Порядок сдачи и приемки выполненных работ

3.1. При завершении этапа выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра подписанного Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, услуг.

3.2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ, услуг и отчетных документов (материалов), обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки или мотивированный отказ. Оплата производится по факту выполненных работ.

3.3. В случае невыполнения условий Контракта, сроков или низкого качества работ, заказчик имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

3.4. В случае обнаружения нарушений в ходе исполнения настоящего Контракта, Заказчиком составляется акт выявленных нарушений, в котором оговариваются сроки устранения выявленных нарушений, и который направляется Подрядчику. В случае, если Подрядчик не устраняет выявленные нарушения, или устраняет не в полном объеме, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке или ввести штрафные санкции..

3.5. При составлении актов выявленных нарушений в количестве 3 (трёх) актов, Контракт расторгается, оплата производится пропорционально объему выполненных работ.

 

Стоимость выполненных работ, услуг, порядок расчетов

4.1. Стоимость выполненных работ составляет ______ руб. ___ коп., в т. ч. НДС ____________________ руб. и изменению в ходе исполнения контракта не подлежит.

 4.2. Работы, услуги осуществляется по адресам, указанным в Приложении №1 к настоящему контракту.

4.3. Расчеты за выполненные работы, услуги производятся между:

- Заказчиком (плательщиком) и Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, без аванса на основании графика оплаты (приложение №2 к муниципальному контракту);

Ответственность сторон

5.1. Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты работ, допущенные по вине Подрядчика.

5.2. В случае не устранения указанных дефектов в согласованный Сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости выполненных работ, услуг, подлежащей исправлению, за каждый день просрочки.

5.3. В случае прекращения выполнения работ, услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

5.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

5.5. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

 

Статья 6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством. 

6.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают стороны.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта.

 

Статья 7. Особые условия

7.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ на объекте по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренная настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

7.3. При исполнении настоящего контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемыми частями.

7.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении соглашения каждая из Сторон вправе обратиться с иском в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах на бумажном носителе.

7.7. Приложения к контракту:

1) Техническое задание;

2) График оплаты.

 

Заключительные положения

Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: Администрации муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгский район Ленинградской области и Подрядчику.

 

9. Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:

Подрядчик:

 

 

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ________ от «___» ___________ 20___ г

 

 

Приложение №1 к распоряжению №27 от 06.03.2013 г.

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование услуг.

Оказание услуг по обеспечению безопасности граждан на водоемах МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

 

⇐ Предыдущая12345678Следующая ⇒

Поделиться: