Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Цена Контракта и порядок расчетов



Проект Контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ________

 

г. Междуреченск                                                                                               «__» ______ 2018г.

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Кулагина Владимира Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

 и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ______________________, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. На условиях настоящего Контракта Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы на объекте: « УСЗН, Нежилые помещения ул. Космонавтов, 17 - капитальный ремонт» (далее по тексту – работы) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить установленную настоящим Контрактом цену.

1.2. Идентификационный код закупки 183421402721542140100101830024399243.

1.3. Срок выполнения работ:

- начальный срок выполнения работ – дата заключения Контракта;

- конечный срок выполнения работ – сто восьмидесятый день с даты заключения Контракта.

Место выполнения работ

3.1. Место выполнения работ: Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Космонавтов, 17.

Обязательства Подрядчика

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в полном объеме в соответствии с Приложением 1 к Контракту, сдать Заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.2. В ходе производства работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области и г. Междуреченска, указаниями уполномоченных лиц, осуществляющих строительный и (или) авторский надзор за проведением работ, соблюдать требования Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

4.3. Подрядчик обязуется не препятствовать доступу представителя Заказчика к месту выполнения работ.

4.4. Подрядчик обязуется обеспечивать проведение работ всем необходимым, включая временные сооружения, временные подсоединения коммуникаций. Заключать в течение 5 рабочих дней с даты заключения Контракта договоры с эксплуатирующими организациями на временные подсоединения коммуникаций на период работ (копии договоров предоставляются Заказчику в течение 3 рабочих дней с даты заключения). Подключение построенных коммуникаций к существующим инженерным сетям также выполняет «Подрядчик». Оплату за энерго-, тепло-, водо- ресурсы, поставляемые «Подрядчику» при проведении работ на объекте производит «Подрядчик» в счет стоимости настоящего муниципального Контракта до момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

По окончании работ произвести сверку показаний приборов учета с представителем Заказчика.

4.5. До начала работ Подрядчик обязан оградить опасные зоны работ в соответствии с требованиями нормативных актов, а также передать Заказчику в течение 3 рабочих дней с даты подписания Контракта в надлежаще заверенной копии приказ о назначении лица, ответственного за производство работ на объекте.

4.6. Подрядчик обязуется использовать для производства работ по настоящему Контракту сертифицированные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами материалы, машины, механизмы, и оборудование, прошедшие техническое освидетельствование и отвечающие требованиям безопасности.

4.7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ. Работники Подрядчика обязаны находиться на объекте в спец. одежде и использовать предусмотренные законодательством средства индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений Заказчик имеет право приостановить работы до устранения нарушений, при этом срок окончания работ, установленный Контрактом, не продляется. За все нарушения требований и правил безопасности ответственность несет Подрядчик. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить безопасность работ для имущества, жизни и здоровья третьих лиц. В случае выявления фактов причинения Подрядчиком (субподрядчиками) ущерба Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику и составить акт, фиксирующий характер и размер причиненного ущерба, с приложением к нему подтверждающих фотоматериалов. В случае причинения ущерба Подрядчик обязан самостоятельно нести за него ответственность, за свой счет урегулировать возникший спор.

4.8. Подрядчик обязан устранить за свой счет недоработки и дефекты, выявленные при приемке работ. Заказчик имеет право приостановить работы до устранения недоработок и дефектов, при этом срок окончания работ, установленный Контрактом, не продляется.

4.9. Подрядчик обязан явиться к месту составления акта, фиксирующего недостатки (дефекты) работ, материалов, неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком или субподрядчиками обязательств по Контракту, при условии, если извещение о необходимости явки поступило не позднее трех часов до даты и времени составления акта. При этом извещение Подрядчика осуществляется Заказчиком факсом, телефонограммой или любым другим доступным способом, позволяющим зафиксировать факт его направления. Акт, фиксирующий недостатки (дефекты) работ, материалов, неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком или субподрядчиками обязательств, установленных настоящим Контрактом, составляется Заказчиком с участием представителя Подрядчика, а в случае неявки представителя Подрядчика в указанный в извещении срок или отказа от участия в составлении акта, Заказчик составляет указанный акт в одностороннем порядке с направлением копии акта Подрядчику в недельный срок. Такой односторонний акт признается действительным, бесспорным и принятым без возражений со стороны Подрядчика.

4.10. В течение 3-х календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязуется вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия.

4.11. Подрядчик за свой счет обязан обеспечить охрану объекта и результатов выполненных работ до сдачи результата работ Заказчику.

4.12. До момента сдачи результатов работ Заказчику провести все необходимые исследования, испытания, пусконаладочные работы, получить тебуемые согласования, предоставить «Заказчику» документы о положительных результатах испытаний, согласований, исследований.

4.13. Восстановить поврежденное при выполнении работ благоустройство и получить справку от владельцев земельного участка об отсутствии претензий к восстановленному благоустройству. Справку предоставить Заказчику до момента сдачи работ.

4.14. В течение 3 рабочих дней с даты подписания Контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование график производства работ по форме, в соответствии с Приложением к Контракту. Работы по настоящему Контракту должны производиться в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ. График производства работ должен направляться Заказчику способом, позволяющим установить календарную дату получения графика Заказчиком. Начальный срок производства работ в графике должен совпадать с начальным сроком производства работ, установленным Контрактом, конечный срок не должен превышать конечный срок, установленный Контрактом.

4.15. Подрядчик обязан полностью и за свой счет восстановить существующие коммуникации, вскрытые и (или) нарушенные при выполнении работ по Контракту. При повреждении «Подрядчиком» нижележащих конструкций (сетей), помещений, восстановить их за свой счет, в сроки, согласованные с «Заказчиком» и эксплуатирующей организацией.

4.16. Подрядчик обязан производить ежедневную уборку на объекте и по окончании работ убрать весь строительный мусор. Складирование строительного мусора осуществлять на городском санполе (городская свалка), посредством заключения договора со специализированной организацией. Оплата за размещение строительных отходов, в случае если это предусмотрено в сметной документации, производится только после предъявления «Подрядчиком» подтверждающих документов (справки, талоны, счета-фактуры).

4.17. При выполнении подрядных строительных работ Подрядчик обязан выполнять работы по стоимости, определяемой в соответствии с нормативными документами по определению сметной стоимости, а в случаях установления Заказчиком и (или) уполномоченными контрольными органами несоответствия условий об объемах и стоимости работ, установленных в Контракте, фактически выполненным объемам работ, а так же их стоимости в результате указания в Контракте расценок и коэффициентов, отличных от показателей, определяемых в соответствии с нормативными документами по определению сметной стоимости, Подрядчик обязан осуществить возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 20 (двадцати) дней с даты получения требования Заказчика.

4.18. Если при выполнении работ будут использованы товары, в отношении которых установлены требования энергетической эффективности, то такие товары должны соответствовать указанным требованиям.

4.19. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ для выполнения работ по Контракту требуется наличие специального разрешения (лицензии) Подрядчик обязан иметь такое разрешение (лицензию), либо привлечь к выполнению таких работ организацию, обладающую таким разрешением (лицензией).

Материалы, оборудование

9.1. Подрядчик принимает на себя обязательство в полной мере обеспечить выполнение работ по Контракту всеми необходимыми материалами, оборудованием и осуществлять контроль их качества. Материалы и оборудование, используемые Подрядчиком для производства работ по настоящему Контракту, должны отвечать требованиям качества, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации и подтверждаться сертификатами. Материалы и оборудование, используемые при производстве работ, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Материалы, применяемые Подрядчиком для выполнения работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении (за исключением прямо указанных заказчиком).

За нарушение обязательств, установленных данным пунктом Контракта Заказчик вправе остановить производство работ, до согласования применяемых материалов и оборудования, при этом срок окончания работ, установленный Контрактом, не переносится. Заказчик вправе отказать Подрядчику в оплате материалов и оборудования, предварительно не согласованных с Заказчиком.

Гарантии качества

10.1. Подрядчик гарантирует:

- наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения работ;

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- соответствие качества всех выполняемых работ действующим на территории РФ нормам и правилам;

- возможность безаварийной эксплуатации результата работ на протяжении гарантийного срока;

- своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных как в процессе производства работ, так и в период гарантийного срока.

10.2. Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком работы и использованные по настоящему Контракту материалы.

10.3. Гарантийный срок на все строительно-монтажные работы составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на устанавливаемое оборудование и применяемые материалы должен быть не менее сроков, установленных предприятиями-изготовителями, но и не менее 12 месяцев с момента передачи его Заказчику.

10.4. Обнаруженные в течение гарантийного срока недостатки (дефекты) устраняются Подрядчиком за свой счет и гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

10.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), Подрядчик обязан по требованию Заказчика приступить к их устранению за свой счет и в срок не позднее 3 (три) рабочих дней. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются Сторонами двухсторонним актом.

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в день, указанный в извещении Заказчика (при условии, что извещение получено не позднее чем за 1 день до даты составления акта). При отсутствии представителя Подрядчика в назначенном месте и в указанное в извещении время Заказчик вправе составить односторонний акт, фиксирующий недостатки результатов выполненных работ, который будет иметь силу двустороннего, является действительным и бесспорным.

10.6. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ третье лицо с последующим отнесением расходов на Подрядчика.

Ответственность сторон

11.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

11.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

11.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

11.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

 11.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.7. В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчик для проведения Подрядчиком любых мероприятий по урегулированию претензий, исков и судебных расходов. Все расходы Заказчика, связанные с удовлетворением претензий третьих лиц, предъявленных Заказчику в связи с некачественным или несвоевременным выполнением Подрядчиком его обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, относятся на счет Подрядчика.

11.8. Стороны пришли к соглашению о том, что к настоящему Контракту не применяются положения п.1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.9. В случае если обеспечение исполнения Контракта обеспечивается внесением денежных средств, требования об уплате неустоек по Контракту (при их неудовлетворении Подрядчиком в добровольном порядке) удовлетворяются из обеспечения исполнения Контракта в соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Изменение Контракта

12.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.4. При исполнении Контракта по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

Расторжение Контракта

13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

13.3. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.

13.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

13.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения

13.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

13.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику.

13.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

Особые условия

14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

14.2. Подрядчик признает, что документации, представленной Заказчиком, достаточно для выполнения всех работ по муниципальному Контракту и предоставление дополнительной документации от Заказчика не требуется.

14.3. Спорные вопросы и разногласия, возникшие при исполнении Контракта, решаются путем переговоров между сторонами. Обязательно соблюдение претензионного порядка разрешения споров. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней. В случае не достижения согласия Сторонами, материалы по спорным вопросам и разногласиям передаются в арбитражный суд Кемеровской области.

14.4. Все сроки по Контракту исчисляются в календарных днях, если иное не установлено условиями Контракта.

14.5. Срок действия Контракта – с момента заключения Контракта и до 30.11.2019г. В части гарантийных обязательств – до окончания срока гарантийных обязательств.

14.6. Подрядчик получил и изучил все материалы Контракта, включая все приложения к нему и сметную документацию, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены Контракта для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ. Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.

14.7. Объем и содержание работ, составляющих предмет Контракта определены в Приложении 1 к настоящему Контракту.

14.8. Приложения:

- Приложение 1 – «Объемы работ».

- Приложение 2 - Форма графика производства работ.

- Приложение 3 – Форма перечня исполнительной документации.

- Приложение 4 – Форма перечня документации на материалы.

ГРАФИК

       производства работ по объекту: ___________________________________

№ п/п Наименование работ Единица измерения Объем Стоимость работ в текущих ценах Начальный срок производства работ Конечный срок производства работ

 

Представитель Заказчика ______________

 

Представитель Подрядчика ____________

 

 


Приложение 3


Проект Контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ________

 

г. Междуреченск                                                                                               «__» ______ 2018г.

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Кулагина Владимира Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

 и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ______________________, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. На условиях настоящего Контракта Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы на объекте: « УСЗН, Нежилые помещения ул. Космонавтов, 17 - капитальный ремонт» (далее по тексту – работы) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и уплатить установленную настоящим Контрактом цену.

1.2. Идентификационный код закупки 183421402721542140100101830024399243.

1.3. Срок выполнения работ:

- начальный срок выполнения работ – дата заключения Контракта;

- конечный срок выполнения работ – сто восьмидесятый день с даты заключения Контракта.

Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта (работ) составляет: _______________ ____________рублей. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Отлагательное условие: если Подрядчик является плательщиком НДС, цена Контракта включает НДС. 

Цена Контракта включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанные с выполнением всех работ на объекте, в том числе:

- затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий, систем и оборудования;

- стоимость необходимых для нормальной эксплуатации объекта пусконаладочных работ;

- затраты, связанные с мобилизацией строительной техники, персонала Подрядчика, приобретением, доставкой материалов, изделий, оборудования, конструкций, необходимых для производства работ и их демобилизацией после окончания работ или в случае прекращения действия настоящего Контракта;

затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ;

- затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов;

- затраты, связанные с обеспечением производства работ на объекте рабочими;

- оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом;

- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации объекта (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.);

- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных Контрактом.

2.2. Источник финансирования – денежные средства бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ». Обязательства Заказчика по настоящему Контракту принимаются им и исполняются в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

2.4. Заказчик производит расчет с Подрядчиком в срок не более 15 рабочих дней с даты подписания акта приемки выполненных работ, предусмотренного ч. 8 Контракта.

2.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.6. Заказчик производит оплату за выполненные и принятые работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.7. В случае, если фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, полученная экономия распределяется следующим образом: 0% - Подрядчику, 100% - Заказчику.

2.8. Зимнее удорожание и непредвиденные расходы подтверждаются Подрядчиком, принимаются и оплачиваются Заказчиком по факту.

Место выполнения работ

3.1. Место выполнения работ: Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Космонавтов, 17.

Обязательства Подрядчика

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в полном объеме в соответствии с Приложением 1 к Контракту, сдать Заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.2. В ходе производства работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области и г. Междуреченска, указаниями уполномоченных лиц, осуществляющих строительный и (или) авторский надзор за проведением работ, соблюдать требования Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

4.3. Подрядчик обязуется не препятствовать доступу представителя Заказчика к месту выполнения работ.

4.4. Подрядчик обязуется обеспечивать проведение работ всем необходимым, включая временные сооружения, временные подсоединения коммуникаций. Заключать в течение 5 рабочих дней с даты заключения Контракта договоры с эксплуатирующими организациями на временные подсоединения коммуникаций на период работ (копии договоров предоставляются Заказчику в течение 3 рабочих дней с даты заключения). Подключение построенных коммуникаций к существующим инженерным сетям также выполняет «Подрядчик». Оплату за энерго-, тепло-, водо- ресурсы, поставляемые «Подрядчику» при проведении работ на объекте производит «Подрядчик» в счет стоимости настоящего муниципального Контракта до момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

По окончании работ произвести сверку показаний приборов учета с представителем Заказчика.

4.5. До начала работ Подрядчик обязан оградить опасные зоны работ в соответствии с требованиями нормативных актов, а также передать Заказчику в течение 3 рабочих дней с даты подписания Контракта в надлежаще заверенной копии приказ о назначении лица, ответственного за производство работ на объекте.

4.6. Подрядчик обязуется использовать для производства работ по настоящему Контракту сертифицированные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами материалы, машины, механизмы, и оборудование, прошедшие техническое освидетельствование и отвечающие требованиям безопасности.

4.7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ. Работники Подрядчика обязаны находиться на объекте в спец. одежде и использовать предусмотренные законодательством средства индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений Заказчик имеет право приостановить работы до устранения нарушений, при этом срок окончания работ, установленный Контрактом, не продляется. За все нарушения требований и правил безопасности ответственность несет Подрядчик. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить безопасность работ для имущества, жизни и здоровья третьих лиц. В случае выявления фактов причинения Подрядчиком (субподрядчиками) ущерба Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику и составить акт, фиксирующий характер и размер причиненного ущерба, с приложением к нему подтверждающих фотоматериалов. В случае причинения ущерба Подрядчик обязан самостоятельно нести за него ответственность, за свой счет урегулировать возникший спор.

4.8. Подрядчик обязан устранить за свой счет недоработки и дефекты, выявленные при приемке работ. Заказчик имеет право приостановить работы до устранения недоработок и дефектов, при этом срок окончания работ, установленный Контрактом, не продляется.

4.9. Подрядчик обязан явиться к месту составления акта, фиксирующего недостатки (дефекты) работ, материалов, неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком или субподрядчиками обязательств по Контракту, при условии, если извещение о необходимости явки поступило не позднее трех часов до даты и времени составления акта. При этом извещение Подрядчика осуществляется Заказчиком факсом, телефонограммой или любым другим доступным способом, позволяющим зафиксировать факт его направления. Акт, фиксирующий недостатки (дефекты) работ, материалов, неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком или субподрядчиками обязательств, установленных настоящим Контрактом, составляется Заказчиком с участием представителя Подрядчика, а в случае неявки представителя Подрядчика в указанный в извещении срок или отказа от участия в составлении акта, Заказчик составляет указанный акт в одностороннем порядке с направлением копии акта Подрядчику в недельный срок. Такой односторонний акт признается действительным, бесспорным и принятым без возражений со стороны Подрядчика.

4.10. В течение 3-х календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязуется вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия.

4.11. Подрядчик за свой счет обязан обеспечить охрану объекта и результатов выполненных работ до сдачи результата работ Заказчику.

4.12. До момента сдачи результатов работ Заказчику провести все необходимые исследования, испытания, пусконаладочные работы, получить тебуемые согласования, предоставить «Заказчику» документы о положительных результатах испытаний, согласований, исследований.

4.13. Восстановить поврежденное при выполнении работ благоустройство и получить справку от владельцев земельного участка об отсутствии претензий к восстановленному благоустройству. Справку предоставить Заказчику до момента сдачи работ.

4.14. В течение 3 рабочих дней с даты подписания Контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование график производства работ по форме, в соответствии с Приложением к Контракту. Работы по настоящему Контракту должны производиться в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ. График производства работ должен направляться Заказчику способом, позволяющим установить календарную дату получения графика Заказчиком. Начальный срок производства работ в графике должен совпадать с начальным сроком производства работ, установленным Контрактом, конечный срок не должен превышать конечный срок, установленный Контрактом.

4.15. Подрядчик обязан полностью и за свой счет восстановить существующие коммуникации, вскрытые и (или) нарушенные при выполнении работ по Контракту. При повреждении «Подрядчиком» нижележащих конструкций (сетей), помещений, восстановить их за свой счет, в сроки, согласованные с «Заказчиком» и эксплуатирующей организацией.

4.16. Подрядчик обязан производить ежедневную уборку на объекте и по окончании работ убрать весь строительный мусор. Складирование строительного мусора осуществлять на городском санполе (городская свалка), посредством заключения договора со специализированной организацией. Оплата за размещение строительных отходов, в случае если это предусмотрено в сметной документации, производится только после предъявления «Подрядчиком» подтверждающих документов (справки, талоны, счета-фактуры).

4.17. При выполнении подрядных строительных работ Подрядчик обязан выполнять работы по стоимости, определяемой в соответствии с нормативными документами по определению сметной стоимости, а в случаях установления Заказчиком и (или) уполномоченными контрольными органами несоответствия условий об объемах и стоимости работ, установленных в Контракте, фактически выполненным объемам работ, а так же их стоимости в результате указания в Контракте расценок и коэффициентов, отличных от показателей, определяемых в соответствии с нормативными документами по определению сметной стоимости, Подрядчик обязан осуществить возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 20 (двадцати) дней с даты получения требования Заказчика.

4.18. Если при выполнении работ будут использованы товары, в отношении которых установлены требования энергетической эффективности, то такие товары должны соответствовать указанным требованиям.

4.19. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ для выполнения работ по Контракту требуется наличие специального разрешения (лицензии) Подрядчик обязан иметь такое разрешение (лицензию), либо привлечь к выполнению таких работ организацию, обладающую таким разрешением (лицензией).


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-03-30; Просмотров: 234; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.119 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь