Порядок и сроки  приемки работ

8.1. Результат выполненных работ принимается Заказчиком единовременно либо частями.

8.2. Подрядчик обязан официально известить Заказчика в письменном виде об окончании работ или отдельной части не менее чем за 3 (три) дня до приемки.

8.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Документом, закрепляющим результаты проведенной Заказчиком экспертизы, является акт о приемке выполненных работ и акты унифицированной формы КС-2.

8.4. Работы принимаются Заказчиком в соответствии с условиями Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней. В этот срок включаются: приемка Заказчиком работы по факту, проведение экспертизы выполненных работ, проверка актов КС-2, выдача и устранение замечаний по результатам приемки работ по факту и по результатам проверки документов, оформление акта о приемке выполненных работ или акта об отказе в приемке работ. При отсутствии акта о премке выполненных работ работы не могут считаться принятыми.

Акт о приемке выполненных работ оформляется Заказчиком и подписывается Подрядчиком в течение 1 рабочего дня с даты получения акта. Акт о приемке выполненных работ оформляется по завершении всех работ по контракту, проверки актов КС-2 и КС-3, предоставления полного комплекта исполнительной документации.

8.5. В случае обнаружения несоответствия объема, стоимости или качества выполненных Подрядчиком работ представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке работ и назначает дату повторной приемки. Работы не принимаются до момента устранения выявленных нарушений.

8.6. В случае выявления недоделок (дефектов) в процессе сдачи-приемки результатов выполненных работ Заказчиком составляется их перечень, копия которого передается Подрядчику, а последний обязан их устранить в течение 3-х рабочих дней (либо в иной срок, установленный Заказчиком).

8.7. Акт(ы) о приемке выполненных работ по форме КС-2, и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 представляются Подрядчиком в адрес Заказчика в 3-х экз. каждый и 1 экз. на электронном носителе не позднее 5 рабочих дней с даты окончания работ по Контракту. В случае неисполнения указанного требования или просрочки его исполнения Подрядчик несет ответственность в соответствии с ч. 11 настоящего Контракта.

8.8. При приемке результатов выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в 2 экз., паспорта на оборудование в 2 экз. (в случае использования при выполнении работ оборудования), сертификаты на материалы (в случае применения материалов, для которых установлена обязательная сертификация) в 2 экз. результаты испытаний, исследований, (в случае их проведения) согласований (в случае если необходимо их получение) в 1 экз. Перечень передаваемой Подрядчиком Заказчику исполнительной документации оформляется по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему Контракту. Перечень передаваемой Подрядчиком Заказчику документации на материалы оформляется по форме в соответствии с Приложением 4 к настоящему Контракту.

8.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов либо работы условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы.

8.10. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика по мере их выполнения. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.

8.11. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителям Заказчика, согласно его указанию, а затем – восстановить ее. Готовность принимаемых скрытых работ, подтверждается подписанием представителем Заказчика, Подрядчика актов освидетельствования скрытых работ.

8.12. При сдаче работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.13. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы.

8.14. Риск случайной гибели (повреждения) результатов выполненных работ переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ.

8.15. К каждому акту унифицированной формы КС-2 Подрядчик обязан прикладывать ресурсный сметный расчет для определения индекса на материалы. Подрядчик обязан документально подтверждать затраты на материалы и оборудование. Материалы и оборудование принимаются Заказчиком только после предоставления подтверждающих документов.

Материалы, оборудование

9.1. Подрядчик принимает на себя обязательство в полной мере обеспечить выполнение работ по Контракту всеми необходимыми материалами, оборудованием и осуществлять контроль их качества. Материалы и оборудование, используемые Подрядчиком для производства работ по настоящему Контракту, должны отвечать требованиям качества, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации и подтверждаться сертификатами. Материалы и оборудование, используемые при производстве работ, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Материалы, применяемые Подрядчиком для выполнения работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении (за исключением прямо указанных заказчиком).

За нарушение обязательств, установленных данным пунктом Контракта Заказчик вправе остановить производство работ, до согласования применяемых материалов и оборудования, при этом срок окончания работ, установленный Контрактом, не переносится. Заказчик вправе отказать Подрядчику в оплате материалов и оборудования, предварительно не согласованных с Заказчиком.

Гарантии качества

10.1. Подрядчик гарантирует:

- наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения работ;

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- соответствие качества всех выполняемых работ действующим на территории РФ нормам и правилам;

- возможность безаварийной эксплуатации результата работ на протяжении гарантийного срока;

- своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных как в процессе производства работ, так и в период гарантийного срока.

10.2. Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком работы и использованные по настоящему Контракту материалы.

10.3. Гарантийный срок на все строительно-монтажные работы составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на устанавливаемое оборудование и применяемые материалы должен быть не менее сроков, установленных предприятиями-изготовителями, но и не менее 12 месяцев с момента передачи его Заказчику.

10.4. Обнаруженные в течение гарантийного срока недостатки (дефекты) устраняются Подрядчиком за свой счет и гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

10.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), Подрядчик обязан по требованию Заказчика приступить к их устранению за свой счет и в срок не позднее 3 (три) рабочих дней. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются Сторонами двухсторонним актом.

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в день, указанный в извещении Заказчика (при условии, что извещение получено не позднее чем за 1 день до даты составления акта). При отсутствии представителя Подрядчика в назначенном месте и в указанное в извещении время Заказчик вправе составить односторонний акт, фиксирующий недостатки результатов выполненных работ, который будет иметь силу двустороннего, является действительным и бесспорным.

10.6. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ третье лицо с последующим отнесением расходов на Подрядчика.

Ответственность сторон

11.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

11.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

11.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

11.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

 11.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.7. В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчик для проведения Подрядчиком любых мероприятий по урегулированию претензий, исков и судебных расходов. Все расходы Заказчика, связанные с удовлетворением претензий третьих лиц, предъявленных Заказчику в связи с некачественным или несвоевременным выполнением Подрядчиком его обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, относятся на счет Подрядчика.

11.8. Стороны пришли к соглашению о том, что к настоящему Контракту не применяются положения п.1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.9. В случае если обеспечение исполнения Контракта обеспечивается внесением денежных средств, требования об уплате неустоек по Контракту (при их неудовлетворении Подрядчиком в добровольном порядке) удовлетворяются из обеспечения исполнения Контракта в соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Изменение Контракта

12.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.4. При исполнении Контракта по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

Расторжение Контракта

13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

13.3. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.

13.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

13.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения

13.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

13.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику.

13.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

Особые условия

14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

14.2. Подрядчик признает, что документации, представленной Заказчиком, достаточно для выполнения всех работ по муниципальному Контракту и предоставление дополнительной документации от Заказчика не требуется.

14.3. Спорные вопросы и разногласия, возникшие при исполнении Контракта, решаются путем переговоров между сторонами. Обязательно соблюдение претензионного порядка разрешения споров. Срок ответа на претензию – 10 (десять) дней. В случае не достижения согласия Сторонами, материалы по спорным вопросам и разногласиям передаются в арбитражный суд Кемеровской области.

14.4. Все сроки по Контракту исчисляются в календарных днях, если иное не установлено условиями Контракта.

14.5. Срок действия Контракта – с момента заключения Контракта и до 30.11.2019г. В части гарантийных обязательств – до окончания срока гарантийных обязательств.

14.6. Подрядчик получил и изучил все материалы Контракта, включая все приложения к нему и сметную документацию, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены Контракта для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ. Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.

14.7. Объем и содержание работ, составляющих предмет Контракта определены в Приложении 1 к настоящему Контракту.

14.8. Приложения:

- Приложение 1 – «Объемы работ».

- Приложение 2 - Форма графика производства работ.

- Приложение 3 – Форма перечня исполнительной документации.

- Приложение 4 – Форма перечня документации на материалы.

⇐ Предыдущая123Следующая ⇒

Поделиться: