О проведении электронного аукциона

Стр 1 из 6Следующая ⇒

Приложение № 1 к извещению

О проведении электронного аукциона

Министерство здравоохранения Омской области

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области

«Областная детская клиническая больница»

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач БУЗОО «ОДКБ»

______________О.Ю. Горбунов

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ЭА19/5

на право заключения договора

на выполнение работ по текущему ремонту пола в коридоре физиотерапевтического отделения в здании главного корпуса БУЗОО «ОДКБ»

Идентификационный код закупки:

192550400463855040100100390014339000

г. Омск – 2019г.

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Областная детская клиническая больница» (далее – Заказчик) проводит электронный аукцион среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на выполнение работ по текущему ремонту пола в коридоре физиотерапевтического отделения в здании главного корпуса БУЗОО «ОДКБ» (далее – электронный аукцион) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

Участником электронного аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания) или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Участники электронного аукциона имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников электронного аукциона подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

Правила контроля и приемки работ

Подрядчик, выполняющий ремонтно-строительные работы:

- осуществляет контроль качества применяемых строительных и электротехнических материалов;

- обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ;

- проверяет соблюдение технологической дисциплины при производстве ремонтных работ;

- своевременно оформляет акты на скрытые работы;

- обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками;

- определяет объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей;

- обеспечивает в ходе проведения строительных работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Приемка выполненных ремонтных работ осуществляется комиссией Заказчика в соответствии со сводом правил СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

».

Наименование работ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Количество


1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	148
2	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных	м2	148
3	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	м2	11,11
4	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	119,15
5	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	148
6	Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	м2	148
7	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	159,11
8	Раствор готовый кладочный цементный	м3	3,246
9	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	м2	159,11
10	Раствор готовый кладочный цементный	м3	0,8115
11	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	159,11
12	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	119,5
13	Гранит керамический многоцветный неполированный	м2	12,07
14	Клей плиточный	кг	5,4315
15	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9,632
16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: I класс груза	1 т груза	9,632

III. Проект договора

Идентификационный код закупки:

192550400463855040100100390014339000

Договор № _____

на выполнение подрядных работ

г. Омск "____" _________201_ года

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Областная детская клиническая больница» (сокращенное наименование – БУЗОО «ОДКБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Горбунова Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, в целях обеспечения нужд учреждения, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые "стороны", заключили настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим договором срок выполнить работы по текущему ремонту пола в коридоре физиотерапевтического отделения в здании главного корпуса БУЗОО «ОДКБ» (далее – работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с настоящим договором.

1.2. Место выполнения работ – здание Заказчика, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 77 (далее – объект).

Срок (период) выполнения работ: Начало срока – следующий день за датой заключения договора; окончание срока – не позднее 45 рабочих дней со дня заключения настоящего договора согласно Плана-графика выполнения работ (Приложение № 4) к настоящему Договору.

1.3. Настоящий договор заключен в соответствии с протоколом _________ от "___"_____ 201_ года.

1.4. Работы по настоящему договору выполняются Подрядчиком лично, его иждивением – из его материалов (товаров), его силами и средствами, в объеме, определенном сметной документацией –Локально-сметный расчет (Приложение № 1 к настоящему договору) с учетом наименований и характеристик используемых товаров, указанных в Приложении № 2 к настоящему договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3) согласно Плана-графика выполнения работ (Приложение № 4).

Сдача и приемка работ

6.1.Сдача и приемка выполненных работ производится сторонами после выполнения всего объема работ по договору.

6.2.Заказчик, получивший от Подрядчика сообщение о готовности к сдаче результата работ, выполненных в соответствии с настоящим договором, в срок не более 5-ти рабочих дней с момента такого сообщения осуществляет их приемку по объему и качеству. Результат приемки выполненных работ в этот же срок оформляется актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

6.3.При приемке выполненных работ по объему Заказчик проверяет соответствие объема выполненных работ объему, указанному в акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), настоящем договоре.

6.4. При приемке выполненных работ по качеству Заказчик проверяет соответствие выполненных работ, требованиям, указанным в настоящем договоре, в том числе требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

6.4. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется двусторонним актом о приемке выполненных работ, составленным Подрядчиком по форме № КС-2.

6.5. Для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ условиям договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.6. Выполненные Подрядчиком работы, а также использованные при выполнении работ материалы, не предусмотренные сметной документацией, не принимаются Заказчиком и оплате не подлежат.

6.7. При отказе одной из сторон от подписания актов о приемке выполненных работ в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

6.8. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах при приемке Подрядчик обязуется устранить их за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт с указанием перечня недостатков, требующих устранения и сроках их устранения. При этом окончательная приемка выполненных работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

6.9. При отсутствии замечаний к акту выполненных работ Заказчик в течение 3-х рабочих дней подписывает и направляет один экземпляр Подрядчику.

6.10. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата работ по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком, о чем в срок не более 3-х рабочих дней с момента начала приемки работ направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ.

Гарантии качества работ

7.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего договора, в том числе требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем договоре и определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим договором использования, в том числе для обычного использования результата работы такого рода.

7.2. Если законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по настоящему договору, Подрядчик обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

7.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным настоящим договором.

7.4. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 5 лет с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

7.5. Гарантии качества распространяются на результат выполненных Подрядчиком по настоящему договору работ, а также на используемые материалы.

7.6. Подрядчик обязуется за свой счет устранять дефекты и (или) недостатки материалов, выполненных им в соответствии с настоящим договором работ, обнаруженные в течение установленного настоящим договором гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков.

7.7. При обнаружении Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов и (или) недостатков, Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику в письменной форме в разумный срок, а Подрядчик обязан не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения письменного извещения направить своего полномочного представителя для составления и подписания двустороннего акта о выявленных дефектах и (или) недостатках, в котором указываются сроки их устранения.

7.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков (дефектов), обнаруженных в пределах гарантийного срока выполненной работы или их причин, по письменному требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза, расходы на которую несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.

7.9. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный Заказчиком срок, Заказчик самостоятельно в отсутствие представителя Подрядчика составляет и подписывает акт о выявленных недостатках и (или) дефектах с указанием сроков их устранения. Один экземпляр акта направляется Подрядчику и является основанием для устранения Подрядчиком дефектов и (или) недостатков.

Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ________________ рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее – Правила):

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей)[4].

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере _________________ рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 4 Правил:

а) 3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно)[5].

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере _________________ рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 5 Правил:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)[6].

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в договоре таких обязательств), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере _________________ рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 6 Правил:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей).

8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере _________________ рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 9 Правил:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей).

8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Подрядчиком.

8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему договору в период его действия.

8.13. Подрядчик не освобождается от ответственности, если доказано, что недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика.

8.14.Ущерб, нанесенный любому лицу в результате выполнения работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

8.15. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона настоящим договором предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению настоящего договора субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере _________ рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 8 Правил: 5 процентов объема такого привлечения, установленного настоящим договором).

Заключительные положения

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 201 9 года.

10.2. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

10.4. Права и обязанности Сторон по настоящему договору, в том числе истребование долга, не могут быть переуступлены или переданы третьим лицам, за исключением случаев правопреемства любой из Сторон настоящего договора, возникшей вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования.

10.5. Если в процессе исполнения обязательств по настоящему договору обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению настоящего договора, каждая из сторон обязана известить об этом другую сторону договора и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

10.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.7. При досрочном расторжении договора оплата результата выполненных работ производится за фактически выполненный объем работ в соответствии с актами выполненных работ.

10.8. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

10.9. Настоящий договор заключается в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон, в случае заключения договора по результатам электронного аукциона – в форме электронного документа, который подписывается Сторонами электронной цифровой подписью и хранится у оператора электронной площадки.

10.10. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия - путем направления претензии одной стороной договора другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. При невозможности урегулирования разногласий спор передается на разрешение в арбитражный суд Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.11. Приложения являются неотъемлемыми частями настоящего договора:

Приложение № 1 – Локально-сметный расчет;

Приложение № 2 - Наименования и характеристики используемых товаров;

Приложение № 3 - Техническое задание;

Приложение № 4 - План-график выполнения работ.