Признание победителя открытого конкурса в электронной форме уклонившимся от заключения договора

1. Победитель открытого конкурса в электронной форме считается уклонившимся от заключения договора в случаях и порядке, предусмотренными Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 №1211 «О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ " О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ".

2. Изменение порядка признания победителя открытого конкурса в электронной форме уклонившимся от заключении договора, установленного настоящим пунктом тома 1, не допускается.

Ответственность за соблюдение порядка признания победителя открытого конкурса в электронной форме уклонившемся от заключении договора несет должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом договора.

3. В случае уклонения победителя открытого конкурса в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные победителем открытого конкурса в электронной форме в качестве обеспечения заявки, ЕЭТП победителю открытого конкурса в электронной форме не возвращаются.

4. В случае невыполнения победителем открытого конкурса в электронной форме условий указанных в п.1 ст.17 или не выполнение победителем конкурса требований установленных в п.3 ст.17 победитель признается уклонившимся от заключения договора и заказчик начинает процедуру признания участника открытого конкурса в электронной форме уклонившимся от заключения договора в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Заказчик в срок не позднее одного рабочего дня после дня утверждения акта обязан начать процедуру заключения договора с участником открытого конкурса в электронной форме, заявке которого присвоен второй номер.

Заключение договора для участника открытого конкурса в электронной форме, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

Участник открытого конкурса в электронной форме, заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора, в порядке и по основаниям, установленным томом 1 для признания уклонившимся от заключения контракта победителя открытого конкурса в электронной форме.

В случае уклонения участника открытого конкурса в электронной форме, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора, денежные средства, внесенные участником открытого конкурса в электронной форме, заявке которого присвоен второй номер, в качестве обеспечения заявки, заказчиком данному лицу не возвращаются.

В случае уклонения участника открытого конкурса в электронной форме, заявке которого присвоен второй номер, или участника, признанного единственным участником открытого конкурса в электронной форме, от заключения договора, конкурс считается несостоявшимся.

Раздел 6. Изменение условий договора

Изменение предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг

1. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам конкурса, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

Заказчик в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров (работ, услуг) при изменении потребности в товарах (работах, услугах), на поставку которых заключен договор. Изменение объема поставляемого товара, оказываемых услуг, выполняемых работ осуществляется при наличии обосновывающих документов, допускается в пределах не более 30 процентов начальной (максимальной) цены договора.

2. При заключении (исполнении) договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, на количество товара, указанное в документации о закупках.

3. Заказчик в ходе исполнения договора вправе в одностороннем порядке уменьшить количество всех предусмотренных договором товаров (работ, услуг) при изменении потребности в товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых заключен договор

4. Заказчик по согласованию с исполнителем (подрядчиком) в ходе исполнения договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, на выполнение аварийно- спасательных работ, реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, на оказание медицинских, аудиторских услуг вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный договором объем таких работ, услуг при изменении потребности в таких работах, услугах, на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными договором.

Перемена лиц при исполнении договора

1. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2. В случае перемены заказчика по договору права и обязанности заказчика по такому договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

 

ТОМ 2

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена договора, источник финансирования

1. 1.Предметом настоящего конкурса в электронной форме является право заключения договора на выполнение работ по реконструкции контактной сети трамвая пр. Обуховской Обороны от ул. Крупской до ул. Херсонской.

1.2.Начальная (максимальная) цена договора составляет 104 287 283 (сто четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч двести восемьдесят три) рубля 45 копеек.

Цена включает в себя налоги, сборы и другие обязательные платежи, включая НДС, все расходы связанные с исполнением обязательств, в том числе обязательств в соответствии с условиями договора, расходы на перевозку и доставку материалов, расходы на заработную плату и другое.

1.3. Расчет начальной (максимальной) цены договора приведен в Приложении к документации открытого конкурса в электронной форме.

1.4. Источник финансирования: собственные средства СПб ГУП «Горэлектротранс»

Сведения о заказчике

Заказчик:

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта (СПб ГУП «Горэлектротранс»). Место нахождения и почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15. Банковские реквизиты: ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге Р/с № 40602810532000010176 К/с № 30101810900000000790 БИК 044030790 ИНН 7830001927, КПП 785050001, ОКПО 03222089, ОКАТО 40298562000, ОГРН 1027809259730.

Контактное лицо по вопросам разъяснения конкурсной документации: Родионов Владимир Викторович, адрес электронной почты: [email protected] телефон 244-18-20, доб. 1502. Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания и проекта договора, ответственное лицо заказчика за работу с проектом договора: Брагин Александр Александрович, телефон 244-18-20 доб. 1390

Содержание и состав конкурсной документации

3.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя;

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации,

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса;

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам,

б) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2, являющихся приложением к тому 2;

3) том 3 конкурсной документации: техническое задание (далее - техническое задание);

4) том 4 конкурсной документации: проект договора СПб ГУП «Горэлектротранс» (далее - проект договора).

Требования к участникам

4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров/выполнение работ/оказание услуг, являющихся предметом конкурса:

4.1.1. Наличие действующей лицензии:

- не установлено.

4.1.2. Иные требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса:

4.1.2.1. Участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц), быть признан несостоятельным (банкротом).

4.1.2.2. На имущество участника не должен быть наложен арест и (или) экономическая деятельность приостановлена.

4.1.2.3. Участники конкурса не должны иметь непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга и других. Лица, входящие в одну группу лиц, рассматриваются как одно лицо и один участник.

4.1.2.4. Участник должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы.

4.1.2.5. У участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;

 

4.2.Документы, подтверждающие правомочность:

а) справка, подтверждающая, что участник не находится в процессе ликвидации (для юридических лиц), в отношении него не осуществляется процедура банкротства, имущество участника не арестовано, экономическая деятельность не приостановлена, подписанная руководителем и главным бухгалтером участника и заверенная печатью участника;

б) учредительные документы участника (устав или учредительный договор);

в) для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;

г) для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.: свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

д) свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;

е) свидетельства или листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице, внесенных в учредительные документы;

ж) для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004 г.: свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г.;

з) для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2004 г.: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

и) справка (оригинал) из инспекции Федеральной налоговой службы (далее – ИФНС) по месту постановки на налоговый учёт об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, выданную не ранее даты размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с настоящей конкурсной документацией,

к) протокол одобрения крупной сделки или пояснения крупной сделки

л) Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.

м) действующее свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части видов работ, указанных в Техническом задании.

 

 

4.3. Прочие документы:

а) финансовая (бухгалтерская) отчётность за полный последний финансовый год с обязательным предоставлением бухгалтерского баланса (ф. 1) и отчета о прибылях и убытках (ф. 2), с отметкой ИФНС о приеме этих документов (либо с приложением почтовой квитанции о сдаче бухгалтерской отчетности, либо квитанции о приеме бухгалтерской отчетности в электронном виде, выданной ИФНС), заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью участника.

Для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения - декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний финансовый год, заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью участника, с отметкой ИФНС о приеме этих документов

б) участник предоставляет справку об отсутствии за период с 2013 года по настоящее время вступивших в законную силу судебных решений, вынесенных не в пользу участника, по исковым требованиям о ненадлежащем исполнении участником своих обязательств по договорам (контрактам), заключенным по итогам торгов за подписью руководителя и главного бухгалтера, удостоверенной печатью участника.

в) справка, подтверждающая участие (неучастие) участника в судебных разбирательствах в качестве ответчика за подписью руководителя и главного бухгалтера, удостоверенной печатью участника.

 

4.4. Срок выполнения работ: согласно Календарному плану.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки).

5.1. Участник представляет обеспечение заявки в размере 2% от лимита финансирования – 2 085 745 (два миллиона восемьдесят пять тысяч семьсот сорок пять) рублей 67 копеек.

Требование обеспечения исполнения договора

6.1. Участник конкурса, с которым заключается договор, обязан представить обеспечение исполнения договора в порядке, установленном томом 1 и настоящим пунктом тома 2, в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора – 5 214 364 (пять миллионов двести четырнадцать тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 17 копеек.

6.2. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в виде залога денежных средств, участник конкурса, с которым заключается договор, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в части 6 тома 2, на счет:

Место нахождения и почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15.

Банковские реквизиты: ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге

Р/с № 40602810532000010176

К/с № 30101810900000000790 БИК 044030790

ИНН 7830001927, КПП 785050001,

ОКПО 03222089, ОКАТО 40298562000, ОГРН 1027809259730.

 

В графе назначение платежа платежного документа должно быть указано - обеспечение исполнения договора на выполнение работ по реконструкции контактной сети трамвая пр. Обуховской Обороны от ул. Крупской до ул. Херсонской.

6.3. В случае предоставления безотзывной банковской гарантии, предоставляемой победителем открытого конкурса в качестве обеспечения исполнения договора, она должна соответствовать следующим требованиям:

1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения договора, в случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель - принципал) не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства договору, а именно:

а) если принципал не выполнил предусмотренные договором работы, не поставил (или недопоставил) товары, не оказал услуги;

б) если принципал нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по вине заказчика;

в) если принципал нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе, в поставленном товаре;

г) если принципал некачественно выполнил предусмотренные договором работы (услуги), поставил некачественный товар.

2) гарант обязуется выплатить бенефициару любую сумму в пределах размера обеспечения договора при получении от бенефициара письменного требования об ее уплате с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении либо ненадлежащем исполнении принципалом принятых на себя обязательств;

3) обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана;

4) принадлежащее бенефициару по настоящей банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу;

5) банковская гарантия вступает в силу с момента вступления в силу договора и действует до истечения срока действия договора + 1 месяц.

Действие банковской гарантии прекращается с момента прекращения действия договора в силу его досрочного расторжения;

6) обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная гарантом копия лицензии банка.

Безотзывная банковская гарантия, представленная победителем открытого конкурса и не соответствующая вышеуказанным требованиям, обеспечением исполнения договора не является и заказчиком не принимается.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 ( десяти банковских дней) предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей конкурсной документации.

⇐ Предыдущая12345678Следующая ⇒

Поделиться: