Глава местной администрации

Уполномоченный орган: не привлекается.

Заказчик: Местная администрация муниципального образования поселок Лисий Нос

Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 197755, Санкт-Петербург, Лисий Нос п, Холмистая, д. 3/5

Банковские реквизиты:

Местная администрация муниципального образования поселок Лисий Нос

ИНН/ КПП 7814334950/781401001

ОГРН 1067847107591

Р/ счет 40204810300000000180

Л/ счет 03723002450

Банк Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург

БИК 044030001

Контактное лицо: Глава местной администрации Федотов Сергей Владимирович

Контактный телефон/факс: +7 (812) 240-30-33/+7 (812) 434-90-29

Адрес электронной почты: [email protected]

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта:

Ответственное должностное лицо: Глава местной администрации Федотов Сергей Владимирович

Адрес электронной почты: [email protected]

Номер контактного телефона: +7 (812) 240-30-33

Факс: +7 (812) 434-90-29

Специализированная организация по разработке документации и проведению закупки (контактная информация):

Наименование: ООО «ГарантЗаказ»

Место нахождения и почтовый адрес: 194355, г. Санкт-Петербург, улица Жени Егоровой, 3/литер А/1, 10-Н

Номер контактного телефона: +7 (812) 325-67-77

Адрес электронной почты: [email protected]

Ответственное должностное лицо: Байка М.В.

Подпункт 1.3.1.

Части I

Право заключения муниципального контракта на работы по комплексному благоустройству в пределах границ муниципального образования поселок Лисий Нос в 2019 году.

Подпункт 1.3.3.

Части I

183781433495078140100100300300000244

Подпункт 1.3.2.

Части I

1. Место доставки товара, выполнения работы, оказания услуги: Установлено Заказчиком в части III «Техническое задание» и части IV «Проект контракта» документации об аукционе.

2. Сроки доставки товара, выполнения работы, оказания услуги: Установлены Заказчиком в части III «Техническое задание» и части IV «Проект контракта» документации об аукционе.

3. Условия контракта: Установлены Заказчиком в части III «Техническое задание» и части IV «Проект контракта» документации об аукционе.

4. Информация об объеме товара, работы, услуги: Установлены заказчиком в части III «Техническое задание» документации об аукционе.

Пункт 1.4.

Части I

Начальная (максимальная) цена контракта – 41 554 659, 72 (Сорок один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят девять рублей 72 копейки).

1. Определение НМЦК произведено на основании метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии со ст. 22 Закона и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее – Методические рекомендации).

Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта приведен Заказчиком в обосновании начальной (максимальной) цены контракта, являющемся Приложением №1 к части II «Информационная карта аукциона».

2. Цена контракта формируется участником закупки на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Налог на добавленную стоимость определен по ставке 20%. В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за единицу товара (выполненные работы, оказанные услуги) при формировании проекта контракта производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС. Контракт заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.

Подпункт 1.5.1.

Части I

Бюджет МО пос. Лисий Нос на 2019 год.

КБК:

993 0503 60000 0013 1 240

993 0503 60000 0013 2 240

993 0503 60000 0013 3 240

993 0503 60000 0016 1 240

993 0503 60000 0016 2 240

993 0503 60000 0014 3 240

Подпункт 1.6.2.

Части I

Подпункт 1.6.2.1.

Части I

Требования не установлены.

Подпункт 1.6.2.9.

Части I

Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Подпункты 1.6.2.2. - 1.6.2.7.

Части I

При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки в соответствии с п. 3-11 ч.1 ст. 31 Закона:

1) Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.1) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

6) Участник закупки не является офшорной компанией;

7) Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Пункт 1.7.

Части I

 Требования не установлены.

Подпункт 1.6.3.

Части I

Подпункт 1.6.3.1.

Части I

Требования не установлены.

Пункт 1.10.

Части I

Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению контракта соисполнителей (субподрядчиков) если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Пункт 1.8.

Части I

Требования не установлены.

Пункт 1.9.

Части I

Требования не установлены.

Пункт 1.12.

Части I

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе установлен в размере 2 077 732, 99 (Два миллиона семьдесят семь тысяч семьсот тридцать два рубля 99 копеек), что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, в соответствии с статьей 44 Закона и Постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 N 439 «Об утверждении значения начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах».

При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном ЧАСТЬЮ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА.

Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пункт 2.1.

Части I

Документация об аукционе размещена Заказчиком для свободного доступа в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https: //www.roseltorg.ru/.

Описание объекта закупки.

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) а также показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика

Установлены заказчиком в части III «Техническое задание» документации об аукционе.

Подпункт 2.2.

Части I

Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки вышеуказанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе: 06.12.2018 г.

Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе: 20.12.2018 г, при условии, что запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе поступил не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе (ч.4 ст.65 Закона № 44-ФЗ).

Раздел 3 части I

Пункты 3.1 – 3.4 части I

Подпункт 3.1.3.

Части I

- Согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

- Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Участникам закупки рекомендуется представлять сведения, указанные в данном подпункте, в виде таблицы, заполненной по следующей форме:

Инструкция по предоставлению сведений о конкретных значениях показателей товаров (материалов) в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе (далее Инструкция):

Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, и указание на товарный знак (при наличии).

При предоставлении сведений под конкретными показателями понимаются показатели (характеристики) товаров (материалов), в соответствии с Приложением № 7 к Техническому заданию, содержащем требования к техническим, функциональным характеристикам товара и эксплуатационным характеристикам товара и оборудования, к размерам товара и оборудования. При описании товаров (материалов), оборудования участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке:

Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В заявке участника не должно содержаться слов, символов (в том числе с частицей «не»): «или эквивалент», «аналог», «более», «< », «менее», «> », «должен», «≤ », «≥ », «и/или», «выше», «должен быть», «может быть», «требуется», «необходим», «допускается», «либо» (и их производные), а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в Техническом задании документации об аукционе в электронной форме.

Положения Инструкции, указанные ниже по тексту, имеют приоритет по отношению к положениям Инструкции, расположенными выше по тексту.

При установлении заказчиком соответствующего минимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «не должен быть менее…», «не должен быть ниже…», «не должен быть < » (и их производные), «не менее…», «не ниже…», «не < …» участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать конкретное значение показателя, не меньшее установленного документацией.

При установлении заказчиком соответствующего максимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «не должен быть более…», «не должен быть выше…», «не должен быть > …» (и их производные), «не более…», «не выше…», «не > …» участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать конкретное значение показателя, не превышающее установленного документацией.

Знак «≥ » означает «более или равно», т.е. участник обязан указать конкретное значение показателя товара равное или более указанного значения, знак «≤ » означает «менее или равно», т.е. участник обязан указать конкретное значение показателя товара равное или менее указанного значения.

Знак «> » означает «более», т.е. участник обязан указать конкретное значение показателя товара более указанного значения, знак «< » означает «менее», т.е. участник обязан указать конкретное значение показателя товара менее указанного значения.

При установлении заказчиком соответствующего минимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «не должен быть ≤ …» (и их производные), «более…», «выше…», «не ≤ …», участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать конкретное значение показателя, превышающее установленное документацией.

При установлении заказчиком соответствующего максимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «не должен быть ≥ …» (и их производные), «менее…», «ниже…», «не ≥ …», участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать конкретное значение показателя, меньшее установленного документацией.

При установлении заказчиком соответствующего максимального и минимального значения показателя товара (требование к нижней и верхней границе диапазона значений) с использованием знака «-» и слов/словосочетаний (в том числе с частицей «не») «менее», «более», «ниже», «выше» (например: «менее… - менее…», «менее… - более…», «менее… - ниже…», «менее… - выше…», «более… - менее…», «более… - более…», «более… - ниже…», «более… - выше…», «ниже… - менее…», «ниже… - более…», «ниже… - ниже…», «ниже… - выше…», «выше… - менее…», «выше… - более…», «выше… - ниже…», «выше… - выше…»), участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать диапазон конкретных значений показателя (нижнюю и верхнюю границу диапазона). Установление показателей, которые определяются диапазоном значений, обусловлено тем, что необходимый товар обладает/имеет интервальные значения ряда показателей в соответствии с потребностями заказчика и/или техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Диапазон конкретных значений показателя – множество значений, ограниченных не равными крайними (граничными) значениями.

Если при описании показателей товара присутствует фраза «может быть», а далее значения показателей указаны через «, » и/или союз «и», то необходимо выбрать одно конкретное значение показателя из предложенных и указать соответствующие характеристики товара именно для выбранного значения.

При описании характеристик товара с использованием слов/знаков «либо», «и/или», «; », «/» потребностям Заказчика удовлетворяет каждый из вариантов таких значений (что обусловлено технологическими и функциональными особенностями товара, используемого при выполнении работ, и связано с тем, что в зависимости от определенных параметров требуемого товара, он может обладать конкретным значением или несколькими значениями, которые удовлетворяют потребностям заказчика), в случае использования «либо», «; », «/» (кроме обозначения марки битума с помощью знака «/»), участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать одно конкретное значение показателя из альтернативных значений показателя и указать соответствующие характеристики товара именно для выбранного конкретного значения, а в случае использования «и/или» одно или несколько значений через запятую и указать соответствующие характеристики товара именно для выбранного (-ых) конкретного (-ых) значения (-й) показателя.

При установлении заказчиком соответствующих значений показателя, для которых указаны минимальные и максимальные значения показателей, с использованием слов/словосочетаний «более … менее…», «не менее … менее…», «более … не более…», «не менее … не более…», «выше…ниже…», «не ниже…не выше…», «выше…не выше…» участник закупки должен указать конкретное значение показателя, соответствующее установленным документацией требованиям.

Числовые значения показателей со словами в их описании «от», «св.» и «до» являются неконкретными и не могут изменяться, указываются без изменения в соответствии с требованиями, установленными в описании объекта закупки.

При описании характеристик товара с использованием знака(-ов)/союза(-ов) «, », «и», участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные знак(-и), союз(-ы) и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества.

Символ «, » равен по значению союзу «и», если после указанного символа стоит пробел. Символ «, », разделяющий требуемые показатели, а также разделяющий значения показателей следует читать как «и», он означает, что в заявке на участие в аукционе должны быть предложены одновременно все перечисленные через «, » значения показателей и по всем перечисленным через «, » требуемым показателям. Символ «, » (запятая), после которого нет пробела, стоящий между двумя цифрами внутри одного числа, следует понимать, как разделитель между целой и дробной частью числа.

Символ «-», установленный между числовыми значениями показателя, следует читать как необходимость указания неизменного диапазона конкретных значений (нижнюю и верхнюю границу диапазона), указываются без изменения в соответствии с требованиями, установленными в описании объекта закупки.

В случае, когда после вариативных значений показателя, разделенных при помощи слов/знаков «/», «; » указано союз/знак «и», «, » участнику закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе необходимо указать одно из альтернативных значений показателя, а также значение(-я), указанное(-ые) после слов/знаков «и», «, » (что обусловлено технологическими и функциональными особенностями товара, используемого при выполнении работ, и связано с тем, что в зависимости от определенных параметров требуемого товара, он может обладать несколькими значениями, которые удовлетворяют потребностям заказчика) и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества.

При одновременном использовании слова «и» и слова «либо» в описании характеристик товара, предпочтительным словом следует считать «и», то есть, например, для требования «10 либо 15 и 20 либо 30» участнику необходимо сделать два выбора между вариантами «10» либо «15» и вариантами «20» либо «30» и предоставить два конкретных значения показателя и указать соответствующие характеристики товара именно для выбранных значений показателя.

Если в значениях показателя указано «число, марка и более» (например: сто и более), то необходимо предоставить вместо «и более» не менее одного конкретного значения (например: сто и сто пять) и указать соответствующие характеристики товара для выбранных значений показателя.

Характеристики товара с использованием союза «или» и/или знака «\» при их описании являются неизменными и указываются без изменений.

При одновременном использовании знака «, » и слова «либо» в описании характеристик товара, предпочтительным словом следует считать «либо», то есть, например, для требования «10 либо 15, 20 либо 30» участнику необходимо выбрать между тремя вариантами: «10» либо «15, 20» либо «30» и указать соответствующие характеристики товара именно для выбранных значений показателя.

Знак «…», установленный между значениями показателя, следует читать как необходимость указания конкретного значения показателя, не включая крайние значения.

В случае необходимости указания размеров требуемого товара (материала), в Требуемых показателях (характеристиках) товаров заказчиком могут использоваться следующие сокращения «ДхШхВ», «ДхШ» и т.д., условные обозначения: " Д" - длина, " Ш" - ширина, " В" - высота, " Т" - толщина, " Г" - глубина.

При установлении заказчиком требуемого показателя с использованием слова «градация» (и его производных), участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе обязан указать все конкретные значения, входящие в заданный диапазон значений согласно шагу градации. (Установление данных показателей, обусловлено тем, что необходимый товар обладает/имеет градацию ряда показателей в соответствии с потребностями заказчика и техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании).

Если для каждого из компонентов, содержащихся в одном товаре, установлено требование к величине доли (массовой, количественной или иной доли) в рамках этого товара, то сумма всех долей всех компонентов, указанных в заявке, должна равняться ста процентам.

Заказчик, при установлении требований к характеристикам товаров (материалов), может указывать более строгие требования к значениям показателей, по сравнению с документами о техническом регулировании, в случае если ему необходимы товары, качество которых, в связи с потребностями Заказчика, по соответствующим показателям, строже, чем предусмотрено документами о техническом регулировании. В таком случае, в заявке Участника должно быть указано значение показателя, не противоречащее документам о техническом регулировании и соответствующее требованиям, установленным Заказчиком.

При заполнении первой части заявки на участие в электронном аукционе и предоставлении конкретных значений показателей товара для позиций № 138 " Шайбы" и № 139 " Болты с гайками" участнику электронного аукциона необходимо учесть, что они должны быть сопрягаемы.

По отношению к значениям показателей, содержащим знак «±», в требуемых показателях которых присутствует слово «отклонение» (и его производные), участник закупки должен указать в первой части заявки на участие в аукционе конкретные значения величин отклонения и в отрицательную сторону при помощи знака «-» (либо значение «0»), и в положительную сторону при помощи знака «+» (либо значение «0»).

При заполнении первой части заявки на участие в электронном аукционе и предоставлении конкретных значений показателей товара для позиций № 141 " Шайбы" и № 142 " Болты с гайками" участнику электронного аукциона необходимо учесть, что они должны быть сопрягаемы.

Использование заказчиком слова «необходим» (и его производных), при установлении требований к показателям, значения которых участники закупки менять не вправе, что означает необходимость предоставить в заявке значение (-я) показателя (-ей) со всеми словами (фразами), символами, следующими непосредственно за указанным словом в пределах одного предложения, без изменений (за исключением изменения окончания слов в соответствии с правилами склонения русского языка), т.е. без использования слова: «необходим (-а, -о, -ы)».

В случаях, прямо не описанных в настоящей инструкции считать, что показатели и их значения являются неизменными и в таком же виде должны быть указаны в заявке.

При заполнении первой части заявки на участие в электронном аукционе и предоставлении конкретных значений показателей товара для позиций № 144 " Шайбы" и № 145 " Болты с гайками" участнику электронного аукциона необходимо учесть, что они должны быть сопрягаемы.

При подготовке первой части заявки участники аукциона должны учитывать разъяснения положений документации об электронном аукционе, представляемые заказчиком в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе, которые являются неотъемлемой частью документации об электронном аукционе.

Подпункт 3.1.4.

Части I

1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2. Документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или копии этих документов:

Требования не установлены;

3. Декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки;

4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 ст. 66 Закона, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

Пункт 4.1.

Части I

1. Заявки на участие в аукционе направляется оператору электронной площадки по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https: //www.roseltorg.ru/.

2. Дата начала срока подачи участниками закупки заявок на участие в аукционе: 06.12.2018 г.

3. Дата и время окончания срока подачи участниками закупки заявок на участие в аукционе: 22.12.2018 г. 00: 15 по московскому времени.

Пункт 5.2.

Части I

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29.12.2018 г.

Подпункт 6.1.1.

Части I

Аукцион состоится 09.01.2019 г. по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https: //www.roseltorg.ru/.

Время проведения аукциона назначается оператором электронной площадки.

Пункт 8.3.

Части I

1. Участник аукциона, с которым заключается контракт должен предоставить обеспечение исполнения контракта в сроки и порядке, предусмотренном частью I документации об аукционе и настоящим разделом, в размере 4 155 465, 97  (Четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят пять рублей 97 копеек), что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

2. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде внесения денежных средств, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет денежные средства в размере, указанном в пункте 1 настоящего раздела на счет:

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 10, Местная администрация муниципального образования поселок Лисий Нос, л/с 05723002450)

ИНН 7814334950

КПП 781401001

ОГРН 1067847107591

ОКПО 79748581

ОКТМО 40320000

P/c 40302810200003000008

БИК 044030001

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки.

3. В случае если обеспечение исполнения контракта, предоставляется в виде банковской гарантии, выданной банком, банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона, в том числе:

· В качестве обеспечения исполнения контрактов принимаются банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».

• Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Закона случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0, 1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Закона. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Пункт 8.5.

Части I

Возможность заказчика изменить условия контракта установлена заказчиком в части IV «Проект контракта».

Пункт 1.4.

Части I

Рубль Российской Федерации

Пункт 1.4.

Части I

Не применяется

Пункт 8.1.

Части I

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

Условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта: в соответствии с п. 13, 14, 15 ст. 83.2 Закона.

Часть III

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества установлены заказчиком в части III «Техническое задание» и части IV «Проект контракта».

V - коэффициент вариации

(не должен превышать 33%)

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона

Требования к количественным характеристикам (объему) работ

2.2.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с настоящим Техническим заданием, Приложением №1 к Техническому заданию «Состав, виды работ, периодичность выполнения», Приложением №2 к Техническому заданию «Список спортивных площадок на территории МО пос. Лисий Нос», Приложением №3 к Техническому заданию «Список детских площадок на территории МО пос. Лисий Нос», Приложением №4 к Техническому заданию «Адресная программа выполнения работ по уборке территорий, тупиков и проездов», Приложением №5 к Техническому заданию «Спецификация», Приложением №6 к Техническому заданию «Техническая документация», Приложением №7 к Техническому заданию «Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, использующихся при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям», определяющими содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество.

2.2.2. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменить виды и объем подлежащих выполнению работ.

2.2.3. Товары, используемые в процессе выполнения работ, должны соответствовать настоящему техническому заданию и приложениям к настоящему техническому заданию. В случае необходимости замены используемых товаров Подрядчик должен согласовать возможность такой замены с Заказчиком. После получения согласия Заказчика составляется акт о замене товара, который подписывается обеими сторонами. В случае установления факта самовольной замены товаров без согласования с Заказчиком выполненные работы считаются не соответствующими установленным техническим заданием и приложениями к настоящему техническому заданию и Заказчиком не оплачиваются.

2.2.4. Работы по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки на территории муниципального образования пос. Лисий Нос, должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с настоящим Техническим заданием, Приложением №6 к Техническому заданию «Техническая документация», Приложением №7 к Техническому заданию «Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, использующихся при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

2.2.4.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия производить сплошным методом и методом карт. В местах ремонта сплошным методом разборка асфальто-бетонного покрытия производится сплошным фрезерованием, укладка – с использованием виброкатков.

В местах ремонта методом карт:

- очистка покрытия от пыли, сухого мусора и грязи;

- разметка мест ремонта;

- разборка асфальтобетонного покрытия с использованием молотков отбойных;

- очистка дна и стенок карты от мелких кусков, крошек и пыли;

- обработка дна и стенок жидкой битумной эмульсией;

- укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси (АБС - мелкозернистая смесь, тип Б), обработка швов мастикой;   

- при выбоинах на глубину более 10 см. восстановление щебеночно - песчаного слоя;

- регулировка крышек колодцев в случае их нахождения на ремонтируемом участке;

- уплотнение поверхности вибротрамбовкой;

- погрузка и вывоз старого асфальтобетона с ремонтируемых участков дорог в течение 24 часов с момента окончания работ.

2.2.4.2. Работы должны производиться по заявке Заказчика. Срок исполнения должен быть не более 30 (Тридцати) дней с даты направления заявки Заказчиком на электронный адрес Подрядчика, указанный в контракте.

2.2.4.3. После окончания работ временные дорожные знаки и стойки должны быть убраны, а место выполнения работ и прилегающая непосредственно к нему территория должны быть убраны от строительного мусора в течение 24 часов.

2.2.4.4. Подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами при ДТП и других несчастных случаях в части соблюдения техники безопасности в период производства работ.

2.2.4.5. В темное время суток в зоне производства работ обеспечить устройство сигнальных аварийных огней (в случае необходимости).

2.2.4.6. Возможность работы в ночное время должна быть согласована Подрядчиком с местной администрацией путем письменного уведомления.

2.2.4.7. Необходимость работы в ночное время определяется Подрядчиком, исходя из конкретных условий проведения ремонта на Объекте, с целью завершения ремонта в установленные контрактом сроки.

2.2.4.8. Подрядчику следует планировать производство работ таким образом, чтобы:

- их продолжительность и протяженность как можно меньше затрудняли движение транспортных средств, велосипедистов и пешеходов;

- обеспечивалась пропускная способность, достаточная для пропуска транспортных потоков в рабочей зоне;

- организация движения обеспечивала безопасные условия для движения транспортных средств, пешеходов и велосипедистов;

- обеспечивались безопасные условия труда для людей, осуществляющих работы.

2.2.4.9. Подрядчик должен проводить необходимые согласования для выполнения работ.

2.2.5. Работы по организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях муниципального образования пос. Лисий Нос, должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с настоящим Техническим заданием, Приложением №6 к Техническому заданию «Техническая документация», Приложением №7 к Техническому заданию «Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, использующихся при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

2.2.5.1. Устройство асфальтобетонного покрытия производить сплошным методом:

- укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси (АБС - мелкозернистая смесь, тип Б), обработка швов мастикой;   

- регулировка крышек колодцев в случае необходимости;

- уплотнение поверхности виброкатками;

- погрузка и вывоз старого асфальтобетона с ремонтируемых участков дорог в течение 24 часов с момента окончания работ.

2.2.5.2. Работы должны производиться по заявке Заказчика. Срок исполнения должен быть не более 30 (Тридцати) дней с даты направления заявки Заказчиком на электронный адрес Подрядчика, указанный в контракте.

2.2.5.3. После окончания работ временные дорожные знаки и стойки должны быть убраны, а место выполнения работ и прилегающая непосредственно к нему территория должны быть убраны от строительного мусора в течение 24 часов.

2.2.5.4. Подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами при ДТП и других несчастных случаях в части соблюдения техники безопасности в период производства работ.

2.2.5.5. В темное время суток в зоне производства работ обеспечить устройство сигнальных аварийных огней (в случае необходимости).

2.2.5.6. Возможность работы в ночное время должна быть согласована Подрядчиком с местной администрацией путем письменного уведомления.

2.2.5.7. Необходимость работы в ночное время определяется Подрядчиком, исходя из конкретных условий проведения ремонта на Объекте, с целью завершения ремонта в установленные контрактом сроки.

2.2.5.8. Подрядчику следует планировать производство работ таким образом, чтобы:

- их продолжительность и протяженность как можно меньше затрудняли движение транспортных средств, велосипедистов и пешеходов;

- обеспечивалась пропускная способность, достаточная для пропуска транспортных потоков в рабочей зоне;

- организация движения обеспечивала безопасные условия для движения транспортных средств, пешеходов и велосипедистов;

- обеспечивались безопасные условия труда для людей, осуществляющих работы.

2.2.5.9. Подрядчик должен проводить необходимые согласования для выполнения работ.

2.2.6. Работы по ремонту, установке новых газонных ограждений на территории МО пос. Лисий Нос, должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с настоящим Техническим заданием, Таблицей №1 «Спецификация», Приложением №6 к Техническому заданию «Техническая документация», Приложением №7 к Техническому заданию «Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, использующихся при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

Внешний вид вновь устанавливаемых газонных ограждений должен соответствовать эскизу, приведенному в Таблице №1 Спецификация.

Газонное ограждение должно отвечать высокому качеству, современному дизайну и функциональным возможностям, согласно СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75».

Требования к безопасности:

- прочность крепления;

- сварные детали не должны иметь выступающих частей и должны быть закрыты заглушками;

- поверхность ограждения не должна иметь острых частей;

- все соединения должны быть выполнены в антивандальном исполнении.

Таблица №1 Спецификация.

№ п/п	Наименование поставляемого товара	Эскиз
1.	Ограждение газонное металлическое

2.2.7. Работы по содержанию и уборке спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования пос. Лисий Нос, должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с настоящим Техническим заданием, Приложением №1 к Техническому заданию «Состав, виды работ, периодичность выполнения», Приложением №2 к Техническому заданию «Список спортивных площадок на территории МО пос. Лисий Нос», Приложением №6 к Техническому заданию «Техническая документация», Приложением №7 к Техническому заданию «Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, использующихся при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям», Технологическим регламентом выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, утвержденным Распоряжением Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 897-р, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».

2.2.7.1. Подрядчик выполняет работы по уборке спортивных площадок в соответствии с видами покрытий, составом работ, периодичностью выполнения работ, видами уборки (механизированной, ручной), предусмотренными в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию, с применением машин и механизмов, и другого оборудования, позволяющим выполнить работы с надлежащим качеством и с привлечением квалифицированных трудовых ресурсов.

2.2.7.2. Подрядчик обязан принимать участие в сборе и уточнении информации о территории, подлежащей уборке, в частности уточнения видов покрытий, объемов, а также видов и количества объектов благоустройства, расположенных на данной территории, для формирования Паспорта территории.

2.2.7.3. При производстве работ необходимо:

- обеспечивать защиту стволов и корней существующих деревьев и кустов от механических повреждений,

- обеспечивать защиту газонов, искусственных покрытий, газонных ограждений, информационных стендов, другого оборудования (далее – объекты благоустройства),

- обеспечивать своевременный вывоз отходов;

- обеспечивать ведение журнала осмотра оборудования.

2.2.7.4. Важнейшим условием выполнения работ по уборке является их своевременность и оперативность.

2.2.7.5. Выполнение работ по уборке осуществляется ручным и механизированным способом.

2.2.7.6. При ручном способе уборки используется инвентарь в зависимости от периода.

В зимний период используются: метлы, лопаты, движки, ломы.

В летний период используются метлы, лопаты, грабли и дополнительно - средства малой механизации.

2.2.7.7. На момент начала исполнения контракта Подрядчик должен быть обеспечен средствами ручной и механизированной уборки в количествах, позволяющих выполнение предусмотренных видов и объемов работ в сроки, установленные Контрактом.

2.2.8. Работы по содержанию и уборке детских площадок, расположенных на территории муниципального образования пос. Лисий Нос, должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с настоящим Техническим заданием, Приложением №1 к Техническому заданию «Состав, виды работ, периодичность выполнения», Приложением №3 к Техническому заданию «Список детских площадок на территории МО пос. Лисий Нос», Приложением №6 к Техническому заданию «Техническая документация», Приложением №7 к Техническому заданию «Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, использующихся при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям», Технологическим регламентом выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, утвержденным Распоряжением Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 897-р, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».

2.2.8.1. Подрядчик выполняет работы по уборке детских площадок в соответствии с видами покрытий, составом работ, периодичностью выполнения работ, видами уборки (механизированной, ручной), предусмотренными в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию, с применением машин и механизмов, и другого оборудования, позволяющим выполнить работы с надлежащим качеством и с привлечением квалифицированных трудовых ресурсов.

2.2.8.2. Подрядчик обязан принимать участие в сборе и уточнении информации о территории, подлежащей уборке, в частности уточнения видов покрытий, объемов, а также видов и количества объектов благоустройства, расположенных на данной территории, для формирования Паспорта территории.

2.2.8.3. При производстве работ необходимо:

- обеспечивать защиту стволов и корней существующих деревьев и кустов от механических повреждений,

- обеспечивать защиту газонов, искусственных покрытий, газонных ограждений, информационных стендов, другого оборудования (далее – объекты благоустройства),

- обеспечивать своевременный вывоз отходов;

- обеспечивать ведение журнала осмотра оборудования.

2.2.8.4. Важнейшим условием выполнения работ по уборке является их своевременность и оперативность.

2.2.8.5. Выполнение работ по уборке осуществляется ручным и механизированным способом.

2.2.8.6. При ручном способе уборки используется инвентарь в зависимости от периода.

В зимний период используются: метлы, лопаты, движки, ломы.

В летний период используются метлы, лопаты, грабли и дополнительно - средства малой механизации.

2.2.8.7. На момент начала исполнения контракта Подрядчик должен быть обеспечен средствами ручной и механизированной уборки в количествах, позволяющих выполнение предусмотренных видов и объемов работ в сроки, установленные Контрактом.

2.2.9. Работы по уборке территорий тупиков и проездов, выкос травы на территории МО пос. Лисий Нос, должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с настоящим Техническим заданием, Приложением №1 к Техническому заданию «Состав, виды работ, периодичность выполнения», Приложением №4 к Техническому заданию «Адресная программа выполнения работ по уборке территорий, тупиков и проездов», Приложением №6 к Техническому заданию «Техническая документация», Приложением №7 к Техническому заданию «Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, использующихся при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям», Технологическим регламентом выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования, утвержденным Распоряжением Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 897-р, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».

2.2.9.1. Подрядчик выполняет работы по уборке территорий тупиков и проездов, выкосу травы в соответствии с видами покрытий, составом работ, периодичностью выполнения работ, видами уборки (механизированной, ручной), предусмотренными в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию, с применением машин и механизмов, и другого оборудования, позволяющим выполнить работы с надлежащим качеством и с привлечением квалифицированных трудовых ресурсов.

2.2.9.2. Подрядчик обязан принимать участие в сборе и уточнении информации о территории, подлежащей уборке, в частности уточнения видов покрытий, объемов, а также видов и количества объектов благоустройства, расположенных на данной территории, для формирования Паспорта территории.

2.2.9.3. Важнейшим условием выполнения работ по уборке территорий является их своевременность и оперативность.

2.2.9.4. Выполнение работ по уборке территорий осуществляется ручным и механизированным способом.

2.2.9.5. При ручном способе уборки используется инвентарь в зависимости от периода.

В зимний период используются: метлы, лопаты, движки, ломы.

В летний период используются метлы, лопаты, грабли и дополнительно - шланги для промывки и поливки территорий.

2.2.9.6. Подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами при ДТП и других несчастных случаях в части соблюдения техники безопасности в период производства работ.

2.2.9.7. При производстве работ Подрядчику необходимо:

- обеспечивать защиту стволов и корней существующих деревьев и кустов от механических повреждений,

- обеспечивать защиту газонных ограждений, сохранность цветочных вазонов, ограждений клумб, информационных стендов, дорожных знаков и указателей, искусственных дорожных неровностей «лежачих полицейских», ограждений земельных участков и жилых домов местных жителей,

- обеспечивать защиту ограждений детских и спортивных площадок,

- обеспечивать защиту водозаборных колонок и крышек колодцев,

- обеспечивать своевременный вывоз отходов

- принимать все необходимые меры для обеспечения бесперебойного, безопасного, комфортного движения автотранспорта по дорогам и прохода граждан по тротуарам.

2.2.10. Работы по обустройству детских площадок в пределах МО пос. Лисий Нос должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с настоящим Техническим заданием, Приложением №5 к Техническому заданию «Спецификация», Приложением №6 к Техническому заданию «Техническая документация», Приложением №7 к Техническому заданию «Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, использующихся при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

2.2.10.1. Подрядчик обязан организовать производство работ, в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга» и иными нормативно-правовыми актами.

2.2.10.2. Требования к детскому оборудованию:

Детское оборудование должно устанавливаться с учетом Российских ГОСТ: ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования; ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования; ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования; ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования; ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования.

Способ установки оборудования антивандальный.

Конструкция должна быть выполнена так, чтобы ее элементы (связи) не могли разъединиться без использования инструмента.

Окраска металла порошковыми красками, деревянные конструкции должны быть обработаны антисептиком и окрашены экологически чистыми красками по дереву.

Деревянные детали и сборочные единицы должны иметь связи, препятствующие их перемещению относительно друг друга. Гвозди и шурупы для дерева не должны использоваться как единственная форма связи.

Конструкция должна предусматривать защиту от опасных ситуаций: застревания одежды, застревания частей тела, предусматривать зоны безопасности, занимающихся игрой детей для избежания возникновения травмы.

Свободная высота падения не должна превышать 3-х метров.

В рабочей зоне крепежные детали не должны иметь выступающих частей или должны быть закрыты.

Деревянные детали, расположенные в игровой зоне, должны быть тщательно ошлифованы.

На поверхности оборудования не должно быть острых частей.

Всё детское оборудование должно быть разработано в соответствии с требованиями современного дизайна, функционально направленно на развитие ребенка.

Подрядчик предоставляет паспорт на оборудование по ГОСТ 2.601 на русском языке. Паспорт предоставляется на комплекс оборудования или на оборудование, которое может быть установлено отдельно и использовано как самостоятельная единица (детский игровой комплекс либо отдельно стоящие горка, качели, карусели, качалка и т.п.).

2.2.11. Работы по устройству спортивных площадок в пределах МО пос. Лисий Нос должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с настоящим Техническим заданием, Приложением №5 к Техническому заданию «Спецификация», Приложением №6 к Техническому заданию «Техническая документация», Приложением №7 к Техническому заданию «Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, использующихся при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

2.2.11.1. Подрядчик обязан организовать производство работ, в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга» и иными нормативно-правовыми актами.

2.2.11.2. Требования к спортивному оборудованию:

Спортивное оборудование должно устанавливаться с учетом Российского ГОСТа. Подрядчик обязан осуществить установку оборудования с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*», СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*».

Выступающие гайки и края болтов должны быть закрыты пластиковыми заглушками;

Оборудование должно отвечать целям приобретения, а именно обеспечивать занятия физической культурой;

Всё спортивное оборудование должно быть разработано в соответствии с требованиями современного дизайна, функционально направленно на развитие ребенка.

2.2.12. Работы по установке МАФ, ремонту урн металлических уличных, МАФ, скамеек на территории МО пос. Лисий Нос должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с настоящим Техническим заданием, Таблицей №2 «Спецификация», Приложением №6 к Техническому заданию «Техническая документация», Приложением №7 к Техническому заданию «Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, использующихся при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

Установка новых МАФ осуществляется в соответствии с Таблицей №2 «Спецификация».

Подрядчик осуществляет поставку Товара в сборе, в случаях, предусмотренных Таблицей №2 «Спецификация».

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ Подрядчик обеспечивает наличие специальных устройств и механизмов, необходимых для разгрузки и установки поставляемого товара. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются в соответствии с рекомендациями производителя, представленными в эксплуатационной документации.

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) работоспособным и обеспечивающий предусмотренную изготовителем функциональность и должен быть свободен от прав третьих лиц.

На товаре и его комплектующих не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию.

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Товар должен поставляться в упаковке производителя.

Таблица №2 «Спецификация».

№ п/п	Наименование поставляемого товара	Кол-во	Эскиз
1.	Массовая велопарковка   (поставка до п.Лисий Нос, установка с креплением в грунт с бетонированием, не менее чем в 4 точках)	1 шт.
2.	Велопарковка	2 шт.
3.	Вкладыш в урну металлический	10 шт.
4.	Диван парковый на металлических ножках	10 шт.

2.3. Требования к качеству, безопасности
и техническим характеристикам работ

2.3.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ (СНиП, СанПиН и пр.) и других руководящих документов.

2.3.2. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм охраны труда, пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

2.3.3. К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, в том числе исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

2.3.4. Используемое в работах оборудование должно соответствовать современным технологическим требованиям, обладать высокими техническими характеристиками, надежностью, низким уровнем шума, хорошей управляемостью, соответствовать современному уровню оснащения данного типа объектов с учетом последних достижений ведущих фирм-производителей в этой области.

2.3.5. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП, ГОСТ), в том числе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;

- Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

-  Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Закон Санкт-Петербурга от 23.12.2015 №891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;

- Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 года N 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга (с изменениями на 25 октября 2017 года)»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга»;

- Приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 N 139 «Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда»;

- Распоряжение Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 897-р «Об утверждении Технологического регламента выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего пользования»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2014 N 8 «О Правилах охраны и использования территорий зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, территорий зеленых насаждений ограниченного пользования»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;

- требования действующего законодательства об охране окружающей среды;

- санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к выполняемым работам.

Используемые при производстве работ товары (материалы, комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, в том числе: ГОСТ 8479-70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия - Поковки из квадратных заготовок; ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия - Битумы нефтяные дорожные, Битум; ГОСТ 18288-87 Производство лесопильное. Термины и определения – Бруски, Доски тип 1, Доски тип 2, Брусья, Доски, Брусья; ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия – Бруски, Доски тип 1, Доски тип 2, Брусья, Доски, Брусья; ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры – Бруски, Доски тип 1, Доски тип 2, Брусья, Доски, Брусья; ГОСТ Р 53381-2009 Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия - Земля растительная; ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия - Щебень из природного камня для строительных работ; ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия - Смеси асфальтобетонные; ГОСТ Р 52325-2005 Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия - Семена газонных трав (смесь), Овсяница (семена газонных трав); ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия - Бетон тяжелый; ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования - Бетон тяжелый; ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия - Раствор кладочный, Раствор цементный 1: 3; ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия - Песок для строительных работ природный, Песок карьерный, Песок для строительных работ; ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия - Битумы нефтяные дорожные жидкие; ГОСТ 32833-2014 Круги алмазные отрезные. Технические условия - Диск алмазный; ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры - Гвозди строительные; ГОСТ 9463-2016 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия - Лесоматериалы круглые хвойных пород; ГОСТ 11371-78 Шайбы. Технические условия – Шайбы; ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83) Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия - Болты с гайками; ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия - Известь строительная.

2.3.6. Используемые материалы, изделия и оборудование в обязательном порядке должны иметь действующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2.3.7. Подрядчик должен обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к месту работ, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

2.3.8. Подрядчик должен предъявить Заказчику скрытые работы. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием сторонами актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он был не информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

2.3.9. Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, образующихся при производстве работ и обеспечивать их своевременный вывоз. До приемки выполненных работ Подрядчик должен вывезти за пределы территории, на которой производились работы, принадлежащие ему механизмы, материалы и иное имущество, а также образовавшийся в процессе производства работ строительный мусор.

2.3.10. Подрядчик обеспечивает учет, обработку и утилизацию отходов при проведении работ по благоустройству в соответствии с требованиями Приказа Минприроды России от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами» и Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

2.3.11. Подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами при ДТП и других несчастных случаях в части соблюдения техники безопасности в период производства работ.

2.3.12. В случаях повреждения Подрядчиком при производстве работ по Контракту объектов благоустройства, Подрядчик обязан известить об этом Заказчика незамедлительно и принять все меры по устранению последствий повреждения за свой счёт в кратчайшие сроки, но не позднее, чем 5 (пять) рабочих дней.

2.3.12.1. Подрядчик обязан в минимально возможный срок, но не более чем за сутки, за счет собственных средств, устранять выявленные Заказчиком недостатки по исполнению Контракта.

2.3.12.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 3 (трёх) календарных дней представить в адрес Заказчика письменный отчёт с приложением фотоматериалов об исправлении выявленных Заказчиком недостатков по исполнению Контракта.

2.3.13. Предлагаемые Подрядчиком методы производства работ должны включать полный набор выполняемых работ, а также учитывать требования к применяемым материалам, предусмотренным настоящим техническим заданием. Подрядчик должен обеспечивать на объекте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, контроль за состоянием дорожных знаков в зоне производства дорожных работ, перевозку отходов, строительного мусора и распыляющих веществ способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды. В процессе производства работ должно быть обеспечено соблюдение строительных норм, правил и стандартов.

2.3.14. Подрядчик должен обеспечивать выполнение на объекте мероприятий по соблюдению требований по охране труда, соблюдение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время производства работ. Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную имущественную ответственность.

2.3.15. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям заказчика, установленным приложением №7 к Техническому заданию.

Все содержащиеся в техническом задании и приложениях к техническому заданию товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

2.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления
 гарантии качества работ

В соответствии со статьей 33 Закона установлены требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества в части IV «Проект контракта» документации об аукционе.

Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ)

В соответствии с частью IV «Проект контракта» документации об аукционе.

Раздел 3. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью
 технического задания

3.1. Приложение №1 к Техническому заданию - Состав, виды работ, периодичность выполнения;

3.2. Приложение №2 к Техническому заданию - Список спортивных площадок на территории МО пос. Лисий Нос;

3.3. Приложение №3 к Техническому заданию - Список детских площадок на территории МО пос. Лисий Нос;

3.4. Приложение №4 к Техническому заданию – Адресная программа выполнения работ по уборке территорий, тупиков и проездов;

3.5. Приложение №5 к Техническому заданию – Спецификация;

3.6. Приложение № 6 к Техническому заданию - Техническая документация;

3.7. Приложение №7 к Техническому заданию - Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, использующихся при выполнении работ, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

Приложение №1 к Техническому заданию

С 01.01.2019 г. по 15.04.2019 г. и с 16.10.2019 г. по 31.12.2019 г.

       Основные требования к содержанию:

- Территории с усовершенствованным покрытием очищаются до твердого покрытия.

- Территории с неусовершенствованными покрытиями, в том числе детские игровые и спортивные площадки, убираются полностью под движок, оставляется слой снега для последующего уплотнения.

- Уборка газонных покрытий осуществляется вручную, в том числе обеспечивается подбор мусора. Допускается складирование на газонах снега, собираемого на территориях без повреждений зеленных насаждений и ограждений газонов при складировании снега.

- Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных устройств полностью и тщательно очищаются от снега и льда.

- Элементы малых архитектурных форм и скамейки в целях безопасности граждан поддерживаются в исправном состоянии и очищаются от снега и наледи.

- В случае, если периодичность выполнения работ не указана в настоящем разделе, то работы выполняются по предварительной заявке представителя Заказчика.

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

Часть IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на выполнение работ по комплексному благоустройству в пределах границ муниципального образования поселок Лисий Нос в 2019 году

г. Санкт-Петербург                                                                «___» __________ 201_ года

Местная администрация муниципального образования пос. Лисий Нос, в лице Главы местной администрации Федотова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», и _______________________________________, в лице _____________________________, действующего на основании ______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» (вместе далее - Стороны), с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), по результатам электронного аукциона №_________________________, Идентификационный код закупки: 183781433495078140100100300300000244, протокол ________________ от «___» ______ 201__ г. № _____________, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт), о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок по заданию Заказчика выполнить работы по комплексному благоустройству в пределах границ муниципального образования поселок Лисий Нос в 2019 году (далее работы), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

1.2. Подрядчик выполняет работы в полном объеме в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Расчетом цены Контракта (Приложение № 2 к настоящему Контракту), определяющим стоимость работ, а также условиями настоящего Контракта.

1.3. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

3.2. Место выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

3.3. Срок выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работу надлежащим образом на условиях настоящего Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

4.1.2. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации.

4.1.3. В случае выявления Заказчиком недостатков в выполняемой работе, в том числе связанных с несоответствием выполняемых работ условиям настоящего Контракта, а также Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту) устранить выявленные недостатки за счет собственных средств в установленный Заказчиком срок.

4.1.4. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом и Техническим заданием.

4.1.5. Контролировать ход и качество выполнения работы, назначив для этих целей ответственное лицо Подрядчика.

4.1.6. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, действующим нормативам и техническим условиям.

4.1.7. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.1.8. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

4.1.10. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации.

4.1.11. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.1.12. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.

4.1.13. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке и в течение гарантийного срока.

4.1.14. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

4.1.15. Выполнение работ, которые в соответствии с законодательством РФ, должны выполняться при наличии лицензии, должны выполняться при наличии такой лицензии.

4.1.16. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики) в объеме 20 процентов от цены Контракта.

4.1.16.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную подрядчиком.

4.1.16.2. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.1.16.1.  настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

4.1.16.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненных работ, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику - в случае если договором, заключенным между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).

4.1.16.4. Оплачивать выполненные работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 15 рабочих дней с даты подписания подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

4.1.16.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.1.16.1.  - 4.1.16.3. Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков в объеме, установленном в контракте.

4.1.17. В течение 10 дней с даты подписания контракта Подрядчик обязан предоставить расчет стоимости Контракта по предложенной цене (с учетом коэффициента снижения) с указанием стоимости работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением №1 к Контракту.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять контроль за количеством, качеством и объемом выполняемой работы и проверять ее на соответствие требованиям настоящего Контракта.

4.2.2. В сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом, с участием Подрядчика принять выполняемую работу, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат выполняемой работы, или иные недостатки в выполненной работе немедленно заявить об этом Подрядчику, установив срок для их устранения.

4.2.3. Принять выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.2.4. Оплатить Подрядчику выполняемые работы в размере и в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работы Подрядчиком, соответствие выполняемой работы условиям настоящего Контракта, а также Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту), не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работы.

4.3.3. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

4.3.4. Предъявить замечания или претензии по выполненной работе Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после выполнения работы.

4.3.5. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работы, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

4.3.6. Отказаться от принятия и оплаты товаров, работ, услуг, не соответствующих требованиям контракта.

4.3.7. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Требовать от Заказчика обеспечения надлежащих условий выполнения работы.

4.4.2. Требовать от Заказчика осуществления приемки надлежащим образом выполненной работы.

4.4.3. Требовать от Заказчика оплаты выполненной работы.

4.4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из настоящего Контракта надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении ею своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Контракту, должна без промедления устранить допущенные нарушения.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере ________________________* (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.5-6.7 настоящего Контракта).

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в размере ____________ рублей ____ копеек*.

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере __________________*.

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.7. За неисполнение Подрядчиком условия Контракта о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного пунктом 4.1.16 Контракта, что составляет _____________*.

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере ________________*.

*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы.

6.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.14. Подрядчик несет всю ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу работников Подрядчика или иных лиц при выполнении Подрядчиком работ по настоящему контракту. Возмещение вреда, причиненного в результате деятельности Подрядчика, осуществляется им за свой счет.

    6.15. Неустойка взимается за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, к которым, в частности, относятся:

- нарушение порядка исполнения Контракта;

- нарушение требований к качеству работ;

- нарушение сроков выполнения работ;

- неисполнение в срок обязательств по уплате неустойки;

- неисполнение (или ненадлежащее исполнение) в установленном порядке обязательства по уплате неустойки в установленном размере;

- не устранение нарушений требований, предусмотренных Контрактом;

- не устранение нарушений требований в срок, предусмотренный Контрактом;

- нарушение требований, предъявляемых к лицам, выполняющим работы;

- нарушение иных условий Контракта.

6.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершению выполнения работ.

6.17. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре. Указанные в настоящем разделе неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

11.2. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон. Усиленная электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

11.3. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

11.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 к муниципальному контракту - Техническое задание,

Приложение № 2 к муниципальному контракту - Расчет цены Контракта,

Приложение № 3 к муниципальному контракту - Конкретные показатели товаров, использующихся при выполнении работ.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава местной администрации

МО пос. Лисий Нос

______________ С.В. Федотов

«___» ________ 2018 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

НА Право заключения муниципального контракта на работы по комплексному благоустройству в пределах границ муниципального образования поселок Лисий Нос в 2019 году

г. Санкт-Петербург

2018 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ