РАЗДЕЛ 11. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ

ДЛЯ ПОДАЧИ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ!!! НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ОТКАЗ В ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В ДАННОМ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ В СООТВЕТСТВИИ С Ч. 4 СТ. 67 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 44-ФЗ!

Форма 1

Заявка

На участие в аукционе

(ПЕРВАЯ ЧАСТЬ)

(извещение № _______________________ на официальном сайте РФ - www.zakupki.gov.ru)

 

Изучив извещение и документацию об аукционе в электронной форме мы выражаем свое согласие

на выполнение ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия улиц городского округа город Буй методом пневмонабрызга

в соответствии СО ВСЕМИ условиями извещения и аукционной документации с применением следующих материалов:

№ п/п	Наименование материала*	Конкретные показатели (Характеристики материала **)	Страна происхождения материала	Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)

*не допускается употребление слов «или эквивалент»

** не допускается употребление слов «не более», «не менее», «хуже», «лучше», «от», «до» и т. п.

Форма 2

Заявка

На участие в аукционе

(ВТОРАЯ ЧАСТЬ)

Сведения об участнике размещения заказа:

№	Наименование сведений	Данные
1.	Наименование (для юридического лица).
2.	Организационно-правовая форма участника размещения заказа (для юридического лица).
3.	ОКОПФ
4.	ОКСМ
5.	Юридический адрес (для юридического лица)
6.	Почтовый адрес (для юридического лица)
7.	Ф.И.О. Руководителя должность (для юридического лица).
8.	Ф.И.О. (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя)
9.	Место жительства (для физического лица, в том числе для индивидуального предпринимателя)
10.	ИНН
11.	КПП
12.	ОГРН
13.	ОКПО
14.	ИНН налогоплательщика (при наличии) учредителей
15.	членов коллегиального исполнительного органа участника (при наличии)
16.	лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника
17.	Банковские реквизиты (р/счет №, банк, к/счет, БИК)
18.	Телефон, Факс, E-mail

РАЗДЕЛ 12. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТАМИ 3-5, 7-9 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 ГОДА № 44-ФЗ

Бланк организации или ИП

Дата ___________ Исх. №________

^{______________________________________________________________________________________________________________________________}

( наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

в лице, _______________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридических лиц)

подтверждает соответствие следующим требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией.

_____________________________________________________________________________

(наименование должности (подпись) (расшифровка)

руководителя или иного лица,

действующего от имени участника

закупки)

М.П.

 

РАЗДЕЛ 15. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ИКЗ № 173440200812744020100100230234211244

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 16.16.17._____

на выполнение ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия улиц городского округа город Буй методом пневмонабрызга

 

г. Буй, Костромская область «__»________ 2017 г.

 

Муниципальное казенное учреждение городского округа город Буй «Служба муниципального заказа» (МКУ «СМЗ» г. Буя), далее именуемое «Муниципальный заказчик», в лице ____________________________ действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________________________________, далее именуемое «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов протокола подведения итогов аукциона в электронной форме от «____» ________ 2017 г. № ________ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улиц городского округа город Буй методом пневмонабрызга, в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к контракту), Локальной сметой (Приложение № 2 к Контракту), а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

2. Место и сроки выполнения работ

2.1. Место выполнения работ – Костромская область, территория городского округа город Буй, согласно Технического задания.

2.2. Место сдачи-приемки результата работ – Костромская область, г. Буй, пл. Революции, д. 12

2.3. Срок выполнения работ – 60 дней со дня заключения муниципального контракта.

3. Цена Контракта и порядок оплаты

3.1.Цена Контракта составляет _________________ (________________________) рублей _____ копеек.

3.2. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.3. В цену Контракта включены все расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также причитающееся Подрядчику вознаграждение.

3.4. Финансирование работ осуществляется из средств областного бюджета (95%) и бюджета городского округа город Буй Костромской области (5%).

3.5. Выплата аванса не предусмотрена.

3.6. Оплата фактически выполненных работ осуществляется в течение 90 (Девяносто) дней со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, указанного в п. 4.3. Контракта, и при предоставлении Подрядчиком счета-фактуры (или счета).

3.7. Расчеты по Контракту осуществляются в рублях РФ в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.

3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с недостатками, не подлежат оплате до устранения нарушений.

3.9. Обязательства Муниципального заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом с расчетного счета Муниципального заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Муниципальный заказчик ответственности не несет.

3.10. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

4. Приемка результата работ

4.1. Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента окончания работ или с момента истечения конечного срока выполнения работы по Контракту известить Муниципального заказчика об окончании работ.

4.2. Приемка результата работ (осмотр, проверка, принятие) проводится Муниципальным заказчиком с участием Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения извещения от Подрядчика о готовности результата работы к сдаче.

В указанный срок Муниципальный заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приемки выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. Приемка выполненной работы оформляется Сторонами путем составления и подписания двухстороннего акта приемки выполненных работ в течение срока, указанного в п. 4.2. Контракта.

Приемка выполненной работы может быть оформлена Сторонами путем составления и подписания акта выполненных работ по форме КС-2, предусмотренной Постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100.

4.4. Подрядчик обязан передать Муниципальному заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы (при наличии).

4.5. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы в течение 5 (пяти) дней составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения, который подписывается обеими сторонами.

4.6. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Муниципального заказчика, изложенным в настоящем Контракте.

4.7. Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Муниципальный заказчик подписывает акт приемки выполненных работ и направляет 2-й экземпляр Подрядчику для выставления счета на оплату.

4.8. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

4.9. Для проверки предоставленного Подрядчиком результата работ, в части соответствия его условиям контракта, Муниципальный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.10. Для проведения экспертизы результата работ, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Муниципального заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке результатов работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.11. При уклонении Муниципального заказчика от принятия выполненной работы, Подрядчик не вправе продавать результат работы в соответствии с п. 6 ст. 720 ГК РФ.

4.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Муниципальным заказчиком несет Подрядчик.

4.13. При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результата выполненной работы несет сторона, допустившая просрочку.

⇐ Предыдущая123456789Следующая ⇒

Поделиться: