МУНИЦИПАЛЬНЫЙ контракт № 6
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ контракт № 6
| г. Санкт-Петербург | «23» июля 2018 года | Администрация муниципального образования Светлановское, далее «Муниципальный Заказчик», в лице главы Администрации Генералова Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КаремоС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Шахназарова Эдуарда Альбертовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам проведения аукциона в электронной форме, в соответствии с решением Единой комиссии (Протокол №0172300003918000004 от «12» июля 2018г.,) ИКЗ 183780212071478020100100050014299244 заключили настоящий Муниципальный контракт, далее именуемый «Контракт», о нижеследующем:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту и содержанию территории МО Светлановское в 2018 г. (далее - работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их в установленном настоящим Контрактом порядке. 1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), условиями настоящего Контракта и Локальными сметами (Приложение № 2 к Контракту)
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1.1.1. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта и получения необходимых разрешений на производство работ (в том числе ордеров ГАТИ при необходимости) до 25.12.2018 г. Подрядчик вправе досрочно выполнить принятые обязательства.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту. 9.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, и составляет 2189100,06 рублей. б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 9.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 5000 рублей. 9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
9.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, и составляет 5000 рублей. 9.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 9.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 9.9. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или Заказчика во время выполнения работ, предусмотренных Контрактом.
9.10. Уплата неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту. 9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 9.12. Ущерб, нанесенный третьим лицам Подрядчиком при выполнении и/или в результате работ, возмещается Подрядчиком в полном объеме. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба. 9.13. Меры ответственности, не предусмотренные настоящим Контрактом, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 9.14. В случае, если на Заказчика в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком Контракта налагается административное взыскание, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения сумм, уплаченных в связи с такими взысканиями. Подрядчик обязан возместить в полном объеме расходы Заказчика в связи с применением к Заказчику мер ответственности государственными надзорными и контролирующими органами, и организациями в результате последствий выполнения Работ, не соответствующих требованиям Контракта. 9.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документов, указанных в п.7.8, а также акта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику (Подрядчику, Исполнителю) по Контракту.
9.16. За неисполнение Подрядчиком условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций или ненадлежащее, исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе: за представление документов, указанных в пунктах 3.1.1.23-3.1.1.25 Контракта содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков, за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пяти) процентов объема такого привлечения, установленного контрактом. 9.17. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
9.9. До передачи Подрядчиком Работ Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несёт Подрядчик. 9.10. Считается, что Подрядчик включил все возможные риски по исполнению Работ, даже прямо не указанных в Перечне работ в Техническом задании Заказчика, но необходимых для полного завершения всех Работ по настоящему Контракту, в стоимость всех работ по Контракту.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. При возникновении споров в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту они разрешаются Сторонами путем переговоров. 12.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению Сторон, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации после соблюдения досудебного (претензионного) порядка разрешения спора. 12.3. Все претензии по выполнению условий Контракта должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться другой стороне заказным письмом или вручаться лично под расписку, при этом предъявленные претензии должны быть рассмотрены не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента их получения.
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения в соответствии с ч.8 ст.70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и действует до 31.12.2018 г. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре государственных и муниципальных Контрактов. 15.2. Вся корреспонденция, относящаяся к исполнению Контракта, действительна для Сторон по Контракту в случае ее оформления в соответствии с требованиями к документам, установленными действующим законодательством Российской Федерации. 15.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 15.4. В случае изменения у какой-либо Стороны места её нахождения, почтового адреса, наименования, банковских реквизитов, она обязана в течение 3 (трёх) дней с момента возникновения таких изменений письменно известить о них другую Сторону. 15.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 15.6. При выполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих событий: - платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам, таких должностных лиц, либо иным лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников и посредников, действующих по контракту. - платить и предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы(оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны ( предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д) -не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации. 15.7. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение №1 Техническое задание. Приложение № 2 Расчет стоимости контракта (Локальные сметы) Приложение № 3 Конкретные показатели товаров (материалов, оборудования), представленные в заявке Подрядчика.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
МО Светлановское в 2018 г
1. Заказчик: Администрация Муниципального образования Муниципальный округ Светлановское. 2. Объект закупки: Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию территории МО Светлановское в 2018 г 3. Код ОКПД2: 42.99.29.000 Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки 4. Сроки выполнения работ: с момента заключения Контракта по 25.12.2018 г. 5. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, территория Муниципального образования Муниципальный округ Светлановское согласно Адресной программы (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию). 6. Работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о нормах н стандартах, в том числе: · Федеральному закону от 30 марта 1999 года 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; · Закону Санкт-Петербурга от 31.05.2010 N 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"; · Закону Санкт-Петербурга от 25 декабря 2015 года №891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге"; · Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 года N 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»; · Закону Санкт-Петербурга 396-88 от 28 июня 2010 года «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»; · Распоряжению от 23 ноября 2012 года N 166-р «Об утверждении Технологического регламента производства работ по содержанию и ремонту объектов и территорий зеленых насаждений Санкт-Петербурга»; · Требованиям действующего законодательства об охране окружающей среды; · Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; · Требованиям действующего законодательства об охране окружающей среды; · Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 20 июня 2008 года № 743 «О Порядке рубки и пересадки, а также любого другого правомерного повреждения или уничтожения зеленых насаждений в Санкт-Петербурге». 7. Требования к видам и объемам работ, качественные характеристики объекта закупки, требования к товарам. 7.1 Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном Локальным сметным расчетом Заказчика, входящим в состав документации об электронном аукционе, в соответствии с требованиями Технического задания и Контракта. Требования к товарам, использующиеся при выполнении работ приведены в Приложении № 4 настоящего Технического задания. Используемые товары также должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, ТУ и иным нормативно-правовых актов, регламентирующих требования к качеству и порядку выполнения работ. 7.2 Качество работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, а также обязательным требованиям к качеству работ, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 7.3 В период исполнения работ по Контракту Подрядчик обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и лицензий, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых материалов и конструкций. 7.4 Работы выполняются Подрядчиком из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Подрядчик имеет право привлекать сторонние предприятия и организации согласованию с Заказчиком. 7.5 Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст.714 Гражданского кодекса РФ; 7.6 Подрядчик доставляет на объекты необходимые материалы, товары, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование. В соответствии с п. 5. ст. 723 ГК РФ Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащею качества по ст. 475 ГК РФ. 7.7. Устанавливаемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатировавшимся (не бывшим в употреблении), не подвергавшимся ремонту (модернизации или восстановлению), высоконадежным и полностью безопасным при нормальной долговременной эксплуатации, устойчивым к воздействию влаги, морозов, солнечных лучей, иметь современный внешний вид (дизайн). 7.8 Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом, в котором должно быть указано: предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации и монтажные схемы сборки изделия. 7.9 Способ установки- антивандальный. 7.10 Конструкции должны предусматривать защиту от опасных ситуаций: застревание одежды, застревание частей тела, предусматривать зоны безопасности занимающихся игрой детей во избежание возникновения травм. 7.11 При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. 2. Приложения к техническому заданию: Перечень приложений к техническому заданию является его неотъемлемой частью: Приложение № 1 Адресная программа Приложение № 2 Схемы Приложение № 3 Ведомости работ Приложение № 4 Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров. Приложение № 5 Эскиз газонного ограждения Приложение № 1 к техническому заданию АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА | Программа текущего ремонта и содержания территории МО Светлановское в 2018 году | | 1. Установка и ремонт ИДН (913/0503/6000000133/244 ) | | № п/п | Адреса объектов | Единица измерения | Объем | Сумма | | 1 | 2-й Муринский 30 | п.м | 9 | 89 166,15 | | 2 | 2-й Муринский 34 | п.м | 9 | 89 166,15 | | 3 | Гданьская 12 | п.м | 6 | 59 448,91 | | 4 | Гданьская 20 | п.м | 3 | 29 724,47 | | 5 | Карбышева 10 | п.м | 6 | 59 448,91 | | 6 | Новороссийская 2-1 | п.м | 9 | 93445,32 | | 7 | Новороссийская 4 | п.м | 3 | 29 724,47 | | 8 | Орбели 20 | п.м | 6 | 59 448,91 | | 9 | Орбели 25 | п.м | 3 | 29 724,47 | | 10 | Раевского 11 | п.м | 6 | 59 448,91 | | 11 | Раевского 20 | п.м | 6 | 59 448,91 | | 12 | Тореза 33 | п.м | 3 | 31150,77 | | 13 | Тореза 36-2 | п.м | 6 | 59 448,91 | | 14 | Тореза 39-1 | п.м | 1,75 | 18158,3 | | 15 | Тореза 39-3 | п.м | 12 | 118 687,81 | | 16 | Энгельса 55 | п.м | 8 | 79 125,21 | | ИТОГО | п.м | 96,75 | 964 766,58 | | 2. Текущий ремонт придомовых территорий (913/0503/6000000131/244 ) | | № п/п | Адреса объектов | Единица измерения | Объем | Сумма | | 1 | Дрезденская 20 | м² | 454,9 | 815137,89 | | 2 | Светлановский 45 | м² | 775,5 | 1 186 635,39 | | 3 | Тореза 80 | м² | 2316,1 | 2800947,83 | | 4 | Тореза 102-5 | м² | 538,1 | 321535,49 | | 5 | Тореза 104-2, Энгельса 63-3 | м² | 789,3 | 692511,11 | | 6 | Энгельса 63-2 | м² | 312,4 | 481 329,76 | | 7 | Ярославский 62 | м² | 1748,1 | 4556895,92 | | ИТОГО | м² | 6934,4 | 10854993,39 | | 3. Текущий ремонт покрытий (913/0503/6000000131/244 ) | | № п/п | Адреса объектов | Единица измерения | Объем | Сумма | | 1 | 2-й Муринский 3-2 | м² | 62 | 38 584,55 | | 2 | 2-й Муринский 8-1 | м² | 111,32 | 188 927,79 | | 3 | 2-й Муринский 10-1 | м² | 197,75 | 233 093,79 | | 4 | 2-й Муринский 13 | м² | 1 | 2 570,03 | | 5 | 2-й Муринский 14 | м² | 259,2 | 87 254,90 | | 6 | 2-й Муринский 22-1 | м² | 14,75 | 35 243,71 | | 7 | 2-й Муринский 27 | м² | 90,69 | 197 304,19 | | 8 | 2-й Муринский 29 | м² | 281,29 | 519 738,13 | | 9 | 2-й Муринский 34 | м² | 140,25 | 229 523,64 | | 10 | 2-й Муринский 35 набив | м² | 106,6 | 332 425,75 | | 11 | 2-й Муринский 35 асф | м² | 118,95 | 231 344,24 | | 12 | Болотная 2-2 | м² | 278,16 | 311 429,71 | | 13 | Б. Сампсониевский 95 | м² | 273,76 | 366 963,91 | | 14 | Б. Сампсониевский 97 | м² | 205 | 265 576,57 | | 15 | Гаврская 3-2 | м² | 6,9 | 23 022,97 | | 16 | Дрезденская 18 | м² | 15 | 37 131,38 | | 17 | Есенина 1-1 | м² | 298 | 374 491,42 | | 18 | Есенина 1-2 | м² | 125,5 | 162 059,86 | | 19 | Есенина 1-3 | м² | 273 | 364 698,25 | | 20 | Институтский 3 | м² | 57,43 | 138 621,00 | | 21 | Институтский 25 | м² | 15,3 | 38 528,10 | | 22 | Костромской 3 | м² | 205 | 431 097,94 | | 23 | Карбышева 6-1 | м² | 29,02 | 80 360,43 | | 24 | Карбышева 8 | м² | 40,25 | 46 700,90 | | 25 | Карбышева 10 | м² | 246,77 | 317 573,53 | | 26 | Костромской 20 | м² | 36,21 | 88 538,20 | | 27 | Костромской 24 | м² | 53,9 | 70 101,10 | | 28 | Костромской 31 | м² | 76,7 | 137 587,27 | | 29 | Лиственная 14 | м² | 229,6 | 294 538,21 | | 30 | Ломовская 4 | м² | 4,5 | 13 554,83 | | 31 | Манчестерская 18 | м² | 60 | 102 652,64 | | 32 | Нежинская 4 | м² | 2,8 | 10 868,69 | | 33 | Новороссийская 4 | м² | 145,1 | 183 847,55 | | 34 | Новороссийская 8 | м² | 160,64 | 181 763,32 | | 35 | Новороссийская 10 | м² | 207,6 | 309 222,06 | | 36 | Новороссийская 38 | м² | 44,1 | 61 714,33 | | 37 | Орбели 8 | м² | 3,84 | 13 780,51 | | 38 | Пархоменко 14 | м² | 5 | 14 791,31 | | 39 | Пархоменко 20 | м² | 24,5 | 5 540,38 | | 40 | Пархоменко 21 | м² | 267,4 | 395 249,41 | | 41 | Пархоменко 25 | м² | 271,76 | 464 192,77 | | 42 | Раевского 20 | м² | 83,08 | 189 766,00 | | 43 | Раевского 22 | м² | 5,25 | 21 135,32 | | 44 | Рашетова (оз.Линден) | м² | 57,5 | 18 382,78 | | 45 | Рашетова 3 | м² | 224,4 | 368 584,47 | | 46 | Рашетова 5 набив | м² | 124,66 | 34 903,18 | | 47 | Рашетова 5 асф | м² | 204,16 | 257 729,43 | | 48 | Рашетова 7 | м² | 134,05 | 233 001,28 | | 49 | Рашетова 6 | м² | 294 | 329 851,52 | | 50 | Рашетова 12 | м² | 2 | 7 081,29 | | 51 | Светлановский 29 | м² | 96,6 | 291 878,23 | | 52 | Светлановский 35 | м² | 10,02 | 31 285,42 | | 53 | Светлановский 43 | м² | 39,25 | 115 420,44 | | 54 | Светлановский 51 | м² | 103,53 | 169 870,59 | | 55 | Светлановский 53 | м² | 24,5 | 54 039,59 | | 56 | Светлановский 59-3 | м² | 200,25 | 586 059,61 | | 57 | Тихорецкий 20 | м² | 107,36 | 164 539,85 | | 58 | Тореза 17 | м² | 47,3 | 96 312,37 | | 59 | Тореза 21 | м² | 142,62 | 223 727,01 | | 60 | Тореза 25 | м² | 18,34 | 38 640,76 | | 61 | Тореза 35 | м² | 8 | 22 501,30 | | 62 | Тореза 35-1 | м² | 90,09 | 167 293,10 | | 63 | Тореза 39-3 | м² | 3,74 | 14 008,81 | | 64 | Тореза 43 | м² | 244,25 | 332 883,94 | | 65 | Тореза 82 | м² | 51,96 | 69 967,86 | | 66 | Тореза 84 | м² | 49,22 | 153 033,63 | | 67 | Тореза 102-3 | м² | 37,9 | 73 860,87 | | 68 | Тореза 112 | м² | 146,84 | 210 144,40 | | 69 | Шателена 8 | м² | 7,39 | 22 308,34 | | 70 | Энгельса 7-1 | м² | 56,7 | 78 182,14 | | 71 | Энгельса 7-2 | м² | 44,22 | 82 814,62 | | 72 | Энгельса 13/2 | м² | 175,67 | 280 589,50 | | 73 | Энгельса 15 | м² | 123,64 | 183 407,02 | | 74 | Энгельса 21 | м² | 8,6 | 23 235,43 | | 75 | Энгельса 55 | м² | 1420 | 1 899 005,12 | | 76 | Энгельса 69 | м² | 92,3 | 220 857,03 | | 77 | Энгельса 70/1 | м² | 25,64 | 54 994,27 | | 78 | Энгельса 73-3 | м² | 134,43 | 154 459,72 | | 79 | Энгельса 94-1 | м² | 216,6 | 330 405,45 | | 80 | Ярославский 3 | м² | 7,35 | 21 388,90 | | 81 | Ярославский 6-1 | м² | 156,3 | 43 756,56 | | 82 | Ярославский 37 | м² | 8,5 | 33 452,55 | | 83 | Ярославский 81 | м² | 28,6 | 44 261,85 | | 84 | болотная 2-1 | м² | 297,7 | 336 280,08 | | 85 | Гданьская 8 | м² | 140,3 | 156 913,70 | | 86 | Институтски 3/3 | м² | 140,3 | 111 458,38 | | 87 | Раевского 3 | м² | 186 | 218 444,93 | | 88 | Светлановский 55 | м² | 152 | 283 420,84 | | 89 | Светлановский 57 | м² | 150,5 | 293 069,93 | | ИТОГО | м² | 11170,15 | 16 550 818,68 | | 4. Ремонт газонных ограждений (913/0503/6000000132/244 ) | | № п/п | Адреса объектов | Единица измерения | Объем | Сумма | | 1 | 2-й Муринский 19 | п.м. | 179 | 175810,01 | | 2 | 2-й Муринский 35 | п.м. | 80,5 | 208265,74 | | 3 | Институтский 3 | п.м. | 2 | 4469,63 | | 4 | Орбели 20 | п.м. | 2 | 5223,71 | | 5 | Пархоменко 33 | п.м. | 6,5 | 16695,51 | | 6 | Рашетова 7 | п.м. | 4 | 10461,63 | | 7 | Тореза 73-3 | п.м. | 82,2 | 91553,04 | | 8 | Шателена 2-1 | п.м. | 7,5 | 20924,1 | | ИТОГО | п.м. | 363,7 | 533403,37 | | 5. Уход за зелеными насаждениями (913/0503/6000000153/244 ) | | 1 | пр. 2-ой Муринский , д.19 | | | | | 2 | ул. Гаврская, д.8 | | | | | 3 | ул. Дрезденская, д.12 | | | | | 4 | ул. Курчатова, севернее д.4, Лит. А, уч. 64 | | | | | 5 | ул. Курчатова, д.6-6 | | | | | 6 | ул. Новоросийская, восточнее д.2, Лит А, уч.28 | | | | | 7 | Скобелевский пр., д.4 | | | | | 8 | Тихорецкий пр., д.20, Лит. Д, уч 42 | | | | | 9 | пр. Тореза, д.39, к.1 | | | | | 10 | пр. Тореза, д.102, Лит А, уч.99 | | | | | 11 | Удельный пр., д.53 | | | | | 12 | Удельный пр., д.55 | | | | | 13 | ул. Шателена, д.2, к.2, Лит. А | | | | | 14 | пр. Энгельса, д.15 | | | | | 15 | пр. Энгельса, д.21 | | | | | 16 | пр. Энгельса, д.69 | | | | | ИТОГО | | | 11 638 804,62 | | 6. Установка спортивного оборудования (913/0503/6000000162/244 ) | | № п/п | Адреса объектов | Единица измерения | Объем | Сумма | | 1 | Энгельса 51 | шт | 2 | 156 385,62 | | ИТОГО | шт | 2 | 156 385,62 | | 7. Текущий ремонт детского игрового оборудования (913/0503/6000000161/244 ) | | № п/п | Адреса объектов | Единица измерения | Объем | Сумма | | 1 | 2-й Муринский 10 | элем. | 6 | | | 2 | 2-й Муринский 12-2 | элем. | 2 | | | 3 | 2-й Муринский 14 | элем. | 2 | | | 4 | 2-й Муринский 19 | элем. | 11 | | | 5 | 2-й Муринский 30 | элем. | 2 | | | 6 | 2-й Муринский 34 | элем. | 6 | | | 7 | Б. Сампсониевский 108 ДИК | элем. | 6 | | | 8 | Болотная 2-2 | элем. | 6 | | | 9 | Гаврская 11 | элем. | 4 | | | 10 | Гаврская 13 | элем. | 5 | | | 11 | Гданьская 3 | элем. | 1 | | | 12 | Гданьская 9 | элем. | 6 | | | 13 | Гданьская 16 | элем. | 4 | | | 14 | Дрезденская 4 | элем. | 4 | | | 15 | Дрезденская 14-2 Хут | элем. | 4 | | | 16 | Дрезденская 14-2 МЧС | элем. | 6 | | | 17 | Дрезденская 21 | элем. | 5 | | | 18 | Дюкло 6-1,2 | элем. | 5 | | | 19 | Институтский 1 | элем. | 5 | | | 20 | Институтский 4-1 | элем. | 7 | | | 21 | Карбышева 4-1 | элем. | 6 | | | 22 | Костромской 3 | элем. | 2 | | | 23 | Костромской 11 Лесная | элем. | 3 | | | 24 | Костромской 11 Малыш | элем. | 3 | | | 25 | Костромской 20 | элем. | 7 | | | 26 | Костромской 22 | элем. | 8 | | | 27 | Костромской 24 | элем. | 3 | | | 28 | Костромской 38-42 | элем. | 2 | | | 29 | Курчатова 6-6 | элем. | 2 | | | 30 | Ломовская 4 | элем. | 4 | | | 31 | Манчестерская 2 Бородино | элем. | 7 | | | 32 | Манчестерская 2 Круглая | элем. | 3 | | | 33 | Нежинская 4 | элем. | 5 | | | 34 | Новороссийская 2 | элем. | 6 | | | 35 | Новороссийская 10 | элем. | 7 | | | 36 | Новороссийская 44 | элем. | 1 | | | 37 | Орбели 12 | элем. | 2 | | | 38 | Орбели 22 | элем. | 2 | | | 39 | Орбели 23-4 | элем. | 4 | | | 40 | Орбели 31 | элем. | 5 | | | 41 | Пархоменко 20(1) | элем. | 2 | | | 42 | Пархоменко 20 (2) | элем. | 5 | | | 43 | Пархоменко 27-1 | элем. | 3 | | | 44 | Пархоменко 35 | элем. | 2 | | | 45 | Пархоменко 45 | элем. | 5 | | | 46 | Раевского 10 | элем. | 7 | | | 47 | Рашетова 3 | элем. | 4 | | | 48 | Рашетова Линден | элем. | 7 | | | 49 | Светлановский 37 | элем. | 2 | | | 50 | Светлановский 51 | элем. | 4 | | | 51 | Светлановский 61-1 | элем. | 4 | | | 52 | Тихорецкий 12-1 | элем. | 4 | | | 53 | Тореза 9 | элем. | 9 | | | 54 | Тореза 20 | элем. | 6 | | | 55 | Тореза 38-1 | элем. | 9 | | | 56 | Тореза 39-1 | элем. | 2 | | | 57 | Тореза 40-1 | элем. | 4 | | | 58 | Тореза 40-7 | элем. | 5 | | | 59 | Тореза 71 | элем. | 4 | | | 60 | Тореза 75-2 | элем. | 6 | | | 61 | Тореза 82 | элем. | 9 | | | 62 | Тореза 90 | элем. | 6 | | | 63 | Тореза 102-5 | элем. | 3 | | | 64 | Удельный 27 | элем. | 6 | | | 65 | Удельный 53 | элем. | 9 | | | 66 | Удельный 55 | элем. | 2 | | | 67 | Шателена 2-1,2 | элем. | 10 | | | 68 | Шателена 8 | элем. | 6 | | | 69 | Шателена 14 | элем. | 9 | | | 70 | Энгельса 7 | элем. | 6 | | | 71 | Энгельса 13 | элем. | 8 | | | 72 | Энгельса 15 | элем. | 2 | | | 73 | Энгельса 53 | элем. | 2 | | | 74 | Энгельса 55 | элем. | 4 | | | 75 | Энгельса 63-1 | элем. | 6 | | | 76 | Энгельса 63-2 | элем. | 5 | | | 77 | Энгельса 63-3 | элем. | 2 | | | 78 | Энгельса 70 | элем. | 3 | | | 79 | Ярославский 38 | элем. | 4 | | | 80 | Ярославский 40 | элем. | 3 | | | 81 | Ярославский 67 | элем. | 3 | | | 82 | Ярославский 81 | элем. | 5 | | | | ИТОГО | элем. | 386 | 1511136,86 | | | | | | | | 8. Текущий ремонт спортивного оборудования (913/0503/6000000162/244 ) | | 1 | Б. Сампсониевский 108 СП | элем. | 1 | | | 2 | Дрезденская 9 СП | элем. | 5 | | | 3 | Дрезденская 12 тренажеры | элем. | 7 | | | 4 | Дрезденская 14-2 фут. Поле СП | элем. | 2 | | | 5 | Институтский 25 СП | элем. | 5 | | | 6 | Курчатова 6-6 СП | элем. | 5 | | | 7 | Манчестерская 2 (1) тренажеры СП | элем. | 8 | | | 8 | Манчестерская 2 (2) тен. столы СП | элем. | 2 | | | 9 | Нежинская 4 СП | элем. | 3 | | | 10 | Орбели 31-2 СП | элем. | 2 | | | 11 | Светлановский 61-1 СП | элем. | 5 | | | 12 | Тореза 39-1 СП | элем. | 6 | | | 13 | Тореза 40-4 СП | элем. | 2 | | | 14 | Тореза 82 | элем. | 4 | | | 15 | Тореза 102-4 фут СП | элем. | 2 | | | 16 | Удельный 27 СП | элем. | 3 | | | 17 | Удельный 53 фут. поле СП | элем. | 1 | | | 18 | Удельный 53 тренажеры СП | элем. | 10 | | | 19 | Шателена 14 СП | элем. | 2 | | | 20 | Энгельса 13 СП | элем. | 2 | | | 21 | Энгельса 53 СП | элем. | 1 | | | | ИТОГО | элем. | 78 | 176404,82 | | 9. Установка газонных ограждений (913/0503/6000000132/244 ) | | | 1 | Гданьская 14 | п.м. | 54,00 | | | 2 | Гданьская 15 | п.м. | 225,00 | | | 3 | Костромской 19 | п.м. | 19,50 | | | 4 | Пархоменко 22 | п.м. | 57,00 | | | 5 | Светлановский 63 | п.м. | 48,00 | | | 6 | Тореза 73-3 | п.м. | 132,00 | | | 7 | Тореза 102-5 | п.м. | 96,00 | | | ИТОГО | п.м. | 631,50 | 1 613 529,79 | | 10. Установка парковочных столбиков (913/0503/6000000132/244 ) | | | 1 | Есенина 1 к.2 | шт. | 37 | | | 2 | Лиственная 10 | шт. | 29 | | | 3 | Новороссийская 4 | шт. | 18 | | | 4 | Тореза 106-2 | шт. | 32 | | | ИТОГО | шт. | 116 | 223 999,91 | | ВСЕГО | | | 44224243,64 | | Заказчик: Глава Администрации ____________________С.П. Генералов | Подрядчик: Генеральный директор _______________________Э.А. Шахназаров | Приложение № 2 к техническому заданию
Схемы
прилагается отдельным файлом
Приложение №3 к техническому заданию
ВЕДОМОСТИ РАБОТ
Ремонт газонных ограждений
1. Ведомость объемов на выполнение работ по окраске ограждений на территории МО Светлановское 2-й Муринский пр., д. 19 | | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | | 1 | Очистка металлической поверхности щетками | 80,55 | м. кв | | 2 | Обезжиривание металлических поверхностей | 80,55 | м.кв | | 3 | Грунтовка металлических поверхностей | 80,55 | м.кв | | 4 | Окраска металлических поверхностей за 2 раза | 80,55 | м.кв | Ведомость объемов на выполнение работ по ремонту ограждений по адресу: 2й Муринский, д. 35 | № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | | 1 | Установка газонного ограждения | м/п | 80,5 | | 2 | Выемка грунта под столбики 0,35*0,35*0,35 | М3 | 1,76 | | 3 | Бетонирование металлических столбов | М3 | 1,76 | | 4 | Демонтаж газонного ограждения | М.п | 4 | | 5 | Монтаж газонного ограждения (переустановка) | М.п | 4 | Ведомость объемов на выполнение работ по ремонту ограждений по адресу: Институтский пр., д. 3 | № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | | 1 | Установка газонного ограждения | м/п | 2 | | 2 | Выемка грунта под столбики 0,35*0,35*0,35 | М3 | 0,086 | | 3 | Бетонирование металлических столбов | М3 | 0,086 | Ведомость объемов на выполнение работ по ремонту ограждений по адресу: ул. Орбели, д. 20 | № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | | 1 | Установка газонного ограждения | м/п | 2 | | 2 | Выемка грунта под столбики 0,35*0,35*0,35 | М3 | 0,086 | | 3 | Бетонирование металлических столбов | М3 | 0,086 | | 4 | Восстановление газона новым грунтом толщ.10см с посевом новой травы | М2 | 2 | | 5 | Рекультивация (перепашка) грунта | М2 | 2 | Ведомость объемов на выполнение работ по ремонту ограждений по адресу: пр. Пархоменко , д. 33 | № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | | 1 | Установка газонного ограждения | м/п | 6,5 | | 2 | Выемка грунта под столбики 0,35*0,35*0,35 | М3 | 0,214 | | 3 | Бетонирование металлических столбов | М3 | 0,214 | | 4 | Восстановление газона новым грунтом толщ.10см с посевом новой травы | М2 | 6,5 | | 5 | Рекультивация (перепашка) грунта | М2 | 6,5 | Ведомость объемов на выполнение работ по ремонту ограждений по адресу: ул. Рашетова, д. 7 | № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | | 1 | Установка газонного ограждения | м/п | 4 | | 2 | Выемка грунта под столбики 0,35*0,35*0,35 | М3 | 0,172 | | 3 | Бетонирование металлических столбов | М3 | 0,172 | | 4 | Восстановление газона новым грунтом толщ.10см с посевом новой травы | М2 | 4 | | 5 | Рекультивация (перепашка) грунта | М2 | 4 | Ведомость объемов на выполнение работ по окраске ограждений на территории МО Светлановское пр. Тореза, д. 73 к. 3 | | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | | 1 | Очистка металлической поверхности щетками | 36,99 | м. кв | | 2 | Обезжиривание металлических поверхностей | 36,99 | м.кв | | 3 | Грунтовка металлических поверхностей | 36,99 | м.кв | | 4 | Окраска металлических поверхностей за 2 раза | 36,99 | м.кв | | 5 | Мелкий ремонт (выравнивание) | 20 | м.пог. | Ведомость объемов на выполнение работ по ремонту ограждений по адресу: ул. Шателена, д. 2 к.1 | № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем | | 1 | Установка газонного ограждения | м/п | 7,5 | | 2 | Выемка грунта под столбики 0,35*0,35*0,35 | М3 | 0,241 | | 3 | Бетонирование металлических столбов | М3 | 0,241 | | 4 | Демонтаж газонного ограждения | М.п. | 2 | | 5 | Монтаж газонного ограждения (переустановка) | М.п. | 2 | Ведомость объемов работ СПб, пр. Тореза, д. 73, к. 3, лит. А; Гданьская ул., д. 15; Гданьская ул., д. 14, лит. Б; Светлановский пр., д. 63, лит. Б; Костромской пр., д. 19, лит. А; пр. Тореза, д. 102, к. 5, лит. А; пр. Пархоменко, д. 22, лит. А. Наименование стройки: благоустройство дворовых территории Объект: монтаж газонного ограждения по адресу: | № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | | 1 | Монтаж газонного ограждения: устройство корыта под столбы | | | | 1.1 | Разработка грунта вручную (устройство ямы под установку столбиков глубиной 0,45 м)V 1=0,32м * 0,32м * 0,45м=0,0461м3*89шт=4,1м3V 2=0,32м * 0,32м * 0,45м=0,0461м3*151шт=6,96м3V 3=0,0461м3*37шт=1,71м3V 4=0,0461м3*33шт=1,52м3V 5=0,0461м3*14шт=0,65м3V 6=0,0461м3*65шт=3,0м3V 7=0,0461м3*39шт=1,8м3V =(4,1+6,96+1,71+1,52+0,65+3,0+1,8=19,74м3) | м3 | 19,74 | | 1.1.1 | Погрузка грунта от разборки вручную (19,74х1,78) | т | 35,14 | | 1.1.2 | Отвозка грунта автомобилями-самосвалами на 30 км (19,74 х1,78) | т | 35,14 | | 1.2 | Монтаж металлического ограждения: Устройство оснований. Установка столбов. | | | | 1.2.1 | Бетонирование столбов в бетон Б15 | м3 | По расчету | | 1.2.2 | Установка столбов в бетонтруба металлическая 120х3мм, L =390ммГОСТ 10704-910,39м*8,65кг/м=3,374кг – вес одного столбаМ1=3,374кг*89шт=300,29кгМ2=3,374кг*151шт=509,47кгМ3=3,374кг*37шт=124,84кгМ4=3,374кг*33шт=111,34кгМ5=3,374кг*14шт=47,24кгМ6=3,374кг*65шт=219,31кгМ7=3,374кг*39шт=131,59кгМ=(300,29+509,47+124,84+111,34+47,24+219,31+131,59=1444,08кг) | кг | 1444,08 | | 1.2.3 | труба металлическая 80х3мм, L =285ммГОСТ 10704-910,285м*5,8кг/м=1,653кг – вес одного столбаМ1=1,653кг*89 шт=147,12кгМ2=1,653кг*151 шт=249,60кгМ3=1,653кг*37 шт=61,16кгМ4=1,653кг*33 шт=54,55кгМ5=1,653кг*14 шт=23,14кгМ6=1,653кг*65 шт=107,45кгМ7=1,653кг*39 шт=64,47кг | кг | 707,49 | | 1.2.4 | труба металлическая 120х3мм, L =60ммГОСТ 10704-910,06м*8,65кг/м=0,52кг – вес одного изделияМ1=0,52кг*89шт=46,28кгМ2=0,52кг*151шт=78,52кгМ3=0,52кг*37шт=19,24кгМ4=0,52кг*33шт=17,16кгМ5=0,52кг*14шт=7,28кгМ6=0,52кг*65шт=33,8кгМ7=0,52кг*39шт=20,28кгМ=(46,28+78,52+19,24+17,16+7,28+33,8+20,28=222,56кг) | кг | 222,56 | | 1.2.5 | Наконечник из шара металлического ГОСТ 19903-2015 D =80мм, t =2,0ммS пов.шара=4*3,14*0,04*0,04=0,02м2S =0,02+0,012=0,032м20,032м2*15,7кг/м2=0,502кг-вес одного изделияМ1=0,502кг*89шт =44,68кгМ2=0,502кг*151шт =78,8кгМ3=0,502кг*37шт =18,57кгМ4=0,502кг*33шт =16,57кгМ5=0,502кг*14шт =7,03кгМ6=0,502кг*65шт =32,63кгМ7=0,502кг*39шт =19,58кгМ=(44,68+78,8+18,57+16,57+7,03+32,63+19,58=217,86кг) | кг | 217,86 | | 1.3 | Установка секций газонного ограждения | п.м | 631,5 | | 1.3.1 | Труба профильная металлическая 60х2, L =1420 ГОСТ 30245-20131,42м*3,56кг/м=5,06кг- вес одной трубыМ1=5,06*88шт=445,28кгМ2=5,06*150шт=759,0кгМ3=5,06*36шт=182,16кгМ4=5,06*32шт=161,92кгМ5=5,06*13шт=65,78кгМ6=5,06*64шт=323,84кгМ7=5,06*38шт=192,28кгМ=(445,28+759,0+182,16+161,92+65,78+323,84+192,28=2130,26кг) | кг | 2130,26 | | 1.3.2 | Труба профильная металлическая 40х30х2, L =1420 ГОСТ 8645-68 1,42м*2,02кг/м=2,87кг –вес одной трубыМ1=2,87*88шт=252,56кгМ2=2,87*150шт=430,5кгМ3=2,87*36шт=103,32кгМ4=2,87*32шт=91,84кгМ5=2,87*13шт=37,31кгМ6=2,87*64шт=183,68кгМ7=2,87*38шт=109,06кг | кг | 1208,27 | | 1.4 | Грунтовка металлических элементов ГФ-021 по ГОСТ25129-82S1=0,54 м 2*88+0,32 м 2*89=76 м 2S2=0,54 м 2*150+0,32 м 2*151=129,32 м 2S3=0,54 м 2*36+0,32 м 2*37=31,28 м 2S4=0,54 м 2*32+0,32 м 2*33=27,84 м 2S5=0,54 м 2*13+0,32 м 2*14=11,5 м 2S6=0,54 м 2*64+0,32 м 2*65=55,36 м 2S7=0,54 м 2*38+0,32 м 2*39=33 м 2 | м2 | 364,3 | | 1.5 | Окраска металлических элементов двумя слоями эмали ПФ -115 по ГОСТ6465-76 | м2 | 364,3 | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ: СПб, Новороссийская ул., д. 4, лит. А; ул. Есенина, д. 1, к. 2, лит. А; Лиственная ул., д. 10, лит. А; пр. Тореза, д. 106, к. 2, лит. А Наименование стройки: благоустройство дворовых территории Объект: Устройство парковочных столбиков по адресу: | № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество | | 1 | Устройство парковочных столбиков: устройство корыта под столбы | | | | 1.1 | Разработка грунта вручную (устройство ямы под установку столбиков глубиной 0,35 м)V 1=0,28м * 0,28м * 0,35м=0,0274м3*18шт=0,493м3V 2=0,28м * 0,28м * 0,35м=0,0274м3*37шт=1,014м3V 3=0,28м * 0,28м * 0,35м=0,0274м3*29шт=0,795м3V 4=0,28м * 0,28м * 0,35м=0,0274м3*32шт=0,877м3 | м3 | 3,18 | | 1.1.1 | Погрузка грунта от разборки вручную (3,18х1,78) | т | 5,66 | | 1.1.2 | Отвозка грунта автомобилями-самосвалами на 30 км (3,18х1,78) | т | 5,66 | | 1.2 | Устройство парковочных столбиков: Устройство оснований. | | | | 1.2.1 | Бетонирование столбиков (бетон Б15)V *=0,28м * 0,28м * 0,35м=0,02744м3V тр=3,14*0,038*0,038*0,25=0,001134м3V =0,02744-0,001134=0,02631м3 – объем бетона на 1 столбикV 1=0,02631*18шт=0,474м3V 2=0,02631*37шт=0,973м3V 3=0,02631*29шт=0,763м3V 4=0,02631*32шт=0,842м3 | м3 | 3,052 | | 1.3 | Установка столбиков в бетон (средняя цена парковочного столбика с НДС 685руб) | шт | 116 | | 1.3.1 | труба 76х2мм, L =1000ммМасса одной трубы=2,62 кгМ1 =2,62кг*18шт=47,16кгМ2 =2,62кг*37шт=96,94кгМ3 =2,62кг*29шт=75,98кгМ4 =2,62кг*32шт=83,84кг | кг | 303,92 | Приложение № 5 к техническому заданию
Эскиз газонного ограждения
( прилагается отдельным файлом) | Заказчик: Глава Администрации ____________________С.П. Генералов | Подрядчик: Генеральный директор _______________________Э.А. Шахназаров | Приложение № 4 к техническому заданию
ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРОВ. прилагается отдельным файлом | Заказчик: Глава Администрации ____________________С.П. Генералов | Подрядчик: Генеральный директор _______________________Э.А. Шахназаров | Приложение № 2 к муниципальному контракту № __ от «___» _______ 2018 г
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА
| № п/п | Адреса выполнения работ (наименование работ) | Начальная максимальная цена с учетом НДС, (руб.) | Цена с учетом коэффициента аукционного снижения 0,9899999999185967 | | Установка и ремонт ИДН | | | | 1. | 2-й Муринский 30 | 89 166,15 | 88 274,49 | | 2. | 2-й Муринский 34 | 89 166,15 | 88 274,49 | | 3. | Гданьская 12 | 59 448,91 | 58 854,42 | | 4. | Гданьская 20 | 29 724,47 | 29 427,23 | | 5. | Карбышева 10 | 59 448,91 | 58 854,42 | | 6. | Новороссийская 2-1 | 93445,32 | 92 510,87 | | 7. | Новороссийская 4 | 29 724,47 | 29 427,23 | | 8. | Орбели 20 | 59 448,91 | 58 854,42 | | 9. | Орбели 25 | 29 724,47 | 29 427,23 | | 10. | Раевского 11 | 59 448,91 | 58 854,42 | | 11. | Раевского 20 | 59 448,91 | 58 854,42 | | 12. | Тореза 33 | 31150,77 | 30 839,26 | | 13. | Тореза 36-2 | 59 448,91 | 58 854,42 | | 14. | Тореза 39-1 | 18158,3 | 17 976,72 | | 15. | Тореза 39-3 | 118 687,81 | 117 500,93 | | 16. | Энгельса 55 | 79 125,21 | 78 333,96 | | Текущий ремонт придомовых территорий | | | | 17. | Дрезденская 20 | 815137,89 | 806 986,51 | | 18. | Светлановский 45 | 1 186 635,39 | 1 174 769,04 | | 19. | Тореза 80 | 2800947,83 | 2 772 938,35 | | 20. | Тореза 102-5 | 321535,49 | 318 320,14 | | 21. | Тореза 104-2, Энгельса 63-3 | 692511,11 | 685 586,00 | | 22. | Энгельса 63-2 | 481 329,76 | 476 516,46 | | 23. | Ярославский 62 | 4556895,92 | 4 511 326,96 | | Текущий ремонт покрытий | | | | 24. | 2-й Муринский 3-2 | 38584,55 | 38 198,70 | | 25. | 2-й Муринский 8-1 | 188927,79 | 187 038,51 | | 26. | 2-й Муринский 10-1 | 288376,45 | 285 492,69 | | 27. | 2-й Муринский 13 | 2 526,59 | 2 501,32 | | 28. | 2-й Муринский 14 | 87254,9 | 86 382,35 | | 29. | 2-й Муринский 22-1 | 34 797,27 | 34 449,30 | | 30. | 2-й Муринский 27 | 203 350,44 | 201 316,94 | | 31. | 2-й Муринский 29 | 559 430,90 | 553 836,59 | | 32. | 2-й Муринский 34 | 261177,98 | 258 566,20 | | 33. | 2-й Муринский 35 набив | 332425,75 | 329 101,49 | | 34. | 2-й Муринский 35 асф | 241 286,44 | 238 873,58 | | 35. | Болотная 2-2 | 389192,5 | 385 300,57 | | 36. | Б. Сампсониевский 95 | 443527,07 | 439 091,80 | | 37. | Б. Сампсониевский 97 | 324882,9 | 321 634,07 | | 38. | Гаврская 3-2 | 21 883,29 | 21 664,46 | | 39. | Дрезденская 18 | 36 673,36 | 36 306,63 | | 40. | Есенина 1-1 | 457817,57 | 453 239,39 | | 41. | Есенина 1-2 | 197140,49 | 195 169,09 | | 42. | Есенина 1-3 | 437994,16 | 433 614,22 | | 43. | Институтский 3 | 136 699,15 | 135 332,16 | | 44. | Институтский 25 | 38528,1 | 38 142,82 | | 45. | Костромской 3 | 335 531,84 | 332 176,52 | | 46. | Карбышева 6-1 | 78 013,14 | 77 233,01 | | 47. | Карбышева 8 | 57953,28 | 57 373,75 | | 48. | Карбышева 10 | 385713,87 | 381 856,73 | | 49. | Костромской 20 | 86 994,89 | 86 124,94 | | 50. | Костромской 24 | 71 047,07 | 70 336,60 | | 51. | Костромской 31 | 158926,57 | 157 337,30 | | 52. | Лиственная 14 | 358726,55 | 355 139,28 | | 53. | Ломовская 4 | 13 046,00 | 12 915,54 | | 54. | Манчестерская 18 | 108 685,95 | 107 599,09 | | 55. | Нежинская 4 | 10868,69 | 10 760,00 | | 56. | Новороссийская 4 | 224440,89 | 222 196,48 | | 57. | Новороссийская 8 | 226675,96 | 224 409,20 | | 58. | Новороссийская 10 | 359737,56 | 356 140,18 | | 59. | Новороссийская 38 | 69 725,09 | 69 027,84 | | 60. | Орбели 8 | 12 989,77 | 12 859,87 | | 61. | Пархоменко 14 | 12 709,01 | 12 581,92 | | 62. | Пархоменко 20 | 5540,38 | 5 484,98 | | 63. | Пархоменко 21 | 470333,89 | 465 630,55 | | 64. | Пархоменко 25 | 540388,66 | 534 984,77 | | 65. | Раевского 20 | 188 276,49 | 186 393,73 | | 66. | Раевского 22 | 22674,68 | 22 447,93 | | 67. | Рашетова (оз.Линден) | 18 382,78 | 18 198,95 | | 68. | Рашетова 3 | 404 931,22 | 400 881,91 | | 69. | Рашетова 5 набив | 34 903,18 | 34 554,15 | | 70. | Рашетова 5 асф | 313475,93 | 310 341,17 | | 71. | Рашетова 7 | 268404,65 | 265 720,60 | | 72. | Рашетова 6 | 396 433,18 | 392 468,85 | | 73. | Рашетова 12 | 6 686,81 | 6 619,94 | | 74. | Светлановский 29 | 298 035,10 | 295 054,75 | | 75. | Светлановский 35 | 29 838,06 | 29 539,68 | | 76. | Светлановский 43 | 111 005,62 | 109 895,56 | | 77. | Светлановский 51 | 183 292,44 | 181 459,52 | | 78. | Светлановский 53 | 57381,16 | 56 807,35 | | 79. | Светлановский 59-3 | 624375,1 | 618 131,35 | | 80. | Тихорецкий 20 | 191621,66 | 189 705,44 | | 81. | Тореза 17 | 98 996,63 | 98 006,66 | | 82. | Тореза 21 | 244 369,45 | 241 925,76 | | 83. | Тореза 25 | 38 748,45 | 38 360,97 | | 84. | Тореза 35 | 23592,44 | 23 356,52 | | 85. | Тореза 35-1 | 174 296,61 | 172 553,64 | | 86. | Тореза 39-3 | 13 142,31 | 13 010,89 | | 87. | Тореза 43 | 399989,63 | 395 989,73 | | 88. | Тореза 82 | 69 967,86 | 69 268,18 | | 89. | Тореза 84 | 153033,63 | 151 503,29 | | 90. | Тореза 102-3 | 68 141,48 | 67 460,07 | | 91. | Тореза 112 | 248773,3 | 246 285,57 | | 92. | Шателена 8 | 21 333,29 | 21 119,96 | | 93. | Энгельса 7-1 | 94034,57 | 93 094,22 | | 94. | Энгельса 7-2 | 92859,2 | 91 930,61 | | 95. | Энгельса 13/2 | 309 066,90 | 305 976,23 | | 96. | Энгельса 15 | 216279,05 | 214 116,26 | | 97. | Энгельса 21 | 24407,89 | 24 163,81 | | 98. | Энгельса 55 | 1 900 114,20 | 1 881 113,06 | | 99. | Энгельса 69 | 232 135,89 | 229 814,53 | | 100. | Энгельса 70/1 | 55 002,80 | 54 452,77 | | 101. | Энгельса 73-3 | 184 303,34 | 182 460,31 | | 102. | Энгельса 94-1 | 385589,56 | 381 733,66 | | 103. | Ярославский 3 | 20 679,71 | 20 472,91 | | 104. | Ярославский 6-1 | 43 756,56 | 43 318,99 | | 105. | Ярославский 37 | 33 452,55 | 33 118,02 | | 106. | Ярославский 81 | 48 786,85 | 48 298,98 | | 107. | Ремонт газонных ограждений 2-й Муринский 19 | 175810,01 | 174 051,91 | | 108. | Ремонт газонных ограждений 2-й Муринский 35 | 208265,74 | 206 183,08 | | 109. | Ремонт газонных ограждений Институтский 3 | 4469,63 | 4 424,93 | | 110. | Ремонт газонных ограждений Орбели 20 | 5223,71 | 5 171,47 | | 111. | Ремонт газонных ограждений Пархоменко 33 | 16695,51 | 16 528,55 | | 112. | Ремонт газонных ограждений Рашетова 7 | 10461,63 | 10 357,01 | | 113. | Ремонт газонных ограждений Тореза 73-3 | 91553,04 | 90 637,51 | | 114. | Ремонт газонных ограждений Шателена 2-1 | 20924,1 | 20 714,86 | | 115. | Выполнение работ по уходу за внутридворовыми территориями МО Светлановское в период с 1 июня по 15 июля | 3303567,21 | 3 270 531,54 | | 116. | Выполнение работ по уходу за внутридворовыми территориями МО Светлановское в период с 16 июля по 31 августа | 906492,47 | 897 427,55 | | 117. | Выполнение работ по уходу за внутридворовыми территориями МО Светлановское в период с 1 сентября по 15 октября | 7428744,94 | 7 354 457,49 | | 118. | Выполнение работ по установке тренажеров по адресу: Энгельса, 51 | 156 385,62 | 154 821,76 | | 119. | выполнение работ по ремонту детского игрового оборудования, расположенного на территории МО МО Светлановское | 1511136,86 | 1 496 025,49 | | 120. | выполнение работ по ремонту спортивного оборудования, расположенного на территории МО МО Светлановское | 176404,82 | 174 640,77 | | 121. | Монтаж газонного ограждения по адресам: : СПб, пр. Тореза, д. 73, к. 3, лит. А; Гданьская ул., д. 15; Гданьская ул., д. 14, лит. Б; Светлановский пр., д. 63, лит. Б; Костромской пр., д. 19, лит. А; пр. Тореза, д. 102, к. 5, лит. А; пр. Пархоменко, д. 22, лит. А.» | 1 613 529,79 | 1 597 394,49 | | 122. | Устройство парковочных столбиков по адресам: СПб, Новороссийская ул., д. 4, лит. А; ул. Есенина, д. 1, к. 2, лит. А; Лиственная ул., д. 10, лит. А; пр. Тореза, д. 106, к. 2, лит. А | 119 719,67 | 118 522,47 | | ИТОГО: | 44224243,64 | 43 782 001,20 | | | | | | | | Заказчик: Глава Администрации ____________________С.П. Генералов | Подрядчик: Генеральный директор _______________________Э.А. Шахназаров | Приложение №3 к муниципальному контракту №___ от «___» июля 2018 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ контракт № 6
| г. Санкт-Петербург | «23» июля 2018 года | Администрация муниципального образования Светлановское, далее «Муниципальный Заказчик», в лице главы Администрации Генералова Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КаремоС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Шахназарова Эдуарда Альбертовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам проведения аукциона в электронной форме, в соответствии с решением Единой комиссии (Протокол №0172300003918000004 от «12» июля 2018г.,) ИКЗ 183780212071478020100100050014299244 заключили настоящий Муниципальный контракт, далее именуемый «Контракт», о нижеследующем:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту и содержанию территории МО Светлановское в 2018 г. (далее - работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их в установленном настоящим Контрактом порядке. 1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), условиями настоящего Контракта и Локальными сметами (Приложение № 2 к Контракту)
|
