III . Приложения к документации об электронном аукционе

Документация об аукционе

В электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по сборке сезонного (временного) низководного моста через р. Верхняя Тойма на автомобильной дороге Верхняя Тойма – Черный Ручей в Верхнетоемском районе Архангельской области

 

г. Архангельск

2018 год

I. Общие положения

№	Содержание документации об аукционе в электронной форме (далее – электронный аукцион) в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)
1.	Наименование объекта закупки	выполнение работ по сборке сезонного (временного) низководного моста через р. Верхняя Тойма на автомобильной дороге Верхняя Тойма – Черный Ручей в Верхнетоемском районе Архангельской области
2.	Способ определения подрядчика	Электронный аукцион
3.	Заказчик (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо)	ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» Место нахождения, почтовый адрес 163072, г. Архангельск, ул. Комсомольская, д.38, корп.1. Ответственное должностное лицо: Анисимов Игорь Валерьевич, номер контактного телефона 45-42-98, адрес электронной почты [email protected].
4.	Уполномоченный орган	Контрактное агентство Архангельской области, 163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, тел. (8182) 63-57-01, тел./факс (8182) 63-57-02, e-mail: [email protected] Контактное лицо: Корельская Марина Леонидовна, телефон: (8182) 63-57-25, адрес эл. почты: [email protected]
5.	Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение государственного контракта (далее – контракт) (номера контактного телефона и факса, адрес электронной почты)	Анисимов Игорь Валерьевич, номер контактного телефона 45-42-98, адрес электронной почты [email protected].
6.	Источник финансирования	Средства областного бюджета
7.	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.	13 942 000 рублей 00 копеек
8.	Идентификационный код закупки	182290000051129010100101800675221244
9.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	1. Используемый метод определения начальной (максимальной) цены государственного контракта с обоснованием: Начальная (максимальная) цена государственного контракта (далее – НМЦК) определена и обоснована методом сопоставимых рыночных цен (анализом рынка), данный метод является приоритетным в соответствии с ч. 6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.   2. Расчет НМЦК: Запросы на предоставление ценовой информации, были направлены 3 (Трем) потенциальным исполнителям. К указанному сроку поступило 3 (Три) ответа на запрос.   Стоимость выполнения работ (цена контракта), указанная в ответе на запрос, руб. Среднеарифметическое значение стоимости выполнения работ (цены контракта) в рублях, определенное на основании полученных ответов на запрос вх. № эл-406   от 27.04.2018 вх. № 407   от 27.04.2018 вх. № эл-408   от 27.04.2018 12 800 000 14 956 000 14 070 000 13 942 000   На основании произведенного расчета НМЦК составляет 13 942 000 (Тринадцать миллионов девятьсот сорок две тысячи) рублей.   Дата: 19.04.2018
10.	Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе	Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе – 5% начальной (максимальной) цены контракта. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе должно быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.
11.	Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе	Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме (Согласие участника аукциона формируется в электронном виде посредством штатного интерфейса электронной площадки), а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного аукциона – форма 1 Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации об аукционе». Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона. Рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного аукциона – форма 2 Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации об аукционе»; 2) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Рекомендуемая форма для заполнения участниками электронного аукциона – форма 3 Приложения № 1 раздела III «Приложения к документации об аукционе»; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
12.	Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе	Обмен информацией, связанной с проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона, заказчиком, уполномоченным органом, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, уполномоченным органом должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика, уполномоченного органа. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частью 11 настоящего раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. Заявка на участие в электронном аукционе, а также все документы, относящиеся к такой заявке, должны быть составлены на русском языке, за исключением специальных терминов. Любые дополнительные документы, представленные участником электронного аукциона, могут быть составлены на другом языке, если такие документы сопровождаются точным переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, должны быть представлены в доступном и читаемом виде. Рекомендуется: представлять все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, в формате А4, размер шрифта не менее 12 без масштабирования; использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. При описании товара в заявке на участие в электронном аукционе участнику электронного аукциона необходимо учитывать следующее: 1) значения показателей товара не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» и т.д., а также допускать разночтения или двусмысленное толкование, то есть должны быть конкретными; 2) не допускается описание характеристик товара без единиц измерения, если описываемый параметр в документации об электронном аукционе имеет единицу измерения; 3) единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров товара должны соответствовать обозначениям, установленным в документации об электронном аукционе. В случае отсутствия в документации об электронном аукционе у конкретных показателей товара единиц измерения, но при их наличии в соответствии с нормативной документацией производителя товара, участник электронного аукциона может указать соответствующие единицы измерения в соответствии с международной системой единиц (СИ); 4) перечисление характеристик товара через запятую означает, что необходим товар со всеми перечисленными характеристиками; 5) в случае, если значение показателя товара установлено как точное значение или сопровождается словами «не более», «более», «не менее», «менее», «не менее… и не более…», «не более… и не менее…», «не менее…, не более…», «не более…, не менее…», «ниже», «выше», «не ниже… не выше…» участником электронного аукциона в заявке на участие в электронном аукционе устанавливается единственное точное значение без вышеперечисленных слов; 6) в случае, если устанавливается диапазонный показатель товара, наименование которого указывается как «__ - __», или наименование которого сопровождается словами «от __ до __», или наименование которого сопровождается словами «в диапазоне от __ до __», то значение такого диапазона не может изменяться в ту или иную сторону и участником электронного аукциона должен быть предложен товар именно с таким значением диапазонного показателя. В случае, если показатель товара устанавливается с использованием слова «до», то участник электронного аукциона указывает данный показатель товара в соответствии с технической документацией производителя товара с сопровождением словом «до» или без сопровождения словом «до», при этом предлагаемый показатель товара должен соответствовать указанному числовому значению. В случае, если устанавливается диапазонный показатель товара, наименование которого сопровождается словами «в диапазоне от не менее __ до не более __», «в диапазоне от не более __ до не менее __», «от не более __ до не менее __», «от не менее __ до не более __», участником электронного аукциона должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же, либо попадающим в обозначенный диапазон без слов «не более», «не менее». В качестве обозначения диапазона могут использоваться следующие общепринятые знаки: обелюс «__÷ __»; двоеточие «__: __»; тильда «__~__»; горизонтальное двоеточие, две следующие друг за другом точки «__··__»; многоточие «__…__»; 7) в случае, если значения показателей товара сопровождается словами «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», «не допускается» и т.п., то участник электронного аукциона указывает конкретные (точные) значения показателей без слов «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен соответствовать», «не допускается» и иных подобных слов и словосочетаний, не позволяющих определить точное значение характеристик товаров. При наличии в описании характеристик товара в заявке на участие в электронном аукционе данных слов показатель не является указанием конкретных показателей товара; 8) не допускаются ссылки на технические регламенты и государственные стандарты (ГОСТ, ОСТ и т.д.), технические условия и т.д. без указания конкретных показателей предлагаемого товара.
13.	Единые требования к участникам электронного аукциона	Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц; 8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица; 9) участник закупки не является офшорной компанией.
14.	Дополнительные требования к участникам электронного аукциона	НЕ УСТАНОВЛЕНО
15.	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	http: //etp.roseltorg.ru/
16.	Место и порядок подачи заявок участников электронного аукциона	Заявки на участие в электронном аукционе подаются оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
17.	Срок подачи заявок	Заявки на участие в электронном аукционе подаются с даты размещения извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, указанных в настоящей документации.
18.	Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе	Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки уполномоченному органу. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил уполномоченному органу не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Разъяснения положений документации об электронном аукционе предоставляются участникам электронного аукциона в период с 30 мая 2018 года по 18 июня 2018 года.
19.	Дата и время (время московское) окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе	19 июня 2018 года 00: 00 часов по московскому времени
20.	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе	21 июня 2018 года
21.	Дата проведения электронного аукциона	25 июня 2018 года
22.	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками	РУБЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
23.	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
24.	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к такому обеспечению	Размер обеспечения исполнения контракта – 30% начальной (максимальной) цены контракта. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта – одновременно с подписанным проектом контракта со стороны участника электронного аукциона, с которым заключается контракт. Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Факт предоставления обеспечения исполнения контракта подтверждается размещением в единой информационной системе документа (банковской гарантии или платежного поручения), подписанного усиленной электронной подписью участника электронного аукциона. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Способы и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению: В виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0, 1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Денежные средства, вносимые на указанный заказчиком счет, должны быть перечислены в размере, установленном в настоящей документации. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения контракта (ИНН 2900000511 КПП 290101001 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» л/с 05242004260), Отделение Архангельск г. Архангельск, р/с 40302810600002000037, БИК 041117001). Денежные средства возвращаются участнику электронного аукциона, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в сроки, указанные в контракте. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным подрядчиком в письменном требовании. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. Положения настоящей части об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае заключения контракта с участником электронного аукциона, который является государственным или муниципальным казенным учреждением.
25.	Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
26.	Информация о возможности изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемой работы, и иных условий исполнения контракта.
27.	Ограничение участия в определении подрядчика, установленное в соответствии со статьями 27 и 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	НЕ УСТАНОВЛЕНО
28.	Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
29.	Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
30.	Условия, запреты и ограничения допуска работ, выполняемых иностранными лицами	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
31.	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	ПРЕДУСМОТРЕНО
32.	Информация о заключении контракта (срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта)	Победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта. В случае наличия разногласий по проекту контракта такой контракт заключается в сроки и порядке, установленные статьей 70 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

II. Сведения о работах, на выполнение которых осуществляется закупка,
и об условиях контракта

1)Наименование объекта закупки: выполнение работ по сборке сезонного (временного) низководного моста через р. Верхняя Тойма на автомобильной дороге Верхняя Тойма – Черный Ручей в Верхнетоемском районе Архангельской области.

 

2) Описание объекта закупки:

1.Цель проведения работ:

Обеспечение беспрепятственного безопасного проезда через р. Верхняя Тойма на автомобильной дороге Верхняя Тойма – Черный Ручей.

2. Основные характеристики моста:

 

· Ориентировочная длина моста – 90 м (уточняется по месту из условия беспрепятственного пропуска воды и недопущения стеснения русла);

· Габарит проезжей части – не менее 4, 2 м;

· Грузоподъемность – не менее 40 тонн;

· Длина пролетов – 9, 3 м;

· Материал пролетного строения - низколегированная сталь 15ХСНД.

· Русловые опоры – ряжевого типа заполненные камнем изнутри на всю высоту и обсыпанные каменной наброской снаружи, с ледорезными гранями, габаритными размерами не менее 7, 0х2, 0 м;

· Сопряжение моста с насыпью – металлические въездные аппарели длиной не менее 7, 0 м, деревянная заборная стенка;

· Длина подходов к сезонному (временному) мосту – 50 м;

· Средняя высота насыпи подходов – 1, 5 м;

· Укрепление откосов насыпи подходов на расстоянии 5, 0 м в начале и конце моста каменной наброской толщиной 50 см.

3. Основные требования к конструкции моста:

3.1. Конструкция сезонного (временного) низководного моста должна обеспечивать беспрепятственный пропуск среднестатистических летне-осенних дождевых паводков с запасом (просветом) под низом пролетного строения не менее 50 см. В период весенних паводков допускается полное затопление оставшихся после разборки конструкций моста.

 

3.2. Пролеты сезонного (временного) низководного моста должны быть выполнены из типовых мостовых конструкций. В случае применения индивидуальных (нетиповых) конструкций Подрядчик обязан доказать возможность их применения для целей Контракта.

На несущие конструкции пролетного строения необходимо наличие технической документации: паспорт изделия или сертификат завода-изготовителя или акт освидетельствования специализированной организацией, имеющей допуск к выполнению данных видов работ.

В течение 3 календарных дней с даты заключения контракта Подрядчик обязан передать Заказчику имеющуюся техническую документацию на несущие конструкции пролетного строения.

В течение 5 календарных дней с даты заключения контракта Подрядчик обязан предоставить конструкции пролетного строения для комиссионного осмотра с участием представителя Заказчика.

 

Конструкции пролетного строения не должны иметь дефектов и повреждений, влияющих на безопасность, долговечность и грузоподъемность. 

Окончательное решение о возможности применения конструкций пролетного строения принимается на основании акта комиссионного осмотра. Акт комиссионного осмотра не является альтернативой необходимой технической документации.

Пролеты должны быть закреплены таким образом, чтобы не допустить их смещения в период эксплуатации, но быть легкосъемными во время разборки перед началом весеннего паводка 2019 года.

 

3.3. Конструкция промежуточных опор должна обеспечивать их надежность, устойчивость и долговечность. В период паводка и ледохода 2019 года промежуточные опоры должны без повреждений, кренов и смещений воспринимать ледовую нагрузку. Опоры должны быть заглублены не менее 30 см относительно уровня дна и установлены на щебеночное основание толщиной не менее 50 см. Опоры должны быть заполнены камнем на всю высоту и укреплены по периметру каменной наброской толщиной не менее 70 см по боковым стенкам и не менее 1, 0 м с верховой и низовой стороны. В процессе эксплуатации недопустимо наличие кренов, размывов, нарушения целостности опор. Все дефекты и повреждения устраняются за счет Подрядчика в течение установленного гарантийного срока.

 

3.4. Конструкция мостового полотна должна быть выполнена в составе балки (блока) пролетного строения для обеспечения быстрой разборки пролетов до начала весеннего паводка и сборки сезонного моста после снижения уровня воды. Не допускается применение накладных, сборных, деревянных конструкций мостового полотна. Проезжая часть должна быть выполнена сплошной, без разрывов, ступеней, переломов в продольном профиле для обеспечения плавного проезда всех видов транспортных средств. В составе мостового полотна с двух сторон должны быть предусмотрены ограждения безопасности: колесоотбой и перильное ограждение.

 

3.5. Ширина насыпи подходов к мосту (поверху) должна быть не менее 8, 0 м. Покрытие на подходах должно быть серповидного профиля толщиной не менее 30 см из песчано-гравийной смеси. В начале и конце моста должны быть предусмотрены накопительные площадки для пропуска встречных транспортных средств.

 

3.6. Установка дорожных знаков осуществляется Подрядчиком в соответствии с разработанной и согласованной с ОГИБДД схемой организации движения.

 

3.7. В течение 7 календарных дней с даты заключения контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование чертеж сезонного (временного) низководного моста через р. Верхняя Тойма с изображением общего вида сооружения, конструкцией опор и пролетного строения.

 

3.8. Если в ходе исполнения настоящего контракта потребуется получение специального разрешения, лицензии, допуска на выполнение отдельных видов работ, либо предусмотренного законом согласования с контролирующими или иными заинтересованными организациями, то Подрядчик в ходе исполнения контракта обязан получить и представить Заказчику соответствующее разрешение, лицензию, допуск или иные документы, подтверждающие согласование отдельных видов работ с заинтересованными организациями.

 

3.9. Сборка сезонного (временного) низководного моста осуществляется Подрядчиком с применением собственных конструкций и материалов.

 

3.10. Подрядчик самостоятельно прорабатывает вопросы доставки строительной техники, конструкций и материалов через р. Северная Двина к месту производства работ.    

 

3.11. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

· СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы»;

· СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы»;

· СП 35.13330.2011. «Свод правил. Мосты и трубы»;

· ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

· ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия»;

· ГОСТ 8486-86* «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия»;

· ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки»;

· ГОСТ Р 52290-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

 

 

3) Сроки выполнения работ:

 

· Начало работ: с даты заключения контракта;

· Окончание работ: 31 июля 2018 года.

4) Место выполнения работ:

Верхнетоемский район Архангельской области.

5) Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

6. Требования к товарам (материалам и изделиям), применяемым при выполнении работ:

№ п/п	Наименование товара (материала и изделия)	Технические, функциональные и качественные характеристики товара (материала и изделия), требуемые заказчиком
1	Металлоконструкции пролетного строения	Материал - низколегированная сталь 15ХСНД. Длина пролета – 9, 3 м. Высота балки (блока) пролетного строения – не более 0, 54 м. Масса балки (блока) пролетного строения не более 2, 4 тонны.
2	Металлоизделия – болты	Сталь Ст3. Резьба - метрическая.
3	Дорожные знаки	Типоразмер щитков дорожных знаков – II, световозвращающая пленка – типа Б. Щитки дорожных знаков из антикоррозионных материалов или с защитным покрытием. Стойка дорожного знака металлическая, оцинкованная.
4	Песчано-гравийная смесь	Готовая, содержащая не менее 50%* гравия от массы.
5	Щебень	Фракция 70-150. Марка не менее М800

 

 

При описании товара в заявке на участие в электронном аукционе участнику электронного аукциона необходимо учитывать следующее:

1) необходимо указывать конкретные показатели используемых товаров, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (требования к товарам (материалам и изделиям), применяемым при выполнении работ);

2) недопустимо описание конкретных показателей товара в виде неконкретных значений (в том числе с использованием слов (сочетаний слов) «не более», «более», «не менее», «менее», «не ниже», «ниже», «не выше», «выше», «до», «от», «не свыше», «свыше», «не превышать», «не превышает», «превышать», «превышает», «или», «либо» и их производных однокоренных слов), если описываемый параметр имеет конкретное значение, за исключением случаев предусмотренных настоящей инструкцией;

3) перечисление характеристик товара требующегося к применению при выполнении работ через запятую означает, что товар должен соответствовать всем указанным характеристикам;

4) значения показателей товара не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» и т.д., а также допускать разночтения или двусмысленное толкование, то есть должны быть конкретными;

5) недопустимо описание конкретных показателей товара без единиц измерения, если описываемый параметр имеет единицу измерения;

6) единицы измерения, наименования характеристик товара должны соответствовать установленным в документации об электронном аукционе. В случае отсутствия в документации об электронном аукционе у характеристики товара единицы измерения, но при её наличии в соответствии с нормативной документацией производителя товара, участник электронного аукциона может указать соответствующую единицу измерения в соответствии с международной системой единиц (СИ);

7) не допускаются ссылки на технические регламенты, государственные стандарты, технические условия и т.д. без указания конкретных показателей предлагаемого товара;

8) если характеристика товара (её числовые значения), требующегося к применению при выполнении работ, отмечена знаком «*» и указана диапазоном, то участнику электронного аукциона такую характеристику товара допускается указывать в заявке диапазоном, в данном случае такое диапазонное значение будет конкретным показателем;

9) если характеристика товара (её числовое значение), требующегося к применению при выполнении работ, отмечена знаком «*» и описана с использованием слов (сочетаний слов) «не более», «более», «не менее», «менее», «не ниже», «ниже», «не выше», «выше», «до», «от», «не свыше», «свыше», «не превышать», «не превышает», «превышать», «превышает» и их производных однокоренных слов, то участнику электронного аукциона такую характеристику товара (её числовое значение) допускается указывать в заявке с использованием соответствующих слов (сочетаний слов) «не более», «более», «не менее», «менее», «не ниже», «ниже», «не выше», «выше», «до», «от», «не свыше», «свыше», «не превышать», «не превышает», «превышать», «превышает», в данном случае такое значение будет конкретным показателем;

10) если характеристика товара (её числовые значения), требующегося к применению при выполнении работ, отмечена знаком «**» и описана диапазоном, то участнику электронного аукциона такую характеристику товара необходимо указывать в заявке точно таким же диапазоном, в данном случае только такое диапазонное значение будет конкретным показателем, соответствующим значению, установленному документацией об аукционе в электронной форме;

11) если характеристика товара (её числовое значение), требующегося к применению при выполнении работ, отмечена знаком «**» и описана с использованием слов (сочетаний слов) «не более», «более», «не менее», «менее», «не ниже», «ниже», «не выше», «выше», «до», «от», «не свыше», «свыше», «не превышать», «не превышает», «превышать», «превышает» и их производных однокоренных слов, то участнику электронного аукциона такую характеристику товара необходимо указывать в заявке точно таким же числовым значением с использованием соответствующих слов (сочетаний слов) «не более», «более», «не менее», «менее», «не ниже», «ниже», «не выше», «выше», «до», «от», «не свыше», «свыше», «не превышать», «не превышает», «превышать», «превышает», в данном случае только такое значение будет конкретным показателем, соответствующим значению, установленному документацией об аукционе в электронной форме;

12) если характеристика товара, требующегося к применению при выполнении работ, описана с использованием слова «фракция», то участником электронного аукциона такая характеристика товара должна быть описана следующим образом: «фракция __ - __ ед. изм.» (в данном случае такое диапазонное значение фракции будет конкретным показателем);

13) если характеристика товара, требующегося к применению при выполнении работ, описана с использованием слов «должно», «следует», «быть» и их производных однокоренных слов, то указанные слова не должны присутствовать в заявке участника электронного аукциона в предлагаемых конкретных показателях товара;

14) если описана такая характеристика требующегося к применению при выполнении работ товара, как отклонение с использованием знака «+» или «-», то участнику электронного аукциона такую характеристику товара необходимо указывать в заявке с использованием соответствующего знака «+» или «-», в данном случае такое значение будет конкретным показателем;

15) если описана такая характеристика требующегося к применению при выполнении работ товара, как отклонение с использованием знака «±», то участнику электронного аукциона такую характеристику товара необходимо указывать в заявке с использованием знака «±», «+» или «-», в данном случае такое значение будет конкретным показателем.

 

 

Приложение № 1

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ

 

Настоящей декларацией __________________________________________________
 (наименование участника закупки)

подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

 

 

Приложение № 2

ПРОЕКТ

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № __________

Идентификационный код закупки: 182290000051129010100101800675221244

 

г. Архангельск                                                         ______________ 2018 г.

 

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», именуемое в дальнейшем " Заказчик", в лице директора Пинаева Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем " Подрядчик", в лице __________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые " Стороны", заключили по результатам аукциона в электронной форме (протокол _______ ) настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по сборке сезонного (временного) низководного моста через р. Верхняя Тойма на автомобильной дороге Верхняя Тойма – Черный Ручей в Верхнетоемском районе Архангельской области.

1.2. Содержание работ, их приёмка и оценка осуществляется в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Вид работ по классификации: содержание автомобильных дорог.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик:

3.1.1. Производит приемку и оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.1.2. Осуществляет текущий контроль за ходом и качеством проводимых работ (в том числе с выездом на место проведения работ).

3.1.3. Предоставляет Подрядчику доступ ко всей имеющейся в наличии у Заказчика (в том числе в районных дорожных отделах) технической документации, необходимой для выполнения работ по настоящему контракту.

3.1.4 Обязан провести экспертизу результатов выполненных работ в части их соответствия условиям контракта.

3.2. Подрядчик:

3.2.1. Своевременно и качественно выполняет принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.2.2. Выполняет работы в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

3.2.3. Несет ответственность за приобретение и качество применяемых материалов для выполнения работ по настоящему контракту. Осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых работ в соответствии с нормативными документами, информирует Заказчика по его запросу о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

3.2.4. По первому требованию предоставляет Заказчику всю необходимую для контроля над ходом выполнения работ по контракту информацию.

3.2.5. Самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с действующими нормами.

3.2.6. Обеспечивает в ходе выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, организации дорожного движения.

3.2.7. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный с Заказчиком срок исправить выявленные замечания.

3.2.8. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению отдельных видов работ субподрядные организации. Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиком работ.

3.2.9. В случае, если Подрядчик передает работы на субподряд, Подрядчик уведомляет Заказчика о заключении договора субподряда за 3 (три) рабочих дня до начала субподрядных работ и по требованию Заказчика предоставляет копии договоров с поставщиками, субподрядчиками.

3.2.10. Обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее выполнение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

3.2.11. Выполняет все необходимые согласования согласно земельного, водного и природоохранного законодательства.

3.2.12. Выполняет разработку и согласование с ОГИБДД схемы организации движения на объекте с установкой соответствующих дорожных знаков.

3.2.13. До начала выполнения работ получает все необходимые разрешения и лицензии.

3.2.14. Если в ходе исполнения настоящего контракта потребуется получение специального разрешения (лицензии) на выполнение отдельных видов работ, либо предусмотренного законом согласования с контролирующими или иными заинтересованными организациями, то Подрядчик в ходе исполнения контракта обязан получить и представить соответствующее разрешение (лицензию) или иные документы, подтверждающие согласование отдельных видов работ с заинтересованными организациями.

3.2.15. Несет ответственность за создание аварийных ситуаций, связанных с некачественным выполнением работ в рамках настоящего Контракта.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 30 августа 2017 года № 1042 (далее – Правила), в виде фиксированной суммы в размере ______ за каждый факт неисполнения.

5.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

5.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в виде фиксированной суммы:

а) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа - ___________;

б) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа - __________.

5.8. Документами, подтверждающими факты ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств, могут являться двусторонний акт Заказчика и Подрядчика либо односторонний акт Заказчика при отсутствии представителя Подрядчика, предписания или претензии Заказчика и иные предписания или акты контрольно-надзорных органов.

5.9.Помимо неустоек Заказчиком могут быть взысканы убытки, в полной сумме сверх неустоек в результате ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком обязательств по контракту.

5.10. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм в доход бюджета Архангельской области в сроки, указанные в претензии (предписании) Заказчика с предоставлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 2-дневный срок с момента оплаты Подрядчиком штрафных санкций.

В случае неоплаты неустоек (штрафов, пени), в сроки, установленные в претензии (предписании) Заказчика, Заказчик, при осуществлении расчетов, вправе удержать из подлежащих выплате сумм за выполненные работы размер неоплаченных Подрядчиком штрафных санкций.

В случае, если подлежащих выплате сумм за выполненные работы недостаточно для погашения начисленной неустойки (штрафов, пени) либо такие суммы отсутствуют, Заказчик вправе удовлетворить соответствующие требования за счет обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту (обратиться к гаранту по банковской гарантии, удержать сумму неустойки (пени, штрафов) из внесённых денежных средств на счёт Заказчика).

5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по контракту с указанием причин.

5.12. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведениях, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна и полученными ими друг от друга или ставшими известными им в ходе выполнения работ по настоящему контракту. Не открывать и не разглашать в общем или в частности указанную информацию (сведения) какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

8.2. Требования п. 8.1. настоящего контракта не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

8.3. Любой ущерб, причиненный стороне несоблюдением требований раздела 8 настоящего контракта, подлежит полному возмещению виновной стороной.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения споров стороны должны принимать меры для их разрешения путем переговоров.

10.1.1. Переговоры проводятся по месту нахождения Заказчика.

10.1.2. Результаты переговоров должны быть зафиксированы в протоколе, который составляется и подписывается Заказчиком в течение 3-х рабочих дней с даты проведения переговоров и направляется Подрядчику.

10.1.3. В случае несогласия Подрядчика с текстом протокола он в течении 3-х рабочих дней с даты получения протокола переговоров направляет Заказчику свои возражения на текст протокола.

Если Подрядчик не направил свои возражения на текст протокола переговоров в срок, указанный в настоящем пункте, Подрядчик считается согласившимся с текстом протокола переговоров.

10.1.4. Заказчик рассматривает возражения на протокол переговоров, представленные Подрядчиком в соответствии с пунктом 10.1.3. контракта, в течение 3-х рабочих дней с даты их получения.

Если Заказчик не согласен с полученными возражениями на протокол переговоров, то в таком случае считается, что разрешение спора путём переговоров не состоялось и стороны переходят к претензионному порядку урегулирования спора.

10.1.5. Разрешение спора путём переговоров считается не состоявшимся и стороны переходят к претензионному порядку урегулирования спора и в том случае, когда одна из сторон отказалась от проведения переговоров (ответила отказом на предложение провести переговоры либо вообще не ответила на такое предложение в установленный в нём срок для ответа).

10.2. Претензии в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по настоящему контракту должны быть заявлены в порядке, установленном разделом 11 настоящего контракта.

10.3. В случае отказа в удовлетворении претензии или неполучения в установленный срок ответа на претензию, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Архангельской области. 

 

ПЕРЕПИСКА СТОРОН

11.1. Все заявления, сообщения, уведомления, согласования, требования, запросы, претензии и т.п. (далее Сообщения) по настоящему контракту Стороны направляют друг другу в письменной форме по адресам, указанным в разделе 13 настоящего контракта.

11.2. Допустимые способы направления Сообщений:

а) через собственного курьера под расписку на копии;

б) через ФГУП «Почта России» простым заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) через курьерскую службу с описью вложения.

Иные способы направления Сообщений (в т.ч. по электронной почте или по факсу) не допускаются и не признаются имеющими юридическую силу.

11.3. В случае изменения адреса, банковских реквизитов, наименования, организационно-правовой формы, иных реквизитов, соответствующая сторона в течение 5 календарных дней обязана известить об этом другую сторону способом, указанным в п. 11.2 контракта. На сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все Сообщения считаются доставленными, а их последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.

11.4. В случае, если по обстоятельствам, зависящим от стороны, которой направлено Сообщение, эта сторона не получила его, Сообщение считает доставленным этой стороне.

11.5. Стороны обязуются все Сообщения по настоящему контракту, за исключением Сообщений об одностороннем отказе от исполнения контракта, рассматривать в срок, установленный в Сообщении, если иных сроков не установлено настоящим контрактом

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Расторжение контракта возможно по соглашению Сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны по основаниям, предусмотренным настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в случаях:

а) если Подрядчик не предоставил техническую документацию на несущие конструкции пролетного строения в сроки, указанные в п. 3.2 Технического задания (Приложение № 1);

б) если Подрядчик не предоставил конструкции пролетного строения для комиссионного осмотра с участием представителя Заказчика в сроки, указанные в п. 3.2 Технического задания (Приложение № 1);

в) если подрядчик не предоставил Заказчику на согласование чертеж сезонного (временного) низководного моста в сроки, указанные в п. 3.7 Технического задания (Приложение № 1);

г) если Подрядчик не приступает к выполнению работ, более 10 (десяти) дней с даты, установленной в Техническом задании (Приложение № 1);

д) при систематическом (три и более раз) нарушении Подрядчиком любых условий настоящего контракта. Документами, фиксирующими нарушения, являются указанные в пункте 5.8. настоящего контракта документы;

е) по иным основаниям, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. При одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта Стороны руководствуются порядком, установленным статьёй 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.4. Любые дополнения и изменения условий контракта оформляются в виде Приложений и Дополнительных соглашений к контракту и после их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон являются его неотъемлемой частью.

12.5. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. Отношения сторон не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

12.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронными подписями сторон и имеет для них одинаковую юридическую силу.

12.8. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- техническое задание (Приложение №1);

- перечень и показатели (материалов и изделий) (Приложение №2).

ПОДПИСИ СТОРОН

 

 

ЗАКАЗЧИК: Директор ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»     __________________ / И.Н. Пинаев

ПОДРЯДЧИК:   ________________ / ____________

Приложение № 1 к государственному контракту №___________ от _____________

                      

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

на выполнение работ по сборке сезонного (временного) низководного моста через р. Верхняя Тойма на автомобильной дороге Верхняя Тойма – Черный Ручей в Верхнетоемском районе Архангельской области

(Указано в разделе II « Сведения о работах, на выполнение которых осуществляется закупка, и об условиях контракта»)

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Приложение №2 к государственному контракту № ___________ от _____________

 

Перечень и показатели товаров (материалов и изделий),

применяемых при выполнении работ по сборке сезонного (временного) низководного моста через р. Верхняя Тойма на автомобильной дороге Верхняя Тойма – Черный Ручей в Верхнетоемском районе Архангельской области

 

№ п/п

Наименование товара (материалов и изделий)

Требования к товарам (материалам и изделиям),

ЗАКАЗЧИК: