ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на выполнение ремонта участка дороги по Международному пр., г. Отрадное, от ПК5+17 до ПК8+07

(Идентификационный код закупки: 183470602389647060100100140014211244)

Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

г. Отрадное

2018 год

Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федерального закона № 44 ФЗ), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими порядок размещения заказов.

СОДЕРЖАНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ IИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ………..……3

РАЗДЕЛ IIОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ……………………………………………………………………………………..….13

РАЗДЕЛ IIIОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.. ……………………………………………………………………………………...…26

РАЗДЕЛ IVОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА….................................................................................................................................38

РАЗДЕЛ V ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА…………………………………………………………...……............................................39

РАЗДЕЛ VIПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА………………………...……….….............................................................................44

РАЗДЕЛ I

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Информация о закупке

Краткое наименование аукциона:

Ремонт участка дороги по Международному пр., г. Отрадное, от ПК5+17 до ПК8+07

Идентификационный код закупки:

183470602389647060100100140014211244

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

электронный аукцион

Электронный аукцион будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу:

www.sberbank-ast.ru (ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная Система Торгов»)

Заказчик:

Администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

Место нахождения:

187330, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1

Почтовый адрес:

187330, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1

Телефон:

Тел./факс 8-81362-40-561,

Адрес электронной почты:

эл. почта: [email protected]; [email protected]

10.

Ответственное должностное лицо заказчика:

Контрактная служба заказчика утверждена Постановлением Администрации МО «Город Отрадное» № 256 от 16 мая 2014 «О создании контрактной службы администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области». Руководитель контрактной службы – первый заместитель главы администрации Аверьянов Алексей Валерьевич.

11.

Наименование объекта закупки:

Ремонт участка дороги по Международному пр., г. Отрадное, от ПК5+17 до ПК8+07

12.

Описание объекта закупки:

Характеристики объекта закупки определяются в соответствии с техническим заданием документации и проектом муниципального контракта.

13.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

объем выполняемых работ определяется в соответствии с техническим заданием документации, сметной документацией.

14.

Требования к сроку предоставления гарантий качества поставленного товара (оказанных услуг, выполненных работ):

Гарантийный срок на выполненные работы, материалы в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием

15.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Ленинградская область, дорога по Международному пр., г. Отрадное, от ПК5+17 до ПК8+07

16.

Срок поставки товара, завершения выполнения работ, оказания услуг:

Срок выполнения работ: 45 (сорок пять) дней с даты подписания муниципального контракта. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ.

17.

Начальная (максимальная) цена контракта:

Составляет 1 705 891, 00 руб. (один миллион семьсот пять тысяч восемьсот девяносто один рубль 00 коп.), из них: сумма в размере 1 535 300, 00 рублей (один миллион пятьсот тридцать пять тысяч триста рублей 00 коп.)- за счет средств бюджета Ленинградской области на 2018 год, сумма в размере 170 591, 00 рубль (сто семьдесят тысяч пятьсот девяносто один рубль 00 коп.) – за счет средств бюджета МО «Город Отрадное» на 2018г. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением муниципального Контракта, в том числе накладные, плановые расходы, НДС, а также все подлежащие уплате налоги, сборы и иные обязательные платежи.

18.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Закона. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта – не применяется. Формирование начальной (максимальной) цены контракта осуществлено заказчиком в соответствии с приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 и посредством применения следующего метода: проектно-сметный метод Цена контракта формируется участником закупки на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта, являющегося Разделами IV и V, с учетом расходов на используемые материалы и оборудование, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

19.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком, подрядчиком, исполнителем:

Российский рубль

20.

Источник финансирования:

Бюджет Ленинградской области на 2018г и бюджет МО «Город Отрадное» на 2018 год.

21.

Форма, срок и порядок оплаты контракта:

Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании предоставленных Подрядчиком счета на оплату, (при работе с НДС- счета-фактуры ) и подписанных Сторонами КС2, КС3 и актов выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

22.

Требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством РФ:

-непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; -неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; -отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. - Участник закупки не является офшорной компанией. - отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ " О контрактной системе услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

23.

Единая информационная система (официальный сайт), в которой размещена документация об аукционе:

www.zakupki.gov.ru

24.

Место и порядок подачи заявок участников закупки:

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. Заявка на участие в электронном аукционе подается участником закупки в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

25.

Требования к содержанию и составу заявки:

Первая часть заявки должна содержать: 1) Согласие участника закупки выполнить работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе. Участник вправе выразить свое согласие посредством механизмов, предусмотренных электронной площадкой, либо в виде предоставления Заказчику в составе первой части заявки отдельного файла, содержащего информацию о согласии участника закупки выполнить работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе. Пример выражения согласия*: Настоящим выражаем согласие выполнить работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе. 2) Сведения о конкретных показателях товаров, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе (Приложение №3 к Техническому заданию), указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. При указании конкретных показателей товара, используемого при выполнении работ, участник закупки вправе воспользоваться рекомендуемой формой «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки», являющейся Приложением №1 к Техническому заданию. Порядок предоставления информации о конкретных показателях приведен пункте 10 Раздела II «Общие положения документации об электронном аукционе». Вторая часть заявки должна содержать: - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; - декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 – 5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Закона: При декларировании соответствия участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 – 5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Закона, участник закупки вправе воспользоваться рекомендуемой формой «Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Закона» являющаяся приложением № 2 к техническому заданию документации об аукционе. - Документы, подтверждающие ограничение участия в определении подрядчика установленное в соответствии со статьей 30 Закона: При декларировании принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, участник закупки вправе воспользоваться рекомендуемой формой «Декларация соответствия участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» или рекомендуемой формой «Декларация соответствия участника требованиям, установленным Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ " О некоммерческих организациях" » являющихся приложениями № 4 и № 5 соответственно к техническому заданию документации об аукционе. - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

26.

Срок подачи заявок:

с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе (на официальном сайте) до 10-00 часов (м.вр.) «07» мая 2018г

27.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе (по местному времени):

«07» мая 2018г.в 11 часов 00 минут(московское время).

28.

Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе

1. Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона. 2. Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе и порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе: «04» мая 2018г. 23-59 часов (московское время) Все разъяснения к документации об аукционе публикуются на официальном сайте.

Обеспечение заявки:

29.

Размер обеспечения заявки:

1 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет: 17 058, 91 рублей.

30.

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников такого аукциона:

средства обеспечения заявок перечисляются по банковским реквизитам оператора электронной площадки в соответствии с инструкцией, находящейся по адресу: https: //www.sberbank-ast.ru/. Порядок внесения обеспечения: обеспечение должно быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки

31.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок:

«11» мая 2018г

32.

Дата проведения электронного аукциона (по местному времени)

«14» мая 2018г

33.

Условия контракта:

подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые определены документацией об электронном аукционе, техническим заданием и проектом муниципального контракта

34.

Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со ст. 95и ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

предусмотрена

35.

Возможность изменить условия контракта:

В соответствии с условиями муниципального контракта

36.

Срок заключения контракта:

победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, обязан подписать проект контракта в течение пяти дней с момента размещения заказчиком в единой информационной системе (на электронной площадке) проекта контракта. Если победитель электронного аукциона разместил в единой информационной системе (на электронной площадке) протокол разногласий, то он должен подписать и разместить проект контракта в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе (на электронной площадке) доработанного проекта контракта или первоначального проекта и документа, содержащего информацию о причинах отказа учесть полностью или частично замечания по протоколу разногласий

37.

Условия признания уклонения от заключения контракта:

победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях: - нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока подписания проекта контракта; - нарушения срока направления протокола разногласий; - признания информации, подтверждающей добросовестность победителя электронного аукциона недостоверной

РАЗДЕЛ II

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ III

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

1.1.Подрядчик должен гарантировать, что качество строительных материалов, применяемых для выполнения работ, будет соответствовать государственным стандартам. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и др. документы, удостоверяющие их качество.

1.2. Перед началом работ предоставить сертификаты на применяемые материалы и изделия, паспорта на оборудование, с указанием страны производителя оборудования, изделий, материалов.

1.3. Подрядчик должен гарантировать, что качество строительных материалов, применяемых для выполнения работ, будет соответствовать государственным стандартам. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и др. документы, удостоверяющие их качество.

1.4. Перед началом работ предоставить сертификаты на применяемые материалы и изделия, паспорта на оборудование.

1.5. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям заказчика, установленным в Приложении №3 к Техническому заданию, в том числе:

Позиция битум тип 1 должна соответствовать ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. Позиция битум тип 2 должна соответствовать ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. Позиция смесь асфальтобетонная тип 1 должна соответствовать ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. Позиция смесь асфальтобетонная тип 2 должна соответствовать ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. Позиция смесь асфальтобетонная тип 3 должна соответствовать ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. Позиция смесь строительная должна соответствовать ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Позиция щебень тип 1 должна соответствовать ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. Позиция щебень тип 2 должна соответствовать ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. Позиция щебень тип 3 должна соответствовать ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. Позиция эмульсия битумная должна соответствовать ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

1.6. Все содержащиеся в техническом задании товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в Приложении №3 к Техническому заданию. Все характеристики предлагаемых участниками материалов должны соответствовать характеристикам материалов, указанными в Приложении №3 к Техническому заданию.

1.7. Качество выполняемых работ должно также удовлетворять требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» (актуализированная редакция),

- Федеральный закон от 21.12.1994 N69-ФЗ «О пожарной безопасности» (актуализированная редакция)

Используемые при производстве работ товары (материалы) (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, а также другим требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ, соответствующих предмету настоящего аукциона в электронной форме и указанных в Приложении №3 к Техническому заданию.

1.8. Используемые при выполнении работ оборудование и материалы должны быть новыми, (ранее не находившиеся в использовании у Подрядчика и (или) у третьих лиц), не подвергавшиеся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Требования к Подрядчику при проведении работ.

3.1. Подрядчик согласовывает с заказчиком сроки проведения работ и письменно извещает Заказчика о начале производства работ минимум за 3 рабочих дня.

3.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика. Применяемые материалы и технологии должны гарантировать качество выполняемых работ.

Требования к результатам работ:

5.1. Работа должна быть выполнена в полном объеме, в строго установленные сроки с высоким качеством, в соответствие с Техническим заданием, требованиями, нормами и правилами, утвержденными действующим законодательством РФ и в соответствии с Контрактом.

Под готовым к сдаче в эксплуатацию объектом понимается объект, на котором в полном объеме выполнены все предусмотренные сметной документацией работы и осуществлена уборка с удалением всех следов ремонтно-строительных работ.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 5 (пять) лет, с даты подписания КС2, КС3, а на материалы - в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ. В период действия гарантийного срока Подрядчик обязан на основании претензии Заказчика за свой счёт устранять недостатки результатов выполненных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства в сроки, установленные Заказчиком.

6. Цена контракта:

Цена контракта является твердой и распространяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта установлена в валюте Российской Федерации.

7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

Приложение № 1 – Форма «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки».

Приложение № 2 - Форма «Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ».

Приложение №3 - Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ.

Приложение № 4 - Рекомендуемая форма «Декларация соответствия участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Приложение № 5 - Рекомендуемая форма «Декларация соответствия участника требованиям, установленным Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ " О некоммерческих организациях"

Первый заместитель главы администрации

МО «Город Отрадное»

А.В. Аверьянов

Приложение № 1 к Техническому заданию

ФОРМА «ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТАМИ 3 – 5, 7, 7.1, 9ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ»

(РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА)

Настоящим ________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника аукциона) подтверждает, что _______________ ( необходимо указать «соответствует» или «не соответствует» ) требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 – 5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1) требованию о не проведении ликвидации участника – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) требованию о не приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;

3) требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принятоактивов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период^{^[3]}.

4) требованию об отсутствии у участника электронного аукциона – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.1) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) требованию об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Приложение № 3 к Техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) материалов, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности материалов, предлагаемого к использованию при выполнении работ

Список товаров, для которых установлены требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности товара, используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

№ п/п	Код ресурса	Наименование товара
1	101-1561 (применительно)	Битум тип 1.
2	101-1556 (применительно)	Битум тип 2.
3	410-0001 (применительно)	Смесь асфальтобетонная тип 1.
4	410-0005 (применительно)	Смесь асфальтобетонная тип 2.
5	410-0021 (применительно)	Смесь асфальтобетонная тип 3.
6	408-0262 (применительно)	Смесь строительная.
7	408-0014 (применительно)	Щебень тип 1.
8	408-0013 (применительно)	Щебень тип 2.
9	408-0239 (применительно)	Щебень тип 3.
10	101-1797 (применительно)	Эмульсия битумная.

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого товара, используемого для выполнения работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

№ п/п	Наименование товара	Требования к товарам
1	2	3
1.	Битум тип 1.	Область применения — в качестве вяжущего материала. Температура самовоспламенения — ≥ 300 °С. Вид битума — жидкий. Количество испарившегося разжижителя: — не менее 8 %.
2.	Битум тип 2.	Глубина проникания иглы при 0 °С: — не менее 2 мм. Глубина проникания иглы при 25 °С — не меньше 6, 1 - не больше 9 мм. Растяжимость при температуре 25 °С: — не менее 55 см. Растяжимость при температуре 0 °С: — не менее 3, 5 см.
3.	Смесь асфальтобетонная тип 1.	Содержание зерен с размером не более 2, 5 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 28 - не больше 38 % по массе. Тип асфальтобетонной смеси в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке — горячий. Содержание зерен с размером не более 40 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 90 - не больше 100 % по массе. Содержание битума в асфальтобетонной смеси — не меньше 4, 5 - не больше 6 % по массе. Содержание зерен с размером не более 0, 63 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 14 - не больше 20 % по массе. Содержание зерен с размером не более 5 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 40 - не больше 50 % по массе. Содержание зерен с размером не более 1, 25 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 20 - не больше 28 % по массе. Содержание зерен с размером не более 15 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 56 - не больше 70 % по массе. Пористость минеральной части асфальтобетонной смеси — не меньше 14 - не больше 19 %. Содержание зерен с размером не более 20 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 66 - не больше 90 % по массе. Марка асфальтобетонной смеси в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов — I. Вид асфальтобетона в зависимости от величины остаточной пористости — плотный. Содержание зерен с размером не более 10 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 48 - не больше 62 % по массе. Содержание зерен с размером не более 0, 16 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 6 - не больше 12 % по массе. Вид асфальтобетонной смеси в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен — крупнозернистый. Содержание зерен с размером не более 0, 315 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 10 - не больше 16 % по массе. Консистенция асфальтобетонной смеси — однородная.
4.	Смесь асфальтобетонная тип 2.	Содержание зерен с размером не более 1, 25 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 20 - не больше 28 % по массе. Максимальный коэффициент вариации предела прочности при сжатии при температуре 50 °С асфальтобетонной смеси — ≤ 0, 18. Консистенция асфальтобетонной смеси — однородная. Содержание зерен с размером не более 0, 63 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 14 - не больше 20 % по массе. Содержание зерен с размером не более 20 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 90 - не больше 100 % по массе. Содержание зерен с размером не более 0, 315 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 10 - не больше 16 % по массе. Вид асфальтобетона в зависимости от величины остаточной пористости — плотный. Содержание зерен с размером не более 10 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 62 - не больше 100 % по массе. Пористость минеральной части асфальтобетонной смеси — не меньше 14 - не больше 19 %. Содержание зерен с размером не более 5 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 40 - не больше 50 % по массе. Тип асфальтобетонной смеси в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке — горячий. Содержание зерен с размером не более 0, 16 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 6 - не больше 12 % по массе. Содержание зерен с размером не более 15 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 75 - не больше 100 % по массе. Содержание зерен с размером не более 2, 5 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 28 - не больше 38 % по массе. Вид асфальтобетонной смеси в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен — мелкозернистый. Содержание битума в асфальтобетонной смеси — не меньше 4, 5 - не больше 6 % по массе.
5.	Смесь асфальтобетонная тип 3.	Тип асфальтобетонной смеси в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке — горячий. Вид асфальтобетона в зависимости от величины остаточной пористости — пористый. Содержание зерен с размером не более 20 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 75 - не больше 100 % по массе. Содержание зерен с размером не более 15 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 64 - не больше 100 % по массе. Содержание зерен с размером не более 10 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 52 - не больше 88 % по массе. Содержание зерен с размером не более 2, 5 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 28 - не больше 60 % по массе. Марка щебня по дробимости — более 600. Содержание зерен с размером не более 1, 25 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 16 - не больше 60 % по массе. Содержание зерен с размером не более 0, 315 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 8 - не больше 37 % по массе. Содержание зерен с размером не более 0, 63 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 10 - не больше 60 % по массе. Содержание зерен с размером не более 0, 071 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 2 - не больше 8 % по массе. Содержание зерен с размером не более 40 мм в асфальтобетонной смеси — не меньше 90 - не больше 100 % по массе.
6.	Смесь строительная.	Марка по пластичности — Пл1. Полный остаток на сите с размером отверстий 2, 5 мм — не меньше 35 - не больше 65 % по массе. Полный остаток на сите с размером отверстий 0, 16 мм — не меньше 65 - не больше 90 % по массе. Полный остаток на сите с размером отверстий 10 мм — не меньше 10 - не больше 35 % по массе. Марка по водостойкости — В1. Наибольший размер зерен — ≤ 20 мм. Полный остаток на сите с размером отверстий 0, 05 мм — не меньше 75 - не больше 92 % по массе. Полный остаток на сите с размером отверстий 0, 63 мм — не меньше 55 - не больше 80 % по массе. Полный остаток на сите с размером отверстий 5 мм — не меньше 25 - не больше 50 % по массе.
7.	Щебень тип 1.	Содержание глины в комках — не более 0, 25 % по массе. Номинальный размер зерен основной фракции — свыше 10 - до 20 мм. Средняя плотность зерен — не меньше 2 - не больше 3 г/см³. Содержание пылевидных и глинистых частиц — не более 1 % по массе. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным полусумме наименьшего и наибольшего номинальных размеров зерен — не меньше 30 - не больше 60 % по массе. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наименьшему номинальному размеру зерен — не меньше 90 - не больше 100 % по массе. Марка по дробимости щебня — 800.
8.	Щебень тип 2.	Полный остаток на нижнем сите 2, 5 мм — не меньше 95 - не больше 100 % по массе. Марка по дробимости щебня — 800. Содержание глины в комках — не более 0, 25 % по массе. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным полусумме наименьшего и наибольшего номинальных размеров зерен — не меньше 30 - не больше 60 % по массе. Номинальный размер зерен основной фракции — от 5 - до 10 мм. Средняя плотность зерен — не меньше 2 - не больше 3 г/см³. Содержание зерен слабых пород — не более 10 % по массе. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наименьшему номинальному размеру зерен — не меньше 90 - не больше 100 % по массе.
9.	Щебень тип 3.	Номинальный размер зерен основной фракции — свыше 20 - до 40 мм. Марка по дробимости — ≥ 800. Содержание пылевидных и глинистых частиц — не более 1 % по массе. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным полусумме наименьшего и наибольшего номинальных размеров зерен — не меньше 30 - не больше 60 % по массе. Содержание глины в комках — не более 0, 25 % по массе. Средняя плотность зерен — не меньше 2 - не больше 3 г/см³. Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий равным наименьшему номинальному размеру зерен — не меньше 90 - не больше 100 % по массе.
10.	Эмульсия битумная.	Содержание вяжущего с эмульгатором — не менее 50 % по массе и не более 55 % по массе. Сцепление с минеральными материалами: — не менее 4 балл. Растяжимость остатка при 0 °С после испарения воды из эмульсии: — не менее 4 см. Остаток на сите с сеткой № 014 — не более 0, 5 % по массе. Растяжимость остатка при 25 °С после испарения воды из эмульсии: — не менее 65 см.

Приложение № 4 к Техническому заданию

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА «ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ СТАТЬЕЙ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24.07.2007 № 209-ФЗ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Участник аукциона _________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника аукциона) относится к субъектам малого предпринимательства с соблюдением следующих условий:

№ п/п	Наименование условия	Единицы измерения	Данные участника (указываются цифровые значения с одним знаком после запятой)
11	2	3	4
11	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	%
22	Суммарная доля участия иностранных юридических лиц, суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства	%
3	Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год (за _______ год)	человек
4	Доход от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год (за _______ год)	млн. рублей

Приложение № 5 к Техническому заданию

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА «ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 12.01.1996 № 7-ФЗ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Участник аукциона _________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника аукциона), учредителями которой ______________ (указать «является» или «не является») Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования осуществляет в соответствии с учредительными документами следующие виды деятельности предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ " О некоммерческих организациях».

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

МО «Город Отрадное»

_____________/ В.И. Летуновская/

«___» _____________ 2018 года

РАЗДЕЛ IV

РАЗДЕЛ V

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Согласовано:

Утверждаю:

Глава администрации МО «Город Отрадное

_______________________ В.И. Летуновская

" ___" ____________________

" ___" ____________________ 2018г.

Локальная смета

Ремонт участка дороги по Международному пр., г. Отрадное, от ПК5+17 до ПК8+07

Основание: ДВ

Составлен(а) в уровне цен на: январь 2018 г. ТСНБ ЛО редакция 2014 г.

Наименование региона:

Наименование редакции СНБ:

Наименование сборника индексов пересчета:

Наименование сборника текущих цен:

Сметная стоимость: 1705, 891 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость: 155.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 28013.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1

ТЕРр 68-12-7

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5, 38, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 104*0, 85 = 88% = 5690 руб. С.П. 60*0, 8 = 48% = 3104 руб.)

1000 м2 покрытия

1.788 [(290*6+48)/1000]

4538, 99 106.49

4432.50 278.65

44426

1788

42638 4678

7.20 11.50

13 21

(410-9014)

Лом асфальтобетона

177.012

ТЕР 27-04-001-04

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1, 25 к з/п рабочих: 1, 15 Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 7.38, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 3.77, (Н.Р. 142*0, 85 = 121% = 1517 руб. С.П. 95*0, 8*0, 85 = 65% = 815 руб.)

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0.126 [210*0.06/100]

5024, 25 426.45

4582.68 632.68

4773

505

4261 749

24.19 20.60

3 3

408-0239

Щебень тип 3

м3

15.876 [12.6*1.26]

(800.97)

(12716)

ТЕР 27-06-026-01

Розлив вяжущих материалов к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1, 25 к з/п рабочих: 1, 15 Индексы: к стоимости машин: 4.92, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 9.72, (Н.Р. 142*0, 85 = 121% = 165 руб. С.П. 95*0, 8*0, 85 = 65% = 88 руб.)

1 т

0.894 [1788*0.5/1000]

1642, 87 0

62.04 16.20

14010

273 136

0 0.66

0 1

ТЕРр 68-10-1

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5, 32, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 4, 31, (Н.Р. 104*0, 85 = 88% = 13981 руб. С.П. 60*0, 8 = 48% = 7626 руб.)

100 т смеси

1.298088 [1788*0.03*2.42/100]

70457, 36 555.11

4101.88 748.40

403230

6766

28327 9122

29.99 29.90

39 39

ТЕР 27-06-026-01

1 т

0.894 [1788*0.5/1000]

1642, 87 0

62.04 16.20

14010

273 136

0 0.66

0 1

ТЕР 27-06-020-01

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2, 5-2, 9 т/м3 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1, 25 к з/п рабочих: 1, 15 Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5.3, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 4.45, (Н.Р. 142*0, 85 = 121% = 28429 руб. С.П. 95*0, 8*0, 85 = 65% = 15272 руб.)

1000 м2 покрытия

1.788 [1788/1000]

74567, 97 803.38

3311.08 596.01

605435

13488

31377 10007

38.30 19.08

68 34

ТЕР 27-06-030-01

При изменении толщины покрытия на 0, 5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 к прямым затратам: 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1, 25 к з/п рабочих: 1, 15 Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 3.71, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 5.42, (Н.Р. 142*0, 85 = 121% = 841 руб. С.П. 95*0, 8*0, 85 = 65% = 452 руб.)

1000 м2 покрытия

1.788 [1788/1000]

19145, 03 14.35

658.58 27.03

183622

241

4369 454

0.70 0.94

1 2

ТЕР 27-08-001-11 прим

Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (прим.) к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1, 25 к з/п рабочих: 1, 15 Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 6.9, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 3.77, (Н.Р. 142*0, 85 = 121% = 10638 руб. С.П. 95*0, 8*0, 85 = 65% = 5715 руб.)

1000 м2 покрытия полосы и обочин

0.585 [585/1000]

4432, 67 859.66

3529.81 740.95

19065

4722

14248 4070

48.29 26.09

28 15

408-0262

Смесь строительная

м3

77.22 [585*0.1*1.32]

(570.26)

(44035)

ТЕРр 68-9-1

Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5, 95, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 3, 2, (Н.Р. 104*0, 85 = 88% = 896 руб. С.П. 60*0, 8 = 48% = 489 руб.)

1000 м2 площади основания

0.04

25536, 76 1338.16

7060.75 1370.88

4377

503

1680 515

87.29 56.00

3 2

Итого прямых затрат в базовом уровне цен:

руб.

1292948

28013

127446 29867

155 118

Коэффициент на стесненность:

Итого со стесненностью:

руб.

1292948

28013

127446 29867

155 118

Индекс к оплате труда рабочих:

28013

Индекс к стоимости эксплуатации машин:

127446

в том числе зарплата машинистов:

29867

Индекс к стоимости материалов:

1137489

Материалы в текущем уровне цен:

56751

Итого с индексацией:

руб.

1349699

28013

127446 29867

155 118

Накладные расходы %:

62322

Итого с накладными:

руб.

1412021

Сметная прибыль %:

33649

Итого:

руб.

1445670

Налог на добавленную стоимость %

260221

Всего по разделу:

руб.

1705891

		Итого по всем разделам:	руб.				1705891
		Всего по смете:	руб.				1705891

Составил: ___________________ /______________/

Проверил: ___________________ /______________/

РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№

Шифр норматива

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Кол-во на единицу

Кол-во по проекту

Цена

Стоимость

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	235.61	171.478887	14.79	2628.77
2	1.1	Средний разряд работ		2.88683	2.88683	0
3	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	164.96	130.157443	24.23	3186.25
4	120202	Автогрейдеры среднего типа 99 квт (135 л.с.) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	11.69	3.212525	(1228)	(3944.47)
5	120101	Автогудронаторы 3500 л (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	0.66	0.73755	(741)	(546.19)
6	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	0.93	0.125	(676)	(84.45)
7	400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	7.2	12.8736	(878)	(11309)
8	030101	Автопогрузчики 5 т (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	10.75	6.860775	(648)	(4442.90)
9	381202	Асфальтоукладчик гусеничный типа ABG Titan 325 с шириной укладки от 2 до 5 м (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	0.1	0.447	(3759)	(1680)
10	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 квт (108 л.с.) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	2.59	0.407925	(747)	(305)
11	120500	Гудронаторы ручные (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	1.4	3.129	(68)	(212)
12	120952	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	10.6	7.75125	(657)	(5090)
13	120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	62.38	51.260734	(747)	(38299.97)
14	120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	20.98	16.777987	(467)	(7837.67)
15	120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	12.21	1.923075	(1630)	(3134)
16	391751	Компрессоры передвижные, давление 2, 0 мпа, производительность 60 м3/мин (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	0.06	0.2682	(1094)	(293)
17	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	0.03	0.06705	(896)	(60)
18	121601	Машины поливомоечные 6000 л (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	14.81	11.891282	(756)	(8991.36)
19	121231	Перегружатель асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	0.1	0.447	(3791)	(1695)
20	381204	Разогреватель швов ABACUS (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	0.1	0.447	(98)	(44)
21	122301	Трактор с щетками дорожными навесными (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	0.7	1.2516	(560)	(701)
22	010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт (108 л.с.) (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	1.59	0.0636	(691)	(44)
23	122000	Укладчики асфальтобетона (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	7.85	13.17874	(983)	(12959.71)
24	122203	Фрезы самоходные дорожные типа " Wirtgen", " Dynapac", " Caterpillar", " Roadtec", " Terex", " Bitelli", " ABG", " Bomag" с шириной барабана от 500 мм до 1000 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	маш.-ч	7.2	12.8736	(2004)	(25798)
25	101-1561 (применительно)	Битум тип 1	т	2.06	1.84164	(14915.62)	(27469.20)
26	101-1556 (применительно)	Битум тип 2	т	0.0108	0.01931	(17676.18)	(341)
27	102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6, 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	м3	0.15	0.2682	(8312.25)	(2229)
28	411-0001	Вода (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	м3	52	13.582	(8.14)	(110.56)
29	411-0002	Вода водопроводная (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	м3	0.44	1.57344	(8.15)	(13)
30	101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	т	0.005	0.00649	(30091.55)	(195)
31	(410-9014)	Лом асфальтобетона	т	99	177.012	0	0
32	101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1, 8 кг (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 1.2018 Ленинградская область 47 )	т	0.0062	0.011086	(52322.38)	(580)
33	410-0001 (применительно)	Смесь асфальтобетонная тип 1	т	13.2	47.2032	(3791.73)	(178982)
34	410-0005 (применительно)	Смесь асфальтобетонная тип 2	т	96.6	172.7208	(3225.81)	(557164)
35	410-0021 (применительно)	Смесь асфальтобетонная тип 3	т	101	131.106888	(2809.41)	(368333)
36	408-0262 (применительно)	Смесь строительная	м3	П	77.22	(570.26)	(44035)
37	408-0014 (применительно)	Щебень тип 1	м3	55	2.2	(840.69)	(1850)
38	408-0013 (применительно)	Щебень тип 2	м3	11.5	0.46	(727.82)	(335)
39	408-0239 (применительно)	Щебень тип 3	м3	П	15.876	(800.97)	(12716)
40	101-1797 (применительно)	Эмульсия битумная	т	0.001	0.003576	(13818.95)	(49)

Стоимость эксплуатации машин: 127446.00 руб.

Стоимость материалов в базовом уровне цен: 1137489.00 руб.

Стоимость материалов в текущем уровне цен: 56751.00 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

МО «Город Отрадное»

«___» _____________ 2018 года

РАЗДЕЛ VI

Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение Ремонт участка дороги по Международному пр., г.Отрадное, от ПК5+17 до ПК8+07 (далее – «Работы») на условиях, предусмотренных Контрактом и в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Сведениями о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки (Приложение №2), Локальной сметой (Приложение №3), являющимися неотъемлемыми частями Контракта.

1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Работы по Контракту выполняются Подрядчиком лично, его иждивением – из его материалов, его силами и средствами, в объеме, в соответствии с приложениями к Контракту и с учётом наименований и характеристик используемых товаров.

Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с условиями Контракта и Техническим заданием (Приложение №1), Сведениями о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки (Приложение №2), Локальной сметой (Приложение №3), являющимися неотъемлемыми частями Контракта.

3.2. Место выполнения Работ: Ленинградская область, Международный пр., г. Отрадное, от ПК5+17 до ПК8+07.

3.3. Порядок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту определяется в соответствии с условиями Контракта и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложением №1).

3.4. Срок выполнения работ: 45 (сорок пять) дней с даты подписания муниципального контракта.

Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2. Контракта.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.3 Контракта.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом.

5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.6 Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

5.2.5. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 4.2. Контракта, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, по итогам исполнения Контракта.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.

5.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.7. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.4.11. Письменно, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня уведомлять Заказчика о готовности к сдаче скрытых работ.

5.4.12. Принять от Заказчика в трехдневный срок объект для выполнения работ по настоящему Контракту и подписать акт приёмки объекта в производство работ.

Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

6.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2, КС-3).

Под гарантийным ремонтом понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных в период гарантийного срока.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. С момента подписания Заказчиком акта о выявленных нарушениях до момента приемки вновь выполненных гарантийных работ течение гарантийного срока приостанавливается.

6.3. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по Контракту в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации От 30 августа 2017 г. N 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании утратившего силу Постановления правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 3 процента цены контракта, что составляет __________________________( ___________) рублей.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей 00 коп.

7.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей 00 коп..

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) при условии предварительно направлении Подрядчику претензии и неоплаты ее в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требований.

7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Заказчик осуществляет возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечение исполнения Контракта на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения всего объема Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня полного исполнения обязательств по Контракту обеими сторонами.

11.3. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Закона о контрактной системе. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

Приложение №1 – Техническое задание;

Приложение №2 – Сметная документация (с учетом коэффициента аукционного снижения);

Приложение №3 – Конкретные показатели товаров (оборудования) использующихся при выполнении работ (согласно заявке участника аукциона, с которым заключается контракт).

Приложение №4 – Ресурсная ведомость

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик	Подрядчик

Приложение № 1к Контракту №___

от «_____»____________ 201_ года

Техническое задание

( в полном соответствии с РАЗДЕЛОМ III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ)

Приложение № 2 к Контракту №___

от «_____»_____________ 2018года

РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

[1] Предметом контракта может быть одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства. Порядок и основания заключения таких контрактов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

[2]Данная форма является рекомендуемой. Представление участником сведений о конкретных показателях и их значениях не по предлагаемой форме не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

[3] Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято

[4]Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на выполнение ремонта участка дороги по Международному пр., г. Отрадное, от ПК5+17 до ПК8+07

(Идентификационный код закупки: 183470602389647060100100140014211244)

г. Отрадное

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ IИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ ………..……3

РАЗДЕЛ V ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА…………………………………………………………...……............................................39

РАЗДЕЛ VIПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА………………………...……….….............................................................................44

РАЗДЕЛ I

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

12 Следующая ⇒