Документация об аукционе в электронной форме

Документация об аукционе в электронной форме

На право заключения муниципального контракта

Приложение № 1

Рекомендуемые формы для заполнения

Участниками электронного аукциона

 

Форма 1

Согласие на оказание услуг  на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе

Изучив настоящую документацию об электронном аукционе, участник электронного аукциона, сведения о котором указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе, выражает согласие на оказание услуг по  монтажу новогодней ели (номер извещения __________________), на условиях, предусмотренных указанной документацией об электронном аукционе.

 

Форма 2

Информация об участнике электронного аукциона

Для юридического лица:
- наименование
- фирменное наименование (при наличии)
- место нахождения
- почтовый адрес
Для физического лица:
- фамилия, имя, отчество (при наличии)
- паспортные данные
- место жительства
Номер контактного телефона
Идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона
Аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранного лица)
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):
- учредителей
- членов коллегиального исполнительного органа
- лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона

 

Форма 3

 

Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям,

Установленным в соответствии с пунктами 3 - 5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ

 

Настоящей декларацией __________________________________________________
                                                                                          (наименование участника закупки)

подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

   6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Приложение № 2

 

Приложение № 3

 

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Качество оказываемых услуг

2.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.

2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата оказанных услуг до его передачи Заказчику лежит на Исполнителе.

 

Цена контракта

3.1. Цена Контракта на оказание услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта, определена протоколом ___________________ от «__» ______ 20__ г. и составляет __________ руб. ____ коп., в том числе НДС: ____ руб. ____ коп.

3.2. Цена Контракта включает в себя полный комплекс услуг, стоимость материалов и оборудования, затраты на транспортировку, складирование, хранение материалов, вывоз мусора, с учетом расходов на страхование, налогов, других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с исполнением Контракта.

3.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества услуг и иных условий исполнения Контракта.

Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязан:

1) назначить представителя, который уполномочен осуществлять контроль за оказанием услуг, принимать результаты оказанных услуг и решать вопрос о прекращении или временной приостановке оказания услуг, подписывать Акты об оказании услуг;

2) своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг или приемке оказанных услуг;

3) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

 

5.2. Заказчик имеет право:

1) беспрепятственного доступа ко всем результатам оказанных услуг в течение всего периода и в любое время их оказания;

2) контролировать ход оказания услуг по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

3) в любое время потребовать от Исполнителя отчет о ходе выполнения Контракта;

4) требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг и своевременного устранения выявленных недостатков;

5) отказаться от оплаты оказанных услуг, не предусмотренных Контрактом;

6) требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленного Акта об оказании услуг, подтверждающего исполнение обязательств.

7) привлекать специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области оценки качества и т.п., для участия в приемке результатов оказанных услуг.

5.3. Исполнитель обязан:

1) своевременно и надлежащим образом оказать услуги в полном объеме в соответствии с условиями Контракта, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке результатов оказанных услуг;

2) обеспечить оказание услуг в соответствии с требованиями, установленным Заказчиком в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту);

3) по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) результатов оказанных услуг согласно Акту об оказании услуг;

4) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по Контракту;

5) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом, в соответствии с действующим законодательством;

6) немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения услуг;

- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов оказанных услуг.

5.4. Исполнитель имеет право:

1) требовать своевременного подписания Заказчиком Акта об оказании услуг;

2) требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями Контракта;

3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту третьих лиц, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг, предусмотренных в Техническом задании. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. Привлечение третьих лиц не влечет за собой изменение цены Контракта и объемов услуг по настоящему Контракту. Перечень услуг, выполненных третьими лицами и их стоимость Исполнитель указывает в Акте об оказании услуг.

Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее – Правила), в виде фиксированной суммы в размере__________.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в соответствии с Правилами, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в виде фиксированной суммы в размере ___________________.

7.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту в натуре, а также устранения допущенных нарушений.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

 

Срок действия Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, не позднее «29» декабря 2017 года, либо до его расторжения.

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.

 

Заключительные положения

12.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в пункте 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1. Техническое задание на оказание услуг

 

Документация об аукционе в электронной форме

12345Следующая ⇒

Поделиться: