Источники информации о ценах

Количество

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по расчистке русла реки Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории Липецкой области г. Чаплыгин

№ _______

г. Липецк                                                                          « ____ » _____________ 2016 года

От имени Липецкой области, в целях обеспечения государственных нужд области, государственный заказчик – управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Бадулиной Елены Викторовны, действующего на основании Положения об управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области и Закона Липецкой области «Об областном бюджете на 2016 год», с одной стороны, и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по расчистке русла реки Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории Липецкой области г. Чаплыгин (далее – работа) в соответствии с проектной документацией «Расчистка русла реки Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории Липецкой области г. Чаплыгин» (далее – Проект) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его на условиях настоящего Контракта.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. До начала выполнения работ разработать и утвердить проект производства работ на бумажном носителе в 1 экземпляре.

2.1.2. Выполнить работу в соответствии с условиями настоящего Контракта, с Проектом, с проектом производства работ, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с Водным кодексом РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006, с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ и СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

2.1.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта обеспечить явку своего уполномоченного представителя к Заказчику для получения Проекта.

2.1.4. Не позднее 5 рабочих дней со дня получения Проекта представить проект производства работ на согласование Заказчику.

2.1.5. Сдать результат работ Заказчику в сроки, не позднее 10.10.2018.

2.1.6. Предоставить Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе комплект рабочих чертежей на выполнение работ с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанных лицами, ответственными за выполнение работ в следующие сроки: за 2016 год - не позднее 01.12.2016, за 2017 год – не позднее 01.12.2017, за 2018 год – не позднее 10.10.2018. Комплект рабочих чертежей включает продольный и поперечные профили, выполненные на основании фактической геодезической съемки, с подсчетом объемов выполненных работ, выполнением поперечных профилей попикетно, условными обозначениями, датой, подписью и печатью организации и план расчистки.

2.1.7. Вести со дня начала работ на объекте и до их завершения общий журнал производства работ по форме КС-6, журнал учета выполненных работ по форме КС-6а и предоставлять их по требованию Заказчика.

2.1.8. Обеспечить в ходе работы выполнение мероприятий, предусмотренные действующим законодательством, по технике безопасности, противопожарной безопасности, требований безопасности труда, рациональному использованию территории, охраны окружающей среды.

2.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, ведущих к потере качества результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.10. Обеспечить за свой счет надлежащую охрану оборудования, техники и другого имущества на объекте.

2.1.11. Перед производством работ согласовать с организациями, эксплуатирующими и обслуживающими линии электропередач, кабели связи, трубопроводы, газопроводы, планируемые работы на месте выполняемых работ (п. 3.2 настоящего Контракта) в целях недопущения аварий в результате повреждения указанных в настоящем пункте коммуникаций.

2.1.12. Возвести собственными силами и средствами на территории площадки все временные сооружения, необходимые для выполнения работ надлежащего качества по настоящему Контракту, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на площадке.

2.1.13. Нести расходы в процессе расчистки, связанные с фактическим использованием коммунальных сетей, по счетам соответствующих поставщиков услуг.

2.1.14. Обеспечивать доступ на территорию площадки представителей Заказчика для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

2.1.15. Нести полную ответственность за ущерб, причиненный в ходе выполнения работ людям, имуществу, находящемуся на объекте, дорогам и территориям, вреда наносимого окружающей среде. В случае нанесения ущерба производить восстановление на сумму нанесенного ущерба за свой счет.

2.1.16. Обеспечить в установленные Заказчиком сроки устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

2.1.17. Не использовать в ходе осуществления работ оборудование и технику, которая может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности производства работ.

2.1.18. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

2.1.19. Начиная с 2017 года приступать к исполнению своих обязательств после получения от Заказчика уведомления о доведении (утверждении) Заказчику объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего в соответствующем году оплатить контракт без изменения его условий.

2.1.20. Обеспечить гарантию качества выполненной работы в течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком.

2.1.21. В случае изменения местонахождения, платежных реквизитов и почтового адреса в трехдневный срок письменно уведомить об этом Заказчика.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Передать представителю Подрядчика Проект на бумажном носителе в двух экземплярах по акту приема-передачи в течение 1 рабочего дня с момента явки уполномоченного представителя Подрядчика к Заказчику.

2.2.2. Согласовать проект производства работ в течение 3 рабочих дней со дня его получения.

2.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, ухудшающих качество выполненных работ, или иных недостатков, в течение 2-х дней уведомить об этом Подрядчика в письменной форме.

2.2.4. Принять надлежащим образом выполненную Подрядчиком работу и оплатить в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.2.5. Уведомлять Подрядчика о доведении (утверждении) объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств не позднее трех рабочих дней со дня наступления указанного условия путем направления письменного уведомления (по адресу или электронному адресу).

2.2.6. В случае, если обеспечением исполнения Контракта являются денежные средства, Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком обязан вернуть их Подрядчику.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. На любом этапе без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика проверить ход и качество выполнения работы.

2.3.2. В случае выполнения работ ненадлежащего качества, не подписывать акт о приемке выполненных работ форма КС-2 и не оплачивать соответствующий объем работ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

Размер штрафа ___ % от цены контракта устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы и составляет ________________________ рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

а) 2, 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

Размер штрафа ___ % от цены контракта устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы и составляет ________________________ рублей.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения надлежащим образом обязательств по Контракту.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры между Сторонами решаются путем переговоров, при недостижении согласия Заказчик и Подрядчик вправе обратиться в суд по месту нахождения Заказчика.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об аукционе в электронной форме № 9

на выполнение работ по расчистке русла реки Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории Липецкой области г. Чаплыгин

г. Липецк

2016 г.

1. Государственный заказчик: Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области.

Место нахождения и почтовый адрес: 398050, г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1.

Адрес электронной почты: [email protected]. Телефон: 8 (4742) 72-47-66, факс: 27-08-53.

Ответственное должностное лицо заказчика: Левина Елена Анатольевна – начальник отдела эколого-ресурсных программ управления экологии и природных ресурсов Липецкой области.

2. Наименование объекта закупки: работы по расчистке русла реки Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории Липецкой области г. Чаплыгин.

3. Описание объекта закупки:

Расчистка русла реки Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории Липецкой области г. Чаплыгин выполнить в соответствии с проектной документацией «Расчистка русла реки Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории Липецкой области г. Чаплыгин»*, с соблюдением требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с Водным кодексом РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006, с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ и СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Работы по расчистке русла реки Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории Липецкой области г. Чаплыгин включают:

земляные работы:

- снятие растительного грунта с карты намыва №2 и стройплощадок - 10, 28 тыс.м3;

- устройство дамб обвалования карты намыва №2 и пруда-отстойника - 25, 10 тыс.м3;

- выемка донных отложений составит - 103, 1 тыс.м3;

- рекультивация растительного грунта на карте намыва №2 и стройплощадках - 10, 28 тыс.м3;

культуротехнические работы:

- сводка древесной растительности - 20 шт.;

- удаление кустарниковой растительности - 0, 2 га;

- посев многолетних трав на рекультивируемых поверхностях - 5, 14 га;

Общая протяженность участка подлежащего расчистке составляет – 5650 м.

________________

* Проект «Расчистка русла реки Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории Липецкой области г. Чаплыгин» прилагается в электронном виде

Размещение строительных площадок у каждой карты намыва, количество строительных площадок две. Строительные площадки располагаются за пределами прибрежной защитной полосы р. Становая Ряса. Ширина прибрежной защитной полосы в соответствии со ст.65 Водного Кодекса составляет 30 м от уреза воды.

Строительный объем земляных работ по объекту составляют:

- выемка донных отложений дизельными землесосными снарядами производительностью 50-100 куб.м/ч в количестве 2 штук – 103, 1 тыс.м3.

Начало участка производства работ - ПК0+25м, конец участка производства работ - ПК57+98м.

Заложение откосов после расчистки 1: 4.

Расчистка русла выполняется с учетом пропускной способности с обеспечением пропуска расходов обеспеченностью 5%.

До начала выполнения работ Подрядчик обязан разработать и утвердить проект производства работ на бумажном носителе в 1 экземпляре. Заказчик согласовывает проект производства работ в течение 3 рабочих дней со дня его получения.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе комплект рабочих чертежей на выполнение работ с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанных лицами, ответственными за выполнение работ в следующие сроки: за 2016 год - не позднее 01.12.2016, за 2017 год – не позднее 01.12.2017, за 2018 год – не позднее 10.10.2018. Комплект рабочих чертежей включает продольный и поперечные профили, выполненные на основании фактической геодезической съемки, с подсчетом объемов выполненных работ, выполнением поперечных профилей попикетно, условными обозначениями, датой, подписью и печатью организации и план расчистки.

Подрядчик обязан вести со дня начала работ на объекте и до их завершения общий журнал производства работ по форме КС-6, журнал учета выполненных работ по форме КС-6а и предоставлять их по требованию Заказчика.

Ежемесячно Подрядчик предоставляет Заказчику попикетную ведомость объема выполненных работ на бумажном носителе в 1 экземпляре и фотоматериалы выполненных работ (20 фотографий) в электронном виде в формате JPG в 1 экземпляре.

В ходе работы обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренные действующим законодательством, по технике безопасности, противопожарной безопасности, требований безопасности труда, рациональному использованию территории, охраны окружающей среды.

Перед производством работ согласовать с организациями, эксплуатирующими и обслуживающими линии электропередач, кабели связи, трубопроводы, газопроводы, планируемые работы на месте выполняемых работ в целях недопущения аварий в результате повреждения указанных в настоящем пункте коммуникаций.

В установленные Заказчиком сроки обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

Подрядчик обязан обеспечить гарантию качества выполненной работы в течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком.

Место выполнения работ: работы выполняются на участке реки Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории Липецкой области г. Чаплыгин.

Работа выполняется в следующие сроки:

начальный – со дня заключения Контракта;

конечный – 10.10.2018.

Начальная (максимальная) цена контракта – 30567780, 00 руб.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта содержится в приложениях № 1, 2.

Оплата работы производится Заказчиком за счет средств областного бюджета путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта КС-2 на основании Справки КС-3 и предоставления документов для оплаты.

Источник финансирования: средства областного бюджета.

4. Ограничение участия в определении подрядчика: не установлены.

5. Используемый способ определения подрядчика – аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион).

6. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Дата и время окончания срока подачи на участие в электронном аукционе заявок – 21.03.2016, 09 часов 00 минут.

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении объекта закупки.

7. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе.

Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении.

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки путем перечисления денежных средств на счет оператора электронной площадки в банке в порядке, установленном статьей 44 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

8. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к обеспечению.

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 15 % начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении. В случае, если предложенная участником электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, указанной в настоящем извещении, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на счет заказчика, указанный в извещении о проведении электронного аукциона, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия безотзывной банковской гарантии выданной банком должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Банковская гарантия в обязательном порядке должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, в порядке и в сроки, установленные статьей 54 Закона о контрактной системе.

Реквизиты счета заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Управление финансов Липецкой области (Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области л/сч 05047000010), ИНН 4826032469 КПП 482601001, Р/сч 40302810900004000001 в Отделение Липецк г. Липецк, БИК 044206001.

Назначение платежа: выполнение работ по расчистке русла реки Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории Липецкой области г. Чаплыгин. КБК 000 000 000 000 000 000 00, ОКТМО 42701000.

9. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru.

10. Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со ст. 28-30 Закона о контрактной системе:

- преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы не предоставляются;

- преимущества организациям инвалидов не предоставляются;

- преимущества субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям не предоставляются.

11. К участникам закупки устанавливаются следующие требования:

11.1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

11.2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

11.3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято.

11.4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

11.5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

11.6. Участник закупки не является офшорной компанией.

11.7. Отсутствие в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

11.8. Дополнительные требования к участникам закупки в соответствии с ч. 2. ст. 31 Закона о контрактной системе:

наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта (договора) на выполнение соответствующих работ строительных за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в соответствующем аукционе. При этом стоимость ранее исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка на основании Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям».

12. Условия, запреты и ограничения допуска работ, выполняемых иностранными лицами.

Условия, запреты и ограничения допуска работ, выполняемых иностранными лицами, не установлены.

13. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе в соответствии с частями 3-6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкция по ее заполнению.

13.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе;

13.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

13.2.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона;

13.2.2. декларацию участника электронного аукциона о его соответствии требованиям, установленным пунктами 3 – 7, 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;

13.2.3. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

13.2.4. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным требования в соответствии с ч. 2. ст. 31 Закона о контрактной системе:

копия (копии) ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов), договора (договоров) и копия акта (актов) о приемке выполненных работ. При этом, акты о приемке выполненных работ должны быть подписаны заказчиком и подрядчиком не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе на основании Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям».

13.3. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Все документы и сведения в составе заявки на участие в электронном аукционе должны быть составлены на русском языке, быть полными, достоверными, не допускать возможность их двусмысленного толкования.

14. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 21.03.2016, 09 часов 00 минут.

15. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе – 22.03.2016.

16. Дата проведения аукциона – 25.03.2016.

17. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком, – российский рубль.

18. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта.

Обеспечение исполнения контракта составляет 15 % начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии со статьей 37 Закона о контрактной системе.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на счет заказчика, указанный в извещении о проведении электронного аукциона, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия безотзывной банковской гарантии выданной банком должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Банковская гарантия в обязательном порядке должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Реквизиты счета заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Управление финансов Липецкой области (Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области л/сч 05047000010), ИНН 4826032469 КПП 482601001, Р/сч 40302810900004000001 в Отделение Липецк г. Липецк, БИК 044206001.

Назначение платежа: выполнение работ по расчистке русла реки Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории Липецкой области г. Чаплыгин. КБК 000 000 000 000 000 000 00, ОКТМО 42701000.

19. Возможность заказчика изменить условия контракта: изменение существенных условий Контракта допускается в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

20. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта.

20.1. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта: ответственное должностное лицо – Поспехова Ольга Владимировна – консультант отдела эколого-ресурсных программ управления экологии и природных ресурсов; номер телефона: (4742) 28-03-31; адрес электронной почты: [email protected].

20.2. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Закона о контрактной системе, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Закона о контрактной системе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Закона о контрактной системе, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Закона о контрактной системе.

20.3. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона о контрактной системе, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона о контрактной системе, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона о контрактной системе, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

21. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе.

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в настоящей документации, вправе направить на адрес этой электронной площадки запрос о даче разъяснений положений настоящей документации. При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений настоящей документации в отношении данного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса Заказчик размещает в соответствии с Законом о контрактной системе разъяснения положений настоящей документации с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, с 04.03.2016 до 17.03.2016. Участникам электронного аукциона разъяснения положений документации об электронном аукционе предоставляются с 05.03.2016 до 18.03.2016.

22. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 – 26 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Настоящей документацией предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 – 26 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Приложение №1

к документации об аукционе

в электронной форме №9

ОБОСНОВАНИЕ

начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по расчистке русла реки Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории Липецкой области г. Чаплыгин

(указывается предмет контракта)

Консультант

должность

______________ / Поспехова О.В.

подпись/расшифровка подписи

« 03 » марта 2016 г.

28-03-31

Приложение №2

к документации об аукционе

в электронной форме №9

РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены государственного контракта

на выполнение работ по расчистке русла реки Становая Ряса от устья реки Ягодная Ряса до железнодорожного моста на территории Липецкой области г. Чаплыгин

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

На основании коммерческих предложений 4 (четырех) хозяйствующих субъектов произведен расчет:

Источники информации о ценах

Единица измерения

Количество