На участие в аукционе в электронной форме

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

среди субъектов малого предпринимательства

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту кровли жилого дома по адресу: г. Приозерск, ул. Леншоссе, д.26

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации по экономике и финансам – председатель комитета по финансам	В.Е. Блыщик
Заместитель главы администрации -управляющий делами	И.В. Дронов
Заместитель главы администрации по городскому и жилищно – коммунальному хозяйству	К.Е. Голованов

г. Приозерск 2014 год

Требования к содержанию и составу заявки

На участие в аукционе в электронной форме

(далее также - "электронный аукцион")

Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме, подписанную электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона.

1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

1.1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать согласие участника такого аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме.

1.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным п. 2 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе), или копии этих документов.

3) декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным п. п. 3 - 9 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие соответствие участника на получение преимущества в соответствии со ст.30 Закона о контрактной системе, или копии этих документов.

1.3. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренной документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

Порядок подачи заявки на участие

Общие сведения об аукционе

4.1. Источник финансирования закупки - бюджет МО Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

4.2. Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по ремонту кровли жилого дома по адресу: г.Приозерск, ул. Леншоссе, д.26.

4.3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 384 340,35 (Триста восемьдесят четыре тысячи триста сорок) рублей 35 копеек.

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта указано в Приложении № 4 к документации об аукционе в электронной форме.

4.4. Валюта, используемая для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиком - Российский рубль.

4.5. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта: не применяется.

4.6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, 100 % по актам выполненных работ (без аванса), в течение 20-ти рабочих дней после выполнения всех видов и объемов работ на основании справки о видах и стоимости работ (форма № КС – 3) и прилагаемому к ней акту (форма № КС-2) путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика.

4.7. Место выполнения работ: г. Приозерск ул. Леншоссе д.26.

4.8. С роки выполнения работ: с даты заключения контракта до 10.07.2014 г.

4.9. Требования к качеству выполняемых работ: выполнение всех видов работ должно осуществляться соответственно СНиПам, ГОСТам, другим действующим нормативным актам Российской Федерации.

При выполнении скрытых работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика о необходимости их освидетельствования не позднее, чем за 2 (два) дня. Скрытые работы, выполненные без освидетельствования, принятию и оплате Заказчиком не подлежат.

4.10. Обеспечение исполнения муниципального контракта установлено в размере 5 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 19 217 (Девятнадцать тысяч двести семнадцать) рублей 02 копейки.

4.10.1. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде банковской гарантии выданной банком или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

4.10.2. Порядок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта:

1) В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется Участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде банковской гарантии:

- банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по муниципальному контракту не менее чем на 30 (тридцать) дней.

Участник закупки несет ответственность за подлинность и достоверность предоставленных документов об обеспечении исполнения контракта.

При предоставлении лицом, с которым заключается контракт, в качестве документа об обеспечении исполнения контракта банковской гарантии, Заказчик осуществляет проверку предоставленной банковской гарантии, в том числе обращается в соответствующий банк за подтверждением факта выдачи банковской гарантии и ее достоверности. При получении Заказчиком информации о том, что предоставлено ненадлежащее обеспечение исполнения контракта, является основанием для признания участника уклонившемся от заключения контракта и включением сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков.

2) В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, Участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, перечисляет такую сумму в размере, указанном в п. 4.10. на банковский счет Заказчика по следующим реквизитам:

188760, Ленинградская область, г. Приозерск, пр. Ленина, д.18

ИНН 4712039397 КПП 471201001 ОКАТО 41448000000

Получатель: УФК по Ленинградской области (ОФК 14, Комитет финансов Приозерский муниципальный район (Приозерское городское поселение) (л.с.05453010550)

Банк получателя: В ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г.Санкт- Петербург

р/сч. 40302810300003002215

БИК 044106001

(В назначении платежа обязательно указывать: ИНН 4712039397, КПП 471201001, обеспечение заявки ….)

Заказчик вправе обратить взыскание на залог в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения залогодателем своих обязательств по контракту.

Факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

4.10.3 В случае если Участник, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в установленный срок, то такой Участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в течение пяти дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта, не направил оператору электронной площадки проект контракта, подписанный усиленной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта.

Сведения об Участнике аукциона, уклонившимся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

4.11. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящего Федерального закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

4.12. Если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п. 4.10. настоящей документации или после предоставления информации, подтверждающей добросовестность победителя электронного аукциона. К такой информации относятся сведения из реестра контрактов об исполнении победителем не менее трех контрактов без применения неустоек (штрафов, пеней). При предоставлении информации об исполнении четырех и более контрактов победитель электронного аукциона признается добросовестным, если неустойка (штрафы, пени) применены к такому победителю не более чем по 25 процентов контрактов. Период исполнения контрактов должен составлять не менее одного года, предшествующего дате размещения извещения о проведении настоящего электронного аукциона в единой информационной системе (на официальном сайте). Цена не менее чем одного контракта, информация о котором предоставлена, должна составлять не менее 20 процентов цены контракта, предложенной победителем по результатам проведения настоящего электронного аукциона.

Требования к участникам закупки

6.1. К участнику закупки устанавливаются следующие единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать контракт;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющим функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Муниципального контракта

10.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных ст. 70 Закона о контрактной системе, с иным участником такого аукциона, заявка на участие в котором признана соответствующей требованиям документации.

10.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе, без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

10.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

10.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с п. 10.2 настоящей документации, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

10.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий согласно предыдущему пункту заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта, либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом, размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.

10.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных п. 10.5 настоящей документации, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный п. 10.4 настоящей документации протокол разногласий.

10.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

10.8. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

10.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

10.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

10.11. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный п. 10.4 настоящей документации, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона или не исполнил требования, предусмотренные ст. 37 Закона о контрактной системе.

Требования к сроку предоставления гарантий качества

Оказываемых услуг

12.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания сторонами актов выполненных работ.

12.2. В течение гарантийного срока подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с муниципальным контрактом (проект прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Информационная карта

2. Инструкция для поставщиков

3. Техническое задание

4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

5. Фотографии объекта

6. Проект муниципального контракта

Приложение № 1

к документации об аукционе

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с регламентом, установленным оператором электронной площадки.

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения и документы:

- согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе;

Такое согласие формируется участником электронного аукциона в произвольной форме.

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

- документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным п. 2 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе), или копии этих документов.

- декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным п. п. 3 - 9 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- документы, подтверждающие соответствие участника на получение преимущества в соответствии со ст.30 Закона о контрактной системе, или копии этих документов.

При рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия проверяет также наличие документов и сведений, предусмотренных п. п. 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", их соответствие требованиям документации об электронном аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки.

При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в электронном аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Приложение № 3

к документации об аукционе

УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области ________________ И.В.Дронов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) заключен Сторонами на основании итогов открытого аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту кровли жилого дома по адресу: г. Приозерск, ул. Леншоссе, д.26 (протокол № _____________________ от «____» _______ 2014 года) (далее – аукцион).

1.2 В рамках контракта Подрядчик обязуется своими силами выполнить и передать Муниципальному заказчику работы по ремонту кровли жилого дома по адресу: г. Приозерск, ул. Леншоссе, д.26 в соответствии с контрактом и приложениями к нему (далее – работы), являющимися неотъемлемой частью контракта, а Муниципальный заказчик обязуется оплатить работы в соответствии с условиями контракта.

1.3 Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным контрактом, привлечено ___________________________________ (далее – Строительный контроль).

1.4 Работы должны выполняться Подрядчиком под техническим надзором и строительным

контролем со стороны Муниципального заказчика и Строительного контроля, согласно п.1.3 муниципального контракта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ответственность Муниципального заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.2.3. За ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 2,5 % цены контракта, что составляет _________________________________________________________рублей.

7.3. Ответственность Поставщика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

7.3.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 10 % цены контракта, что составляет ________________________________________________________ рублей.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Начисление и уплата пени и штрафа не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.

7.6. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

9.2 При возникновении споров, связанных с исполнением контракта, Стороны обязуются решать их путем переговоров. При недостижении согласия путем переговоров, спор разрешается в судебном порядке.

9.3 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4 Стороны обязуются информировать друг друга об изменении своих адресов, банковских и иных реквизитов в течение одного рабочего дня после такого изменения. Сторона, нарушившая данное правило, не вправе предъявлять другой Стороне по контракту претензии, связанные с этим.

9.5 Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Приложения:

1. Техническое задание

2. Сметная документация.

3. Фотографии объекта

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный заказчик: От имени муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области Адрес: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д.18 ИНН 4712039397 КПП 471201001 р/счет №40204810100000002215 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г.Санкт-Петербург БИК 044106001 Глава муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ______________________ Хакимов М.Ш.

Подрядчик:

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____ от «___» __________ 2014 г.