Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации



Директор МБУ «АПБ»

_____________Ю.А. Фроленко

 

«25 »  июля 2018 г.

 

Документация об электронном аукционе на право заключения  контракта на  Выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в кадастровом квартале 11: 05: 0106020 с целью строительства объекта «Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе-Карла Маркса-Красных партизан»

 

ИКЗ: 183110143090011010100100100087111000

Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации

I. Инструкция.

II. Информационная карта.

III. Наименование и описание объекта закупки (техническое задание).

IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

V. Проект контракта.

 

Раздел I.

ИНСТРУКЦИЯ

(ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ).

 

Настоящая документация об электронном аукционе (далее документация) используется при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) способом электронного аукциона с целью заключения гражданско-правового договора (далее – контракт), предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги.

Подраздел 1.

Законодательное регулирование.

Настоящий электронный аукцион (далее – электронный аукцион, аукцион, закупка) проводится в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-­ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

     В соответствии с частью 50 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ по 31 декабря 2019 года включительно подача заявок на участие в электронных аукционах и участие в таких аукционах осуществляются в том числе лицами, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется.

Подраздел 2.

Участники закупки, требования к участникам электронного аукциона.

2.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

2.2. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам электронного аукциона:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (данные требования дополнительно указываются в информационной карте настоящей документации);

2) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;

4) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник электронного аукциона - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником электронного аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (данное требование дополнительно указывается в информационной карте настоящей документации);

7) отсутствие между участником электронного аукциона и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член аукционной комиссии, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подраздела понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник электронного аукциона не является офшорной компанией;

9) отсутствие у участника электронного аукциона ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица ( данное требование дополнительно указывается в информационной карте настоящей документации ).

2.4. В настоящей документации могут устанавливаться дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, в случае установления таких требований Правительством Российской Федерации, и в случае если данные требования дополнительно указываются в информационной карте настоящей документации, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

2.5. В настоящей документации могут устанавливаться дополнительные требования к участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также консультационных услуг, в случае установления таких требований Правительством Российской Федерации, и в случае если данные требования дополнительно указываются в информационной карте настоящей документации.

Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников электронного аукциона дополнительным требованиям, указанным в данной части, устанавливается Правительством Российской Федерации и дополнительно указывается в информационной карте настоящей документации.

В случае установления Правительством Российской Федерации указанных в настоящей части дополнительных требований к участникам закупок Заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования.

2.6. Аукционная комиссия проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пункте 1 части 2.2 и части 2.3 настоящего подраздела (при наличии такого требования), и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частями 2.4, 2.5 настоящего подраздела, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации, а также вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 2 – 7, 9 части 2.2 настоящего подраздела, а также требованию, указанному в пункте 8 части 2.2 настоящего подраздела.

Подраздел 3.

Подраздел 4.

Подраздел 5.

Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, являющимся участниками закупок, предоставляются преимущества, указанные в настоящем подразделе.

При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), Заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 649 (далее Постановление № 649) порядке и в соответствии с утвержденным указанным Постановлением № 649 перечнем товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ указывается в извещении о проведении электронного аукциона и в информационной карте документации в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанный перечень. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.

В составе заявки на участие в закупке товаров (работ, услуг), предусмотренных перечнем, утвержденным Постановлением № 649, учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы представляется требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении преимуществ, установленных в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае уклонения победителя аукциона, от заключения контракта преимущество в отношении цены контракта распространяется на участника закупки - учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона.

Подраздел 6.

Подраздел 7.

Со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.1. При осуществлении Заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.

7.2. Правительством Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлен запрет в соответствии с частью 7.2 настоящего подраздела.

Применение национального режима, предусмотренного статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, дополнительно указывается в Информационной карте документации.

Подраздел 8.

Подраздел 9.

Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

9.1. Уполномоченный орган на основании решения Заказчика вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие аукционе.

9. 2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 9.1 настоящего подраздела и до заключения контракта Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

9.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик, Уполномоченный орган не несут ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки.

Подраздел 10.

Подраздел 11.

Подраздел 12.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению.

12.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.

     12.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

12.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления Заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации.

12.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

При необходимости в информационной карте документации указывается Порядок оформления первой части заявок в части указания показателей товара.

12.5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 2.2 и частями 2.4, 2.5 (при наличии таких требований) раздела I, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 2-7 части 2.2 раздела I (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии с подразделами 5-6 раздела I (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов;

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного частью 4.3 раздела I (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

12.6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 12.3 и 12.5 настоящего подраздела документов и информации, не допускается.

12.6.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 12.3 и 12.5 настоящего подраздела, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

12.7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

12.8. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 12.3 и 12.5 настоящего подраздела. Указанные электронные документы подаются одновременно.

12.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.

12.10. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе.

12.11. Случаи и сроки возврата оператором электронной площадки заявки на участие в электронном аукционе установлены частью 11 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.12. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать, изменить данную заявку в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.

12.13. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет Уполномоченному органу, Заказчику предусмотренную частью 12.3 настоящего подраздела первую часть заявки на участие в таком аукционе.

12.14. Оператор электронной площадки обеспечивает предоставление Уполномоченному органу, Заказчику в сроки и случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ, следующих документов и информации в составе вторых частей заявок на участие в электронном аукционе:

1) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

3) идентификационный номер налогоплательщика этого участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица);

4) решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных аукционов от имени участника закупки - юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки;

5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя).

Подраздел 13.

Примечание: В соответствии с частью 52 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ «По 30 июня 2019 года включительно обеспечение заявок на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств».

Подраздел 14.

Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

14.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 12.3 раздела I, на соответствие требованиям, установленным документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

14.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок.

14.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 12.3  раздела I, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 14.4 настоящего подраздела.

14.4. При рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе участник электронного аукциона не допускается аукционной комиссией к участию в электронном аукционе в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 12.3 раздела I, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 12.3 раздела I, требованиям документации.

14.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, кроме указанных в настоящем подразделе случаев, не допускается.

14.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 12.3 раздела I, аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.

Подраздел 15.

Подраздел 16.

Подраздел 17.

При этом Правительство Российской Федерации вправе установить минимальный размер начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с учетом значения которого в соответствии с настоящим подразделом определяются случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд.

Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.

Подраздел 19.

Подраздел 20.

Заключение контракта по результатам электронного аукциона, срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта.

20.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем электронного аукциона, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, с иным участником этого электронного аукциона, заявка которого на участие в этом электронном аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией и извещением о закупке.

Возможность Заказчика изменить условия контракта, информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта предусмотрены в информационной карте настоящей документации и проекте контракта.

20.2. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и документации, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 20.3 настоящего подраздела. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель электронного аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 19.1 раздела I, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 19.2 раздела I, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 19.6 раздела I при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

20.3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному Заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и извещению о закупке и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

20.4. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона на электронной площадке в соответствии с частью 20.3 настоящего подраздела протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке Заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 20.3 настоящего подраздела.

20.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 20.4 настоящего подраздела, победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 20.2 настоящего подраздела, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.

20.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта Заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

20.7. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 20.6 настоящего подраздела и подписанного Заказчиком контракта он считается заключенным.

20.8. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протоколов, указанных в части 9 статьи 83.2 Федерального закона  № 44-ФЗ, имеющих отношение к электронному аукциону.

20.9. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и извещении о закупке, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем.

20.10. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

20.11. Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного частью 20.12 настоящего подраздела) признается Заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим подразделом, он не направил Заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 20.3 настоящего подраздела, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта.

20.12. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе заключить контракт с участником такого электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такого электронного аукциона, и в проект контракта, прилагаемый к документации, Заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такого электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта.

20.13. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в соответствии с частью 20.12 настоящего подраздела, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 20.3 настоящего подраздела протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим подразделом, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 20.5 настоящего подраздела и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 20.2 настоящего подраздела. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 20.2 настоящего подраздела, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий.

20.14. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящим подразделом сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящим подразделом сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств



II. Информационная карта

1 Орган, уполномоченный на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (уполномоченный орган)

Департамент финансов администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

2 Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа, ответственное должностное лицо уполномоченного органа

167610, Российская Федерация, г Сыктывкар, ул.Бабушкина, д.22;

 Адрес электронной почты (e-mail): zakaz@syktyvkar.komi.com; телефон: (8212) 29-41-68, 294-174, факс: (8212) 24-30-83. Дорожинский Василий Витальевич.

3 Наименование з аказчика

Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочное бюро»

4 Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика, ответственное должностное лицо заказчика

167610, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, Тел. (8212) 241604 E-mail: apb@syktyvkar.komi.com, Ответственное должностное лицо заказчика: Фроленко Ю.А.

5 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта

Контрактный управляющий - директор МБУ «АПБ» Фроленко Юрий Алексеевич

6 Наименование объекта закупки, идентификационный код закупки

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в кадастровом квартале 11: 05: 0106020 с целью строительства объекта «Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе-Карла Маркса-Красных партизан»

Идентификационный код закупки: 183110143090011010100100100087111000

7 Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети " Интернет" для проведения электронного аукциона

www.sberbank-ast.ru

Оператор электронной площадки – Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов»

8 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе

 02 августа 2018 года в 08 часов 00 минут по московскому времени

9 Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе

03 августа 2018 года.

10 Дата проведения электронного аукциона

06 августа 2018 года

11 Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе

Дата начала предоставления разъяснений: 25 июля 2018  года.

Дата окончания срока предоставления разъяснений: 31 июля 2018  года

12 Информация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, и объеме и месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта

Объем выполнения работ: конкретные виды и объемы работ предусмотрены разделом   III. Наименование и описание объекта закупки (техническое задание): Выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в кадастровом квартале 11: 05: 0106020 с целью строительства объекта «Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе-Карла Маркса-Красных партизан»  - 1 усл. ед.

Место выполнения работ: камеральные работы - по месту нахождения Подрядчика, передача результатов работ – по месту нахождения Заказчика (г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22)

13 Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг

Срок выполнения Работ:

- до 31 октября 2018 г.- разработка и сдача Заказчику по накладной материалов документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в кадастровом квартале 11: 05: 0106020 с целью строительства объекта «Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе – Карла Маркса – Красных партизан»;

- до 17 декабря 2018 г. – окончательная приёмка выполненных Работ с подписанием акта сдачи-приемки выполненных Работ (после утверждения документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в кадастровом квартале 11: 05: 0106020 с целью строительства объекта «Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе – Карала Маркса – Красных партизан»).

Начало выполнения Работ – день подписания Контракта.

Предусматривается возможность досрочного выполнения Работ.

14 Начальная (максимальная) цена контракта

600 000, 00 руб. 00 коп.

15 Размер обеспечения заявок

Установлен в размере 1% начальной (максимальной) цены контракта

16 Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Для юридических лиц:

- копии документов, подтверждающих, что в штате юридического лица имеется не менее двух кадастровых инженеров, являющихся членами саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (такими копиями документов могут быть: копия трудового договора кадастрового инженера с участником аукциона в качестве работника участника аукциона и (или) копия из трудовой книжки в части записи о трудовой деятельности кадастрового инженера у участника аукциона, и (или) копия приказа о приеме на работу, и (или) копия иного документа, подтверждающего трудовые отношения кадастрового инженера с участником аукциона, а также копии документов, подтверждающих членство в саморегулируемой организации кадастровых инженеров).

Для индивидуальных предпринимателей:

- копию документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

31 Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

Не установлен

32 Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

В соответствии с проектом Контракта.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в кадастровом квартале 11: 05: 0106020 с целью строительства объекта «Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе-Карла Маркса-Красных партизан»

 

Основание для разработки

Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.05.2017 № 5/1914 «О подготовке документации по планировке территории в кадастровом квартале 11: 05: 0106020»

Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.03.2017 № 3/807 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.05.2017 № 5/1914».

Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.03.2018 № 3/720 «О резервировании земельных участков для муниципальных нужд».

 

2. Муниципальный заказчик – муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочное бюро».

Цели и задачи

 

3.1 Выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) в кадастровом квартале 11: 05: 0106020 с целью строительства объекта «Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе – Карла Маркса – Красных партизан».

3.2 Подготовка проекта планировки и межевания территории осуществляется в целях определения местоположения объекта «Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе – Карла Маркса – Красных партизан» и формирования земельного участка для размещения объекта.

 

4. Объект градостроительного планирования, его основные характеристики

 

4.1 Объектом градостроительного планирования является застроенная территория в границах улиц Орджоникидзе – Юхнина – Карла Маркса – Красных Партизан г. Сыктывкара Республики Коми.

4.2 Проектируемая территория расположена:

- на землях населенных пунктов;

- в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» (далее – ПЗЗ), утверждёнными Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 г. № 31/04-560, в территориальной зоне О-3 (зона объектов высшего и среднего профессионального образования). Средние общеобразовательные учреждения (школы) общего типа без ограничения вместимости в территориальной зоне О-3 относятся к основному виду разрешенного использования.

4.3 Проектирование должно быть проведено с целью строительства объекта «Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе – Карла Маркса – Красных партизан».

На территории расположены объекты капитального и некапитального строительства, инженерные сети: воздушные линии электропередач, подземные кабели связи, канализации, водопроводы, ливневки, подземные теплотрассы.

Размещение объекта капитального строительства (корпус школы), конфигурация и площадь земельного участка для его обслуживания определяется планировочной структурой квартала с учетом зарезервированных для муниципальных нужд земельных участков, а также с соблюдением градостроительных, экологических, противопожарных и иных действующих норм.

4.4 Проектируемая территория благоприятна в экологическом отношении.

 

Состав выполнения работ

 

В состав работ входят:

– сбор исходных данных и их размещение в базе данных в соответствии с техническими требованиями;

– анализ современного состояния территории, комплексная оценка и выявление проблем пространственного развития;

– разработка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания);

– участие в публичных слушаниях по проекту планировки и проекту межевания в качестве докладчика с презентацией проектов;

- внесение изменений в проекты по замечаниям и предложениям Заказчика до их утверждения.

 

6. Сбор исходных данных и их размещение в базе данных в соответствии с техническими требованиями

 

6.1 Сбор исходных данных осуществляется Подрядчиком при содействии Заказчика.

6.2 Исходные данные включают:

– сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Требования к сдаваемым материалам

 

10.1 Графические материалы основной части проекта планировки, предусматривающие размещение объекта, выполняются в масштабе 1: 2000.

Чертеж межевания, предусматривающий размещение объекта, выполняются в масштабе 1: 2000.

Графическая часть материалов по обоснованию проекта планировки и межевания территории выполняются в масштабе 1: 2000.

Ориентировочный план трассы проектируемого к размещению объекта, выполняются в масштабе 1: 500.

Схема расположения элемента планировочной структуры выполняется в масштабе 1: 5000.

10.2 Текстовые материалы на бумажных носителях представляются в брошюрованном виде на листах формата от А4 – 2 экз. Графические материалы на бумажных носителях представляются на форматах от А4 до А0 на бумажной основе - 2 экз.

10.3 Материалы проекта, изготовленные с применением компьютерных технологий, должны быть переданы Заказчику в виде комплекса, состоящего из носителя с цифровыми данными и отчетом на твердом носителе (бумаге). Тип цифрового носителя – компакт диски CD-R (либо DVD-R), диаметром 5, 25 дюйма, емкостью не менее 650 Мб. Предоставить информацию необходимо во внутренних форматах MapInfo.

10.4 Цифровые данные необходимо передавать в виде электронного ГИС-проекта, или единой базы данных, содержащих векторные описания проектируемых и базовых пространственных объектов, их необходимых семантических характеристик и выходных макетов карт и схем, а также градостроительную документацию в текстовом виде (пояснительные записки в текстовом формате Microsoft Word). Для просмотра и печати всех материалов проекта (графических и текстовых) необходимо представить их в формате PDF. При формировании макетов карт и схем могут использоваться растровые изображения в качестве иллюстраций градостроительных решений.

10.5 Графические листы градостроительной документации, сдаваемые в электронном виде, формируются с помощью отчетов в рабочих наборах. Один рабочий набор, соответствует одному графическому листу. Содержание графического листа, сдаваемого на твердом носителе, должно полностью совпадать с листом отчета, формируемым в электронном виде. Название рабочего набора идентично названию графического листа, приведенному в угловом штампе. Рабочий набор должен без помех открываться, также набор не должен содержать ссылок на внешние объекты (таблицы, рисунки, программы, которые не включены в проект).

10.6 Чертёж межевания, кроме предоставления на диске в виде рабочего набора Mapinfo 1, должен быть представлен в формате DWG.

10.7 Структура хранения тематической информации электронного вида должна соответствовать принятой для данного проекта системе требований. Описание сдаточной структуры должно являться неотъемлемой частью технического задания на выполняемые работы.

10.8 Проект должен содержать, согласованные с заказчиком, справочники и классификаторы в электронном виде. Объекты, включаемые в проект должны классифицироваться согласно этим справочникам.

10.9 Пояснительная записка включает описание электронной версии проекта, в том числе:

– краткое описание технологии создания проекта,

– указание на источники исходных данных, их точность и актуальность;

– краткое описание используемых программных продуктов;

– описание структуры хранения данных проекта;

– описание используемых справочников и классификаторов;

– краткая инструкция по работе с проектом.

 

 

Контроль и приемка работы

 

11.1 Текущий контроль и приемка работ производится специалистами Подрядчика, Заказчика и специалистами Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар».

11.2 При приемке должны оцениваться полнота, достоверность материалов и обоснованность проектных решений.

 

____________________________________________________________________________

1  Результаты выполнения работ в электронной версии должны иметь форматы, указанные по тексту технического задания, в целях обеспечения взаимодействия с программным обеспечением, используемым заказчиком



V. Проект контракта.

Проект

Контракт № __________________

на выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в кадастровом квартале 11: 05: 0106020 с целью строительства объекта «Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе-Карла Маркса-Красных партизан»

ИКЗ: 183110143090011010100100100087111000

г. Сыктывкар                                                                                                    «___» _________ 2018 г.

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочное бюро», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фроленко Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ­­­­­­­­­­­­­­­ с одной стороны и ­­­­­­­­­­­­­­­_________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ­­­­­­­­­­______________, действующего на основании ________ с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем.

 

Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по в ыполнению работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в кадастровом квартале 11: 05: 0106020 с целью строительства объекта «Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе-Карла Маркса-Красных партизан»  (далее – «Работы») в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять эти Работы и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

1.3. Срок выполнения Работ:

- до 31 октября 2018 г.- разработка и сдача Заказчику по накладной материалов документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в кадастровом квартале 11: 05: 0106020 с целью строительства объекта «Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе – Карла Маркса – Красных партизан»;

- до 17 декабря 2018 г. – окончательная приёмка выполненных Работ с подписанием акта сдачи-приемки выполненных Работ (после утверждения документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в кадастровом квартале 11: 05: 0106020 с целью строительства объекта «Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе – Карала Маркса – Красных партизан»).

Начало выполнения Работ – день подписания Контракта.

Предусматривается возможность досрочного выполнения Работ.

1.4. Результат выполненных Работ предоставить по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22 (по месту нахождения Заказчика).

 

Права и обязанности сторон

2.1. Стороны обязуются надлежащим образом (своевременно, в полном объеме и в установленном порядке) исполнять предусмотренные настоящим Контрактом обязательства.

2.2. Подрядчик имеет право:

- требовать от Заказчика исполнения принятых им обязательств по настоящему Контракту.

2.3. Подрядчик обязан:

- выполнить Работы надлежащего качества и в объемах, предусмотренных Техническим заданием (Приложение №1), и сдать Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта;

- принять на себя обязательства по обеспечению Работ исходными данными, материалами, оборудованием и изделиями, необходимыми для выполнения Работ, указанных в п.1.1 настоящего Контракта;

- выполнять Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в полном соответствии с условиями настоящего Контракта;

- участвовать в публичных слушаниях по проекту планировки и проекту межевания в качестве докладчика с презентацией проектов и вносить изменения в проекты по замечаниям и предложениям Заказчика до их утверждения;

- информировать Заказчика о ходе выполнения Работ;

- сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе выполнения Работ;

- информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в ходе или в результате выполнения Работ, если таковые последствия предвидятся Подрядчиком.

2.4. Заказчик имеет право:

- требовать надлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств;

- предъявлять обоснованные претензии к выполняемым Работам;

- проверять представленную Подрядчиком информацию о выполненных Работах без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика;

- осуществлять контроль над выполнением обязательств по Контракту.

2.5. Заказчик обязан:

- принять и оплатить Работы полностью и в срок, предусмотренный настоящим Контрактом;

– предоставить Подрядчику документы, указанные в п. 6.3 Технического задания (Приложение № 1);

- выполнять иные обязанности, прямо или косвенно вытекающие из условий настоящего Контракта.

 

Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляется пеня в размере в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 3 % цены Контракта (этапа) - ___________ (___________) руб. 00 коп. Размер штрафа определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 (одной тысячи) рублей. Размер штрафа определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 1000 (одной тысячи) руб. 00 коп. Размер штрафа определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

6.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

6.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Стороной на основании претензии другой Стороны путем перечисления денежных средств на счет, указанный другой Стороной, или по договоренности Сторон, иным способом.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.12. Предусматривается возможность осуществления зачета встречных требований о взыскании долга и неустойки, поскольку данные требования являются по существу денежными, то есть однородными, и при наступлении срока исполнения могут быть прекращены зачетом по правилам ст. 410 Гражданского Кодекса РФ.

 

Рассмотрение споров

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Контракта, либо иные не урегулированные настоящим Контрактом отношения, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. Все споры и разногласия по Контракту, не разрешенные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке.

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в кадастровом квартале 11: 05: 0106020 с целью строительства объекта «Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе-Карла Маркса-Красных партизан»

 

Основание для разработки

Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.05.2017 № 5/1914 «О подготовке документации по планировке территории в кадастровом квартале 11: 05: 0106020»

Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.03.2017 № 3/807 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.05.2017 № 5/1914».

Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.03.2018 № 3/720 «О резервировании земельных участков для муниципальных нужд».

 

2. Муниципальный заказчик – муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочное бюро».

Цели и задачи

 

3.1 Выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) в кадастровом квартале 11: 05: 0106020 с целью строительства объекта «Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе – Карла Маркса – Красных партизан».

3.2 Подготовка проекта планировки и межевания территории осуществляется в целях определения местоположения объекта «Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе – Карла Маркса – Красных партизан» и формирования земельного участка для размещения объекта.

 

4. Объект градостроительного планирования, его основные характеристики

 

4.1 Объектом градостроительного планирования является застроенная территория в границах улиц Орджоникидзе – Юхнина – Карла Маркса – Красных Партизан г. Сыктывкара Республики Коми.

4.2 Проектируемая территория расположена:

- на землях населенных пунктов;

- в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» (далее – ПЗЗ), утверждёнными Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 г. № 31/04-560, в территориальной зоне О-3 (зона объектов высшего и среднего профессионального образования). Средние общеобразовательные учреждения (школы) общего типа без ограничения вместимости в территориальной зоне О-3 относятся к основному виду разрешенного использования.

4.3 Проектирование должно быть проведено с целью строительства объекта «Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе – Карла Маркса – Красных партизан».

На территории расположены объекты капитального и некапитального строительства, инженерные сети: воздушные линии электропередач, подземные кабели связи, канализации, водопроводы, ливневки, подземные теплотрассы.

Размещение объекта капитального строительства (корпус школы), конфигурация и площадь земельного участка для его обслуживания определяется планировочной структурой квартала с учетом зарезервированных для муниципальных нужд земельных участков, а также с соблюдением градостроительных, экологических, противопожарных и иных действующих норм.

4.4 Проектируемая территория благоприятна в экологическом отношении.

 

Состав выполнения работ

 

В состав работ входят:

– сбор исходных данных и их размещение в базе данных в соответствии с техническими требованиями;

– анализ современного состояния территории, комплексная оценка и выявление проблем пространственного развития;

– разработка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания);

– участие в публичных слушаниях по проекту планировки и проекту межевания в качестве докладчика с презентацией проектов;

- внесение изменений в проекты по замечаниям и предложениям Заказчика до их утверждения.

 

6. Сбор исходных данных и их размещение в базе данных в соответствии с техническими требованиями

 

6.1 Сбор исходных данных осуществляется Подрядчиком при содействии Заказчика.

6.2 Исходные данные включают:

– сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Требования к сдаваемым материалам

 

10.1 Графические материалы основной части проекта планировки, предусматривающие размещение объекта, выполняются в масштабе 1: 2000.

Чертеж межевания, предусматривающий размещение объекта, выполняются в масштабе 1: 2000.

Графическая часть материалов по обоснованию проекта планировки и межевания территории выполняются в масштабе 1: 2000.

Ориентировочный план трассы проектируемого к размещению объекта, выполняются в масштабе 1: 500.

Схема расположения элемента планировочной структуры выполняется в масштабе 1: 5000.

10.2 Текстовые материалы на бумажных носителях представляются в брошюрованном виде на листах формата от А4 – 2 экз. Графические материалы на бумажных носителях представляются на форматах от А4 до А0 на бумажной основе - 2 экз.

10.3 Материалы проекта, изготовленные с применением компьютерных технологий, должны быть переданы Заказчику в виде комплекса, состоящего из носителя с цифровыми данными и отчетом на твердом носителе (бумаге). Тип цифрового носителя – компакт диски CD-R (либо DVD-R), диаметром 5, 25 дюйма, емкостью не менее 650 Мб. Предоставить информацию необходимо во внутренних форматах MapInfo.

10.4 Цифровые данные необходимо передавать в виде электронного ГИС-проекта, или единой базы данных, содержащих векторные описания проектируемых и базовых пространственных объектов, их необходимых семантических характеристик и выходных макетов карт и схем, а также градостроительную документацию в текстовом виде (пояснительные записки в текстовом формате Microsoft Word). Для просмотра и печати всех материалов проекта (графических и текстовых) необходимо представить их в формате PDF. При формировании макетов карт и схем могут использоваться растровые изображения в качестве иллюстраций градостроительных решений.

10.5 Графические листы градостроительной документации, сдаваемые в электронном виде, формируются с помощью отчетов в рабочих наборах. Один рабочий набор, соответствует одному графическому листу. Содержание графического листа, сдаваемого на твердом носителе, должно полностью совпадать с листом отчета, формируемым в электронном виде. Название рабочего набора идентично названию графического листа, приведенному в угловом штампе. Рабочий набор должен без помех открываться, также набор не должен содержать ссылок на внешние объекты (таблицы, рисунки, программы, которые не включены в проект).

10.6 Чертёж межевания, кроме предоставления на диске в виде рабочего набора Mapinfo 1, должен быть представлен в формате DWG.

10.7 Структура хранения тематической информации электронного вида должна соответствовать принятой для данного проекта системе требований. Описание сдаточной структуры должно являться неотъемлемой частью технического задания на выполняемые работы.

10.8 Проект должен содержать, согласованные с заказчиком, справочники и классификаторы в электронном виде. Объекты, включаемые в проект должны классифицироваться согласно этим справочникам.

10.9 Пояснительная записка включает описание электронной версии проекта, в том числе:

– краткое описание технологии создания проекта,

– указание на источники исходных данных, их точность и актуальность;

– краткое описание используемых программных продуктов;

– описание структуры хранения данных проекта;

– описание используемых справочников и классификаторов;

– краткая инструкция по работе с проектом.

 

 

Контроль и приемка работы

 

11.1 Текущий контроль и приемка работ производится специалистами Подрядчика, Заказчика и специалистами Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар».

11.2 При приемке должны оцениваться полнота, достоверность материалов и обоснованность проектных решений.

 

____________________________________________________________________________

1 Результаты выполнения работ в электронной версии должны иметь форматы, указанные по тексту технического задания, в целях обеспечения взаимодействия с программным обеспечением, используемым заказчиком

Директор МБУ «АПБ»

_____________Ю.А. Фроленко

 

«25 »  июля 2018 г.

 

Документация об электронном аукционе на право заключения  контракта на  Выполнение работ по разработке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в кадастровом квартале 11: 05: 0106020 с целью строительства объекта «Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе-Карла Маркса-Красных партизан»

 

ИКЗ: 183110143090011010100100100087111000

Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации

I. Инструкция.


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-03-29; Просмотров: 258; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.394 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь