порядок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе и обеспечения исполнения контракта.

21) Техническая часть - составная часть документации об аукционе, содержащая описание объекта и (или) объектов закупки с учетом положений статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ.

ii .   инструкция участникам АУКЦИОНА В электронной форме

12345678910Следующая ⇒

Поделиться: