Документация об аукционе в электронной форме. На право заключения муниципального контракта

Документация об аукционе в электронной форме

На право заключения муниципального контракта

На выполнение работ по техническому обслуживанию пожарных гидрантов на территории городского округа город Буй в феврале, марте 2019 года

 

 

 

 

Буй, 2019 год

 

Содержание документации об электронном аукционе:

 

Общие положения.

 

Раздел 1 «Информационная карта аукциона»

Приложение №1 к «Информационной карте аукциона» – Обоснование НМЦ

Приложение №2 к «Информационной карте аукциона» – Рекомендуемые формы для подачи первых и вторых частей заявок, инструкция по заполнению первых частей заявок

 

Раздел 2 «Описание объекта закупки»

Приложение №1 к аукционной документации - Проект контракта

 

 

Общие положения.

Порядок подачи заявок участников закупки

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке (часть 1 статьи  66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Электронные документы участника закупки должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки (часть 6 статьи 24.1.Закона № 44-ФЗ)

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе (часть 10 статьи 66 Закона № 44-ФЗ).

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок (часть 7 статьи 66 Закона №44-ФЗ).

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

Содержание первой части заявки должно соответствовать требованиям части 3 статьи 66 Закона №44-ФЗ и документации.

Перечень документов и сведений, которые должна содержать вторая часть заявки на участие в электронном аукционе, установлен в части 5 статьи 66 Закона № 44-ФЗ.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов одновременно.

 Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки (часть 14 статьи 66 Закона № 44-ФЗ).

 

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта.

Национальная валюта Российской Федерации – рубль РФ.

При заключении контракта с победителем аукциона все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях, за исключением случая, когда победитель аукциона может представить Заказчику платежные документы, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах.

В случае, если победитель аукциона не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, то в контракте необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети " Интернет" (далее - официальный сайт) www.zakupki.gov.ru извещения о проведении настоящего аукциона. При этом ценой контракта будет цена в российских рублях и в валюте, пересчитанная путем применения курса Центрального банка России на дату размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении настоящего аукциона.

Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта

По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем электронного аукциона, с иным участником электоронного аукциона в соответствии со статья 83.2. Закона № 44-ФЗ.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий.Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз (часть 4 статьи 83.2.Закона № 44-ФЗ).

 В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель соответствующей электронной процедуры одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем.

 Победитель электронного аукциона признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер, в соотвествии с частями 14, 15 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на выполнение работ по техническому обслуживанию пожарных гидрантов на территории городского округа город Буй в феврале, марте 2019 года

1. Место выполнения работ: Костромская область, территория городского округа город Буй (согласно Таблице № 2).

Перечень

источников пожарного водоснабжения (пожарных гидрантов)

ИКЗ № 193440200812744020100100090098425244

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 16.16.19.___

Приемка результата работ

4.1. Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента окончания работ или с момента истечения конечного срока выполнения работы по Контракту известить Муниципального заказчика об окончании работ.

4.2. Приемка результата работ (осмотр, проверка, принятие) проводится Муниципальным заказчиком с участием Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения извещения от Подрядчика о готовности результата работы к сдаче.

В указанный срок Муниципальный заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приемки выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. Приемка выполненной работы оформляется Сторонами путем составления и подписания двухстороннего акта приемки выполненных работ в течение срока, указанного в п. 4.2. Контракта.

Приемка выполненной работы может быть оформлена Сторонами путем составления и подписания акта выполненных работ по форме КС-2, предусмотренной Постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100.

4.4. Подрядчик обязан передать Муниципальному заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы (при наличии).

4.5. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы в течение 5 (Пяти) дней составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения, который подписывается обеими сторонами.

4.6. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Муниципального заказчика, изложенным в настоящем Контракте.

4.7. Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Муниципальный заказчик подписывает акт приемки выполненных работ и направляет 2-й экземпляр Подрядчику для выставления счета на оплату.

4.8. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

4.9. Для проверки предоставленного Подрядчиком результата работ, в части соответствия его условиям контракта, Муниципальный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.10. Для проведения экспертизы результата работ, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Муниципального заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке результатов работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.11. При уклонении Муниципального заказчика от принятия выполненной работы, Подрядчик не вправе продавать результат работы в соответствии с п. 6 ст. 720 ГК РФ.

4.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Муниципальным заказчиком несет Подрядчик.

4.13. При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результата выполненной работы несет сторона, допустившая просрочку.

Права и обязанности сторон

7.1. Муниципальный заказчик вправе:

7.1.1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

7.1.2. требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;

7.1.3. в случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта;

7.1.4. запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ;

7.1.5. во всякое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность;

7.1.6. осуществлять контроль за объемами и сроками выполнения работ;

7.1.7. отказаться (полностью или частично) от оплаты работ по Контракту в случаях:

- Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

- Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Муниципальный заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта.

- При существенном нарушении условий Контракта Подрядчиком (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

- В случае нарушения Подрядчиком любого из сроков выполнения работы более чем на 10 (Десять) календарных дней или более 3 (Трех) раз в период действия Контракта Муниципальный заказчик вправе потребовать его расторжения и взыскания с Подрядчика причиненных убытков. Указанное нарушение признается сторонами существенным (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

7.2. Муниципальный аказчик обязан:

7.2.1. сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ;

7.2.2. своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом;

7.2.3. для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом;

7.2.4. направлять Подрядчику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

7.2.5. в случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

7.2.6. предоставить Подрядчику необходимую для выполнения обязательств информацию.

7.3. Подрядчик вправе:

7.3.1. требовать своевременного подписания акта приемки выполненных работ при условии надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту;

7.3.2. требовать своевременной оплаты выполненных работ;

7.3.3. досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту;

7.3.4. запрашивать у Муниципального заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам исполнения обязательств в рамках Контракта.

7.4. Подрядчик обязан:

7.4.1. своевременно и надлежащим образом выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта, своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций.

7.4.2. приступить к работе в сроки, установленные настоящим Контрактом, но не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты, указанной в п. 2.3 настоящего Контракта.

7.4.3. обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации и безопасности, лицензирования, установленным действующим законодательством РФ;

7.4.4. устранить недостатки выполненных работ, выявленные Муниципальным заказчиком в ходе проведения мероприятий по контролю за качеством работ и (или) при приемке работ, в установленный Муниципальным заказчиком срок собственными силами и за счет собственных средств;

7.4.5. немедленно известить Муниципального заказчика и до получения от него соответствующих указаний приостановить работы при возникновении ситуации, влекущей возможные неблагоприятные последствия, угрожающие годности или прочности результатов выполняемой работы;

7.4.6. нести полную ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными субподрядчиками;

7.4.7. представить по запросу Муниципального заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;

7.4.8. исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта;

7.4.9. представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры штрафов, пеней, указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 № 1042.

8.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б)5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.5. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

8.6. В соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрена гражданско-правовая ответственность поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по настоящему контракту размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и составляет ____ процента (процент Заказчик указывает в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 № 1042, что составляет ______ рублей ( сумму Заказчик указывает при направлении проекта Контракта победителю по результатам аукциона).

 

8.7. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, за каждый день просрочки начисляется пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.9. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.12. Муниципальный заказчик обязан в течение 10 (Десяти) дней после получения от Подрядчика соответствующего уведомления уплатить неустойку (штраф, пени).

8.13. В случае нарушения Муниципальным заказчиком обязательств по Контракту Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

8.14. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пени).

8.15. В случае предъявления Муниципальным заказчиком требования, предусмотренного п. 8.16 настоящего Контракта, Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) дней после получения соответствующего уведомления уплатить неустойку (штраф, пени). В случае неоплаты в срок, Муниципальный заказчик вправе возместить сумму неустойки (пеней, штрафов) из суммы обеспечения исполнения Контракта.

8.16. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту Муниципальный заказчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

8.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.18. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9. Обеспечение исполнения Контракта.

9.1. Подрядчик обеспечивает исполнение Контракта в сумме 2 265, 80 руб. (Две тысячи двести шестьдесят пять рублей 80 копеек), путём предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счёт. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

9.2. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает уплату Подрядчиком неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

9.3. В случае если Подрядчиком в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту выбрано внесение денежных средств, возврат денежных средств производится Муниципальным заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты исполнения Подрядчиком всех обязательств по контракту, за исключением денежных средств, удержанных в счёт обеспечения исполнения настоящего Контракта, и получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного уведомления Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном уведомлении.

9.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

9.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10. Расторжение и изменение условий контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных п. 7.1.7. Контракта.

10.3. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Муниципальным заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику, указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.4. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.5. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Муниципальному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае проведения такой экспертизы).

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения Контракта.

10.6. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем, Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Муниципальному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Муниципальному заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Муниципальному заказчику указанного уведомления.

10.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.10. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Муниципального заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.12. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении и предусмотренных Контрактом объемов работы, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом;

г) при исполнении Контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.13. Все изменения и дополнения к Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Подрядчик не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по Контракту, если такое невыполнение обязательств по Контракту является результатом действия непреодолимой силы.

11.2. Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не связанное с его просчетом или небрежностью, предусмотренное п. 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик должен незамедлительно направить Муниципальному заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах и обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

11.4. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, предоставляет другой стороне справку, выданную компетентным органом власти Российской Федерации, органом местного самоуправления или соответствующей организацией и подтверждающую наступление обстоятельств непреодолимой силы.

12. Разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 3 (Трех) дней.

12.4. Письма и уведомления Сторон по настоящему Контракту, переданные с помощью почтовых отправлений и посредством электронной связи, признаются имеющими юридическую силу.

Сообщения в адрес Заказчика направляются на адрес электронной почты [email protected]

Сообщения в адрес Подрядчика направляются на адрес электронной почты ________________.

12.5. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной почтой. При наличии доказательств отправления сообщения по указанным адресам электронной почтой сообщение будет считаться полученным адресатом.

12.6. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

12.7. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, он передается на разрешение в Арбитражный суд Костромской области.

13. Срок действия муниципального контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания усиленной электронной подписью уполномоченного представителя Муниципального заказчика на электронной площадке в сети «Интернет» (http: //etp.roseltorg.ru) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Прочие условия

14.1. Настоящий Контракт регулируется законодательством Российской Федерации.

14.2. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

14.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

14.4. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

14.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий таких изменений.

14.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14.7. Настоящий Контракт подписан усиленной электронной подписью уполномоченного представителя Подрядчика и Муниципального заказчика на электронной площадке в сети «Интернет» (http: //etp.roseltorg.ru) и размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http: //www.zakupki.gov.ru).

14.8. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта, Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15. Перечень приложений

15.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Локальная смета.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на выполнение работ по техническому обслуживанию пожарных гидрантов на территории городского округа город Буй в феврале, марте 2019 года

1. Место выполнения работ: Костромская область, территория городского округа город Буй (согласно Таблице № 2).

Перечень

источников пожарного водоснабжения (пожарных гидрантов)

Документация об аукционе в электронной форме

1234567Следующая ⇒

Поделиться: