ДОКУМЕНТАЦИЯ об аукционе В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ об аукционе В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

       на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей водоснабжения в д. Сидоровка Зилаирского района Республики Башкортостан

 

 

д. Сидоровка

 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ЧАСТЬ II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ: ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	ПРИЛОЖЕНИЕ ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе») подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае противоречий (опечаток, технических ошибок) документации об электронном аукционе требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), приоритет имеют положения Закона о контрактной системе.

 

№ пункта	Наименование	Информация
1.	Наименование муниципального заказчика, контактная информация	Администрация сельского поселения Верхнегалеевский сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан Почтовый адрес – 453692, Республика Башкортостан, Зилаирский район д. Сидоровка,            ул. С. Юлаева, д. 24 Адрес места нахождения – 453692, Республика Башкотостан, Зилаирский район,                      д. Сидоровка, ул. С. Юлаева, д. 24 Адрес электронной почты – [email protected]   Тел. 8-34752-2-60-51.
2.	Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта	Ответственное должностное лицо заказчика: Тагиров Юнир Абдрахимович Почтовый адрес и место нахождения заказчика: 453692, Республика Башкотостан, Зилаирский район,                      д. Сидоровка, ул. С. Юлаева, д. 24 Адрес электронной почты: [email protected]   Контактный телефоны: 8-34752-2-60-51.
3.	Наименование оператора электронной площадки	Наименование: ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов»
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	http: //sberbank-ast.ru/
4.	Вид и предмет электронного аукциона	Электронный аукцион на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей водоснабжения в д. Сидоровка Зилаирского района Республики Башкортостан
5.	Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг	Указано в Описании объекта закупки (Техническом задании) и приложениях к настоящей документации
6.	Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Место выполнения работ: Республика Башкортостан, Зилаирский район д. Сидоровка
7.	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг	Сроки выполнения работ: начало работ – со дня заключения муниципального контракта; окончание работ: до 01.10.2018
8.	Начальная (максимальная) цена контракта	Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 1 014 620, 00 рублей. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы подрядчика, связанные с исполнением контракта, в том числе транспортные расходы, стоимость материалов, расходы по погрузке, вывоз мусора, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей
9.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Содержится в приложении к документации об аукционе в электронной форме
10.	Источник финансирования	Средства местного бюджета
11.	Форма, сроки и порядок оплаты товара	Оплата за весь объем выполненных работ осуществляется в срок не более пятнадцати  дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
12.	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами	Не установлено
13.	Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию	Не предусмотрена
14.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)	Российский рубль
15.	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта	Не применяется
16.	Единые требования к участникам закупки	Требования к участникам закупки:    1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 8) участник закупки не является офшорной компанией.
	Требования Заказчика	отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица
	Дополнительные требования к участникам закупки	Не установлены
17.	Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций	Закупка проводится только для субъектов малого предпринимательства
18.	Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе	Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
19.	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе	Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 08.00 (время местное) 07.06.2018 г.
20.	Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в электронном аукционе	07.06.2018 г.
21.	Дата проведения электронного аукциона	13.06.2018 г.  Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки
22.	Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе	Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: Согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных настоящей документацией.                                    Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2)документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1  части 1 и частью 2 статьи 31 Федерального закона (при наличии таких требований), или копии этих документов; 3) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п. 2-7 п.16 ч. I Общие сведения о проводимом аукционе в электронной форме»; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
23.	Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе	Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 22 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.
24.	Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе	1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что соответствует –  10 146, 20 рублей.
25.	Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт	В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки. При наличии обоснованных разногласий - не позднее 16 дней со дня размещения протокола подведения итогов аукциона в электронной форме. Контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
26.	Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта	Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
27.	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта	Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% - от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении - 50 731, 00 рублей Если начальная (максимальная) цена Контракта была снижена Подрядчиком на 25% и более и им не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность, обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено в увеличенном в 1, 5 раза размере, что составляет 76 096, 50 руб. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о контрактной системе. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пунктах 27, 28 настоящей документацией об аукционе, до заключения контракта. В противном случае, обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным; факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент». денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются.
28.	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)	Реквизиты для внесения обеспечения исполнения контракта: Администрация сельского поселения Верхнегалеевский сельсовет муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан                     Расчетный счет № 40302810000645000016 в ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Г.УФА, «Отделение в с. Зилаир» БИК 048073770 ИНН 0223000413 КПП 022301001  Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта в соответствии с Протоколом подведения итогов электронного аукциона №__ от «__»_________201_года. НДС (не) облагается.
29.	Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены	По контракту должны быть обеспечены обязательства исполнителя по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной контрактом.
30.	Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта	Допускается
31.	Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов	Допускается
32.	Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)	Не предусмотрено
33.	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
34.	Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе)	Не предусмотрено
35.	Антидемпинговые меры	а) Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. б) К информации, подтверждающей добросовестность участника электронного аукциона, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. в) Информация, предусмотренная подпунктом «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. г) Обеспечение, указанное в подпункте «а» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

ЧАСТЬ II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ по объекту: «капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в д. Сидоровка Зилаирского района                 Республики Башкортостан»

 ^{(наименование, почтовый (строительный) адрес с указанием вида работ)}

Наименование условия	Установленные требования к выполнению
Вид объекта	«Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в               д. Сидоровка, Зилаирского района, Республики Башкортостан.»
Вид работ	Капитальный ремонт
Источник финансирования оцениваемых работ	Бюджет Республики Башкортостан, бюджет сельского поселения Верхнегалеевский сельсовет МР Зилаирский район РБ
Вид сметной документации	Рабочая сметная документация
Область применения документации	Формирование начальной цены
Исходные данные для определения объемов работ	Ведомость объемов работ на «Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения в д. Сидоровка Зилаирского района, Республики Башкортостан»
Метод расчета	Базисно- индексный
Сметно-нормативная база, применяемая при оценке стоимости	Территориальная, утвержденная приказом Минстроя РФ              № 703/ПР с изменениями №2 (6) от 28.02.2017 г.
Применяемые индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ	Приказ Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре №293 от 10.10.2017 г К = 5, 52
Применяемые индексы изменения сметной стоимости оборудования	-
Применяемые индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат	Постановление Правительства РФ № 427 от 18.05.2009 г. (с изм. на 23.01.2017г) Проверка достоверности определения сметной стоимости К=4, 94. Письмо Минстроя от 05.10.2017 г №35948-ХМ/09 К=9, 82
Условия производства работ	Не установлены
Прочие работы и затраты, подлежащие учету (на основании п. 4.85 и\или приложения № 8 МДС 81-35.2004.)	Учесть затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (Постановление Правительства РФ № 427 от 18.05.2009 г. (с изм. На 23.01.2017 г.))          Учесть затраты на технический надзор - 2, 14%. Постановление Правительства РБ от 31.10.2012 г. №402
Дополнительные условия	-

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется качественно и в установленный срок исполнить обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту наружных сетей водоснабжения в д. Сидоровка Зилаирского района Республики Башкортостан Подробные характеристики предмета Контракта содержатся в Техническом задании (описании объекта закупки) и Смете, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта   (далее - Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

1.2.Срок выполнения работ – с момента заключения контракта до 01.10.2018 г.

1.3.Место выполнения работ: Республика Башкортостан, Зилаирский район, с. Зилаир

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

3.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.1.4. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.5. Осуществлять контроль за Порядком и сроками выполнения работ по Контракту.

3.1.6. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.7. Отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом.

3.1.8. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

3.1.9. Перераспределить стоимость отдельных статей сметного расчета и корректировку стоимости отдельных конструктивных элементов при расчете за выполненные работы в пределах установленной цены контракта.

 

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика в части выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2.2. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ, при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок.

3.2.3. Своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по Контракту.

3.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.3. Завершить работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом по согласованию с Заказчиком.

3.3.4. Требовать своевременного подписания Заказчиком отчетных документов по настоящему Контракту.

3.3.5. Привлекать к работе субподрядчиков, за все действия которых несет ответственность как за свои собственные.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить все работы, предусмотренные по настоящему Контракту в объеме и в сроки, установленные в настоящем Контракте.

3.4.2. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

3.4.3. Производить работы в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, технических регламентов, санитарных норм и правил.

3.4.4. Обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности. Нести ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений.

3.4.5. Вести постоянный контроль за качеством применяемых материалов изделий, конструкций. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны соответствовать требованиям нормативной документации в области строительства, противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям санитарных правил и норм, условиям настоящего Контракта.

Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены Заказчику в течение 2-х рабочих дней по его запросу.

3.4.6. Обеспечивать представителям Заказчика возможность осуществления контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых товаров и материалов, предоставлять по их требованию исполнительную документацию, другую необходимую документацию, отчеты о ходе выполнения работ.

3.4.7. Извещать Заказчика за 2 рабочих дней о сроках завершения работ, которые подлежат проверке.

3.4.8. Письменно в трехдневный срок уведомлять Заказчика об обстоятельствах, замедляющих ход работ, либо делающих их выполнение невозможным, о неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний, о способе исполнения работ или иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут ухудшить результат выполняемой работы.

3.4.9. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 5 рабочих дней после приостановления выполнения работ.

3.4.10. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

3.4.11. Обеспечить охрану материалов, оборудования до завершения работ и приемки Заказчиком выполненных работ.

3.4.12. Освободить Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями в процессе выполнения работ Подрядчиком.

3.4.13. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

3.4.14. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

3.4.15. Собрать, транспортировать и утилизировать все отходы, образующиеся в результате Работ, за свой счёт и в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

3.4.16. Вывезти до момента подписания соответствующих отчетных документов, с территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику строительные машины, инструменты, строительные материалы и конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность результата работ в соответствии с настоящим Контрактом, действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии со ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 мес. с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

5.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки вследствие некачественно выполненных работ, использования материалов ненадлежащего качества, то Подрядчик обязан устранить их своими средствами и за свой счет в разумные сроки, согласованные с Заказчиком.

Срок гарантийной эксплуатации Объекта/ результата выполненных работ в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).

5.5. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом.

5.6. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчиком.

5.7. В случае, если Подрядчик в указанный в извещении срок не направил своего представителя для составления двустороннего акта, Заказчик составляет односторонний акт и в течение 10 (рабочих) дней направляет его Подрядчику

 

Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размеры штрафа устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 " Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом (в том числе гарантийного), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных Контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени) либо удержать сумму штрафа (пени) из обеспечения исполнения Контракта.

7.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Контракту или в связи с ним, решаются путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в соответствии с Арбитражным процессуальным законодательством Российской федерации.

9.3. Местом арбитражного разбирательства будет являться Арбитражный суд Республики Башкортостан с соблюдением претензионного порядка.

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Наименование заказчика: Администрация сельского поселения Верхнегалеевский  сельсовет муниципального района Зилаирский район Республика Башкортостан

Наименование закупки:  «Выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетейводоснабжения в д. Сидоровка Зилаирского района Республики Башкортостан»

1. Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием выбранного метода:

Заказчиком использован проектно-сметный метод.

В соответствии с ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" проектно-сметный метод применяется в определении начальной (максимальной) цены контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ об аукционе В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

       на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей водоснабжения в д. Сидоровка Зилаирского района Республики Башкортостан

 

 

д. Сидоровка

 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ЧАСТЬ II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ: ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	ПРИЛОЖЕНИЕ ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА     1234567Следующая ⇒ Поделиться:

Последнее изменение этой страницы: 2019-06-08; Просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы