ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА № 1/17

Санкт-Петербург                                                                                     «28» декабря 2016 г.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга от имени города федерального значения Санкт-Петербург и для государственных нужд Санкт-Петербурга, именуемый
в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя председателя Комитета Шабнова
Виктора Михайловича, действующего на основании распоряжения Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 400-р, доверенности от 19.12.2016 № 01-10-10254/16-0-0, с одной стороны,

и Акционерное общество «Садово-парковое предприятие «Выборгское»
(далее - АО «СПП «Выборгское»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Малик Татьяны Ивановны, действующего на основании Устава,
с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны» в соответствующем падеже и склонении, в соответствии с решением комиссии по осуществлению закупок уполномоченного органа, осуществляющего определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе № 0172200002516000189-2 от 14.12.2015) заключили настоящий государственный контракт Санкт-Петербурга (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В целях обеспечения надлежащего содержания объектов и территорий зеленых насаждений, в том числе обеспечения их надлежащего санитарного состояния, ремонта объектов зеленых насаждений, находящихся на территориях зеленых насаждений Санкт-Петербурга, в том числе организации и посадки садово-парковых насаждений, разработки и реализации проектных решений цветочного оформления, художественно-ландшафтного оформления земельных участков (территорий), ремонта газонов, дорожек, площадок для отдыха, малых архитектурных форм, обеспечения надлежащего выполнения комплекса мероприятий по созданию новых зеленых насаждений и элементов благоустройства взамен уничтоженных или поврежденных на территориях зеленых насаждений общего пользования, территориях зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в части, касающейся уличного озеленения) в Выборгском, Приморском, Курортном, Кронштадтском районах Санкт-Петербурга Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений, ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга в 2017 году в соответствии с Адресным перечнем территорий зеленых насаждений общего пользования, а также объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования, Адресным перечнем территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в части, касающейся уличного озеленения), а также объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в части, касающейся уличного озеленения), утвержденными распоряжением Комитета от 13.09.2016 № 248-р, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Под содержанием объектов зеленых насаждений и территорий зеленых насаждений в настоящем Контракте понимают комплекс профилактических работ по уходу за зелеными насаждениями, а также элементами благоустройства, расположенными в границах территорий зеленых насаждений, и объектов зеленых насаждений, в результате выполнения которых обеспечивается сохранность, долговечность и безопасность функционирования территорий зеленых насаждений и объектов зеленых насаждений, включающий в том числе обеспечение их чистоты (уборку) и нормативного состояния, защиту зеленых насаждений от вредителей и болезней, устранение незначительных деформаций и повреждений зеленых насаждений, элементов благоустройства, и осуществляемый в течение всего периода эксплуатации объектов зеленых насаждений и элементов благоустройства.

1.3. Под ремонтом объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений, в настоящем Контракте понимается комплекс работ, проводимый для предупреждения преждевременного физического износа зеленых насаждений и элементов благоустройства, расположенных в границах территории зеленых насаждений, поддержания их эксплуатационных показателей, устранения повреждений и неисправностей без изменения параметров элементов благоустройства и размещение элементов благоустройства взамен утраченных.

1.4. Под компенсационным озеленением в настоящем Контракте понимается осуществление комплекса мероприятий по созданию новых зеленых насаждений и элементов благоустройства взамен уничтоженных или поврежденных на территориях зеленых насаждений общего пользования, территориях зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в части, касающейся уличного озеленения) (далее – территории зеленых насаждений).

1.5. В соответствии с условиями настоящего Контракта Подрядчик обязуется осуществлять работы по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений, ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга (далее – работы по СРКО), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4, далее – Техническое задание).

1.5.1. Планирование работ по СРКО осуществляется на основании Заданий на выполнение работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений отдельно по каждому району Санкт-Петербурга; Заданий на выполнение работ по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению отдельно по каждому району Санкт-Петербурга на каждый месяц (по формам, установленным в Приложениях № 5 и 6).

1.5.2. Работы по СРКО принимаются на основании отчетных документов. Под отчетными документами в настоящем Контракте понимаются: Акты о приемке выполненных работ на каждый месяц по форме КС-2 (далее – КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат на каждый месяц по форме КС-3 (далее – КС-3), Ведомости объемов работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга на каждый месяц, Ведомости объемов работ по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга на каждый месяц (по формам, установленным в Приложениях № 7 и 8), Акты освидетельствования скрытых работ с приложением материалов фото и/или видео фиксации скрытых работ (в случае наличия).

1.6. Целью настоящего Контракта является обеспечение надлежащего содержания объектов и территорий зеленых насаждений, в том числе обеспечения их надлежащего санитарного состояния, ремонта объектов зеленых насаждений, находящихся на территориях зеленых насаждений Санкт-Петербурга, в том числе организации и посадки садово-парковых насаждений, разработки и реализации проектных решений цветочного оформления, художественно-ландшафтного оформления земельных участков (территорий), ремонта газонов, дорожек, площадок для отдыха, малых архитектурных форм, обеспечение надлежащего выполнения комплекса мероприятий по созданию новых зеленых насаждений и элементов благоустройства взамен уничтоженных или поврежденных на территориях зеленых насаждений общего пользования, территориях зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в части, касающейся уличного озеленения) в Выборгском, Приморском, Курортном, Кронштадтском районах Санкт-Петербурга, реализация мероприятий по повышению эффективности использования и воспроизводства зеленых насаждений Санкт-Петербурга для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения, предусмотренных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 487 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы».

1.6.1. Под надлежащим содержанием объектов и территорий зеленых насаждений, надлежащим ремонтом объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений, надлежащим компенсационным озеленением в настоящем Контракте понимается выполнение работ Подрядчиком в полном соответствии с правовыми и техническими актами в области содержания объектов и территорий зеленых насаждений и ремонта объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений, компенсационного озеленения, включая требования нормативно-технических документов, указанных в Техническом задании.

1.6.2. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга, иных нормативных правовых актов, включая, но ограничиваясь соблюдением требований нормативно-технических документов, указанных в Техническом задании.

1.6.3. Для целей настоящего Контракта все нормативно-технические документы, указанные в Техническом задании, являются обязательными для исполнения Подрядчиком.

 

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта в соответствии с Расчетом цены Контракта составляет 395 882 811, 25 руб. (триста девяносто пять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи восемьсот одиннадцать рублей двадцать пять копеек), в т.ч. НДС (18%) 60 388 903, 41 руб. (шестьдесят миллионов триста восемьдесят восемь тысяч девятьсот три рубля сорок одна копейка), в том числе:

- общая стоимость (цена) работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт‑ Петербурга – 237 478 538, 92 руб. (двести тридцать семь миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать восемь рублей девяносто две копейки), в т.ч. НДС (18%) 36 225 539, 83 руб. (тридцать шесть миллионов двести двадцать пять тысяч пятьсот тридцать девять рублей восемьдесят три копейки);

- общая стоимость (цена) работ по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга – 158 404 272, 33 руб. (сто пятьдесят восемь миллионов четыреста четыре тысячи двести семьдесят два рубля тридцать три копейки), в т.ч. НДС (18%) 24 163 363, 58 руб. (двадцать четыре миллиона сто шестьдесят три тысячи триста шестьдесят три рубля пятьдесят восемь копеек).

2.1.1. Расчет цены контракта указан в Приложении № 1 к Контракту и формируется путем умножения стоимости работ по СРКО, определенной Сметами на работы по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга (Приложение № 2 к настоящему Контракту), Сметами на работы по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга (Приложение № 3 к настоящему Контракту) на коэффициент конкурсного снижения (К_п), определяемый как отношение предложения участника о цене Контракта к начальной (максимальной) цене Контракта, определённой Заказчиком для проведения открытого конкурса по предмету Контракта.

Коэффициент конкурсного снижения 0, 995               

и рассчитывается по формуле:

где:

Сп – цена Контакта в соответствии с конкурсным предложением Подрядчика о цене Контракта;

Сз – начальная (максимальная) цена контракта, определенная Заказчиком для проведения открытого конкурса по предмету Контракта.

 

2.1.2. Цена работ по СРКО в месяц определяется с учётом коэффициента конкурсного снижения на основании Смет на работы по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга (Приложение № 2 к настоящему Контракту), Смет на работы по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга (Приложение № 3 к настоящему Контракту), в соответствии с Заданиями на выполнение работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений отдельно по каждому району Санкт-Петербурга; Заданиями на выполнение работ по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению отдельно по каждому району Санкт-Петербурга (по формам, установленным Приложениями № 5 и № 6), ежемесячно составляемым Сторонами в соответствии с условиями Контракта.

2.1.3. Цена Контракта устанавливается на основании результатов открытого конкурса, является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.1.4. В случае, если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет цены Контракта производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС. Контракт заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается Контракт.

2.1.5. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена Контракта, подлежащая оплате физическому лицу, подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.2. Оплата выполненных работ по Контракту осуществляется по казначейской системе исполнения бюджета Санкт-Петербурга за счет бюджетных средств с текущих счетов по исполнению бюджета в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (по целевой статье 1020087210 «Расходы на содержание, ремонт объектов и территорий зеленых насаждений и компенсационное озеленение» код раздела 0502, код вида расходов 244, КОСГУ 225).

Оплата осуществляется ежемесячно. Оплата осуществляется при выполнении работ Подрядчиком в соответствии с настоящим Контрактом, включая Техническое задание, по стоимости (цене), установленной настоящим Контрактом.

2.3. Заказчик авансирует работы по СРКО в размере 30 % от расчетной стоимости (цены) указанных работ в декабре 2017 года, за период с 21 декабря по 31 декабря 2017 года. В случае, если размер авансового платежа, перечисленного в соответствии с пунктом 2.3 Контракта превысил стоимость фактически выполненных работ за период с 21 по 31 декабря 2017 года, то Подрядчик обязан вернуть в бюджет Санкт-Петербурга сумму, превышающую стоимость фактически выполненных работ за период с 21 декабря по 31 декабря 2017 года в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего Уведомления о возврате непогашенного авансового платежа от Заказчика (далее – Уведомление). Заказчик направляет Подрядчику Уведомление в течение 5 рабочих дней с даты подписания Ведомости объемов работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга, Ведомости объемов работ по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга, КС-2, КС-3 за декабрь 2017 года. Уведомление должно содержать сумму непогашенного авансового платежа, подлежащего возврату Подрядчиком и реквизиты счета для перечисления денежных средств в бюджет Санкт-Петербурга.

2.4. Приемка работ по СРКО осуществляется Заказчиком ежемесячно на основании отчетных документов.

2.5. Оплата выполненных работ по СРКО осуществляется Заказчиком в безналичной форме, в течение 20 дней после подписания Сторонами Ведомостей объемов работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга на каждый месяц, Ведомостей объемов работ по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга на каждый месяц (по формам, установленным в Приложениях № 7 и № 8), КС-2 и КС-3. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.6. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения нарушений.

2.6.1. Заказчик обязан не принимать и не оплачивать невыполненные объемы работ, выполненные объемы работ и виды работ, не предусмотренные настоящим Контрактом и/или не соответствующие требованиям Контракта.

2.6.2. Скрытые работы, выполненные без освидетельствования Заказчиком и с отсутствием фото и/или видео фиксации, принятию и оплате Заказчиком не подлежат.

2.7. Обязательство Заказчика по финансированию надлежаще выполненных Подрядчиком работ возникает с момента вступления Контракта в силу. Оплата надлежаще выполненных Подрядчиком работ осуществляется ежемесячно в течение срока действия Контракта.

 

3. Порядок сдачи-приемки работ

 

3.1. Сдача–приемка работ по СРКО осуществляется ежемесячно на основании отчетных документов, определенных в пункте 1.5.2 Контракта.

3.2. Заказчик осуществляет экспертизу предусмотренных Контрактом
результатов работ по СРКО в части их соответствия требованиям, установленным Контрактом (в том числе видам, объему и качеству работ) в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон). Экспертиза предусмотренных Контрактом результатов Работ, проводится Заказчиком своими силами. Результаты экспертизы используются Заказчиком при приёмке работ по СРКО. По итогам проведения экспертизы составляется экспертное заключение, которое подписывается экспертом, и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения условий Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в экспертном заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Сроки проведения экспертизы с учетом оформления экспертного заключения – 7 (семь) дней с даты предоставления отчетных документов в соответствии с Порядком приемки работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений, ремонту объектов зеленых насаждений и по компенсационному озеленению (Приложение № 9 к настоящему Контракту).

3.3. Заказчик осуществляет приемку работ по СРКО в соответствии с условиями Контракта с учетом оформления результатов приемки выполненных работ по СРКО в течение 10 (десяти) дней с даты предоставления отчетных документов в соответствии с Порядком приемки работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений, ремонту объектов зеленых насаждений и по компенсационному озеленению (Приложение № 9 к настоящему Контракту). При отсутствии замечаний к отчетным документам Заказчик подписывает Ведомости объемов работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга на каждый месяц, Ведомости объемов работ по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга на каждый месяц, КС-2 и КС-3 и возвращает один экземпляр указанных документов Подрядчику, а при наличии замечаний Заказчик составляет Акт контроля и выдает Предписание в порядке и сроки, установленные в Приложении № 9 к настоящему Контракту, и возвращает Подрядчику отчетные документы для внесения изменений (дополнений). После устранения замечаний Подрядчик повторно направляет Заказчику отчетные документы. Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется Заказчиком в сроки и порядке, предусмотренных разделом 3 настоящего Контракта и Приложением № 9 к настоящему Контракту. Датой принятия работ по СРКО считается дата подписания Заказчиком КС-2, в том числе после устранения замечаний Заказчика.

3.4. Оформление результатов приемки работ по СРКО осуществляется в срок не более 1 рабочего дня.

3.5. Подрядчик направляет своих уполномоченных представителей для участия в приемке работ по СРКО.

3.6. Подрядчик своевременно, в порядке, определенном Контрактом, представляет Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные документы и иные документы, информацию, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.7. Подрядчик обязан представлять по требованию Заказчика все необходимые документы для проведения проверки качества выполненных Подрядчиком работ.

4. Порядок выполнения работ

 

4.1. Сроки выполнения работ по Контракту:

начало выполнения работ: 01 января 2017 г.;

Работы выполняются с даты выдачи Подрядчику задания на выполнение работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений отдельно по каждому району Санкт-Петербурга и задания на выполнение работ по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению отдельно по каждому району Санкт-Петербурга.

окончание выполнения работ: 31 декабря 2017 г.

4.2. Место выполнения работ:

работы по СРКО осуществляются в административных границах Санкт-Петербурга в соответствии с Адресным перечнем территорий зеленых насаждений общего пользования, а также объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования, Адресным перечнем территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в части, касающейся уличного озеленения), а также объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в части, касающейся уличного озеленения), утвержденными распоряжением Комитета от 13.09.2016 № 248-р, в соответствии с Заданиями на выполнение работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений отдельно по каждому району Санкт-Петербурга; Заданиями на выполнение работ по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению отдельно по каждому району Санкт-Петербурга.

4.3. Виды работ, объемы работ и технология проведения отдельных видов работ по СРКО определяются в соответствии с Техническим заданием и Сметами на работы по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга (Приложение № 2 к настоящему Контракту), Сметами на работы по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

4.4. Подрядчик при исполнении Контракта вправе привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом,
а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за последствия неисполнения или некачественного исполнения обязательств субподрядными организациями.

4.5. При исполнении Контракта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга, иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими документами, в том числе указанными в Техническом задании.

4.5.1. В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Заказчик по запросу Подрядчика уведомляет его о необходимости и порядке их применения при исполнении Контракта.

4.6. Подрядчик обязан по запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту в сроки, установленные в запросе, если иные сроки не установлены действующим законодательством.

4.7. Подрядчик осуществляет мониторинг соответствия работ по рубке
и (или) пересадке, а также любому другому правомерному уничтожению зеленых насаждений условиям выданных Заказчиком разрешений на проведение работ в зоне зеленых насаждений (порубочных билетов) и ежемесячно до 5 числа текущего месяца обязан информировать Заказчика о ходе работ по рубке и (или) пересадке зеленых насаждений, выполненных в предыдущем месяце в соответствии с указанными разрешениями, по состоянию на первое число каждого месяца.

4.8. Подрядчик по требованию Заказчика направляет уполномоченных лиц
с представлением соответствующих документов в проверяющие, контролирующие
и надзорные органы государственной власти и организации по вопросам качества работ
по СРКО.

4.9. Подрядчик обеспечивает выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, с проведением необходимых согласований.

4.10. Подрядчик осуществляет взаимодействие с проверяющими, контролирующими и надзорными органами государственной власти
Санкт-Петербурга, включая администрации районов Санкт-Петербурга, учреждения, организации, способствующее выполнению настоящего Контракта и контролю
за состоянием объектов и территорий зеленых насаждений.

4.11. По поручению Заказчика для оперативного принятия мер
по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных происшествий
и осуществлению работ по СРКО Подрядчик обязан организовывать круглосуточное дежурство рабочих бригад, в том числе, в выходные и праздничные дни.

4.12. Подрядчик при невозможности производства работ по СРКО в срок,
не превышающий 1 суток с момента установления обстоятельств, исключающих возможность производства данных работ, письменно уведомляет об этом Заказчика.

4.13. Подрядчик по письменному поручению Заказчика участвует в работе приемочных комиссий по приемке объектов и территорий зеленых насаждений, законченных созданием (размещением), ремонтом, иных комиссий.

4.14. Подрядчик обязан своевременно и за свой счет устранять нарушения, выявленные Заказчиком в процессе приемки выполненных работ в соответствии
с Порядком приемки работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений, ремонту объектов зеленых насаждений и по компенсационному озеленению (Приложение № 9 к настоящему Контракту) в течение срока, установленного Заказчиком, представлять Заказчику информацию об устранении нарушений.

4.15. Подрядчик обязан в срок до 01.03.2017 представить Заказчику предложения по ассортименту посадочного материала (саженцы деревьев и кустарников соответствующих групп крупности, рассада цветочных растений, луковицы тюльпанов)
и проектные решения цветочного оформления, художественно-ландшафтного оформления территорий. Предложения по ассортименту посадочного материала (саженцы деревьев
и кустарников соответствующих групп крупности, рассада цветочных растений, луковицы тюльпанов) формируются Подрядчиком с учетом показателей посадочного материала, установленных в Приложении № 11 к настоящему Контракту).

4.16. Подрядчик обязан проводить плановые и оперативные осмотры объектов зеленых насаждений и представлять предложения по видам и объемам работ (дефектная ведомость), связанным с содержанием объектов и территорий зеленых насаждений, ремонтом объектов зеленых насаждений и компенсационным озеленением, которые учитываются Заказчиком при формировании Заданий на выполнение работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений отдельно по каждому району Санкт-Петербурга; Заданий на выполнение работ по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению отдельно по каждому району
Санкт-Петербурга на каждый месяц в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу, на который формируются указанные в настоящем пункте Задания.

 

5. Обязанности и права Заказчика

 

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Проверять виды, объемы и качество выполняемых работ по Контракту
на соответствие Техническому заданию;

5.1.2. Вносить изменения в формы Ведомости объемов работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений, Ведомости объемов работ по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению, установленным
в Приложениях № 7 и № 8 к настоящему Контракту.

5.1.3. Учитывать предложения Подрядчика по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений, ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению при формировании Заданий на выполнение работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений отдельно по каждому району Санкт-Петербурга; Заданий на выполнение работ по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению отдельно по каждому району Санкт-Петербурга на каждый месяц;

5.1.4. Вносить изменения в Задания на выполнение работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений отдельно по каждому району Санкт-Петербурга; Задания на выполнение работ по ремонту объектов зеленых насаждений
и компенсационному озеленению отдельно по каждому району Санкт-Петербурга
на каждый месяц;

5.1.5. Требовать от Подрядчика представления отчетных документов по работам по СРКО в установленные сроки и по установленным формам;

5.1.6. Привлекать Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр комплексного благоустройства» для осуществления экспертизы предусмотренных Контрактом результатов работ по СРКО по видам, объемам и качеству работ по СРКО, для осуществления контроля над ходом исполнения Подрядчиком настоящего Контракта;

5.1.7. Привлекать для проверки отчетной документации за отчетный месяц по всем видам деятельности, указанным в пункте 1.1 Контракта, подготовленной и представленной Подрядчиком в сроки и по формам, установленным Контрактом, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр комплексного благоустройства».

5.1.8. Привлекать Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр комплексного благоустройства» для проверки до начала работ готовность Подрядчика к входному и операционному контролю качества, осуществления входного и операционного контроля качества, производства любых измерений, испытаний, отборов образцов для контроля качества выполняемых и выполненных работ, произведенных или поставленных по договору Подрядчика с поставщиком (производителем) материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ по настоящему Контракту;

5.1.9. В случаях выявления нарушения качества работ привлекать
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр комплексного благоустройства» для выдачи предписаний для устранения Подрядчиком выявленных недостатков, установления в предписаниях срока для устранения Подрядчиком таких недостатков и осуществления повторного контроля срока и качества работ;

5.1.10. Требовать оплаты Подрядчиком неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Контрактом, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

5.1.11. Требовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты работ,
не соответствующих требованиям Контракта;

5.1.12. Беспрепятственно получать доступ ко всем видам работ и информацию
об этих работах, являющихся предметом настоящего Контракта, в любое время суток,
на любой стадии производства работ, в течение всего периода действия настоящего Контракта;

5.1.13. Выдавать письменные распоряжения о приостановке и / или запрещении выполнения работ при нарушении качества работ, в том числе применении некачественных материалов, невыполнении предписаний Заказчика, а также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество выполнения работ;

5.1.14. Назначать своего представителя, уполномоченного действовать от имени Заказчика, по исполнению его прав и обязанностей по Контракту.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принимать выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта в соответствии с требованиями Технического задания, и оплачивать выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в соответствии
с условиями Контракта;

5.2.2. Не принимать у Подрядчика работы по объектам зеленых насаждений
в случае предоставления территорий (части территорий) данных объектов в аренду Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга, в случае передачи территорий (части территорий) под производство работ для проведения капитального ремонта, реконструкции или иных работ, а также по объектам, на которые выданы ордера на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, при условии передачи этих территорий (частей территорий) по сохранному акту (Приложение № 10 к настоящему Контракту) лицу, производящему указанные работы;

5.2.3. Составлять и выдавать Подрядчику Задания на выполнение работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений отдельно по каждому району Санкт-Петербурга; Задания на выполнение работ по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению отдельно по каждому району
Санкт-Петербурга на каждый месяц не позднее 30 числа предшествующего месяца, а на январь 2017 года – не позднее 1 рабочего дня с даты заключения Контракта.

5.2.4. Задания на выполнение работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений, Задания на выполнение работ по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению формируются отдельно по каждому району Санкт-Петербурга на основании Технологического регламента производства работ по содержанию, ремонту объектов и территорий зеленых насаждений и компенсационному озеленению Санкт-Петербурга на 2017 год, утвержденного распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 07.10.2016 № 271-р, дефектных ведомостей, предоставленных Подрядчиком Заказчику по результатам плановых и оперативных осмотров с учетом предложений Подрядчика по содержанию объектов и территорий зелёных насаждений, ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению в пределах объемов работ, предусмотренных Сметами на работы по содержанию объектов и территорий зелёных насаждений ­­­­­­­­­­­­­­­­ Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга (Приложение № 2 к настоящему Контракту), Сметами на работы по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

5.2.5. Составлять и выдавать Подрядчику График приемки выполненных работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений отдельно по каждому району Санкт-Петербурга на каждый месяц не позднее 30 числа предшествующего месяца, а на январь 2017 года – не позднее 1 рабочего дня с даты заключения Контракта.

5.2.6. Предоставить Подрядчику технические паспорта объектов (территорий) зеленых насаждений в границах Выборгского, Приморского, Курортного, Кронштадтского районов Санкт-Петербурга в срок не более 1 рабочего дня с момента заключения Контракта (на любых носителях);

5.2.7. Информировать Подрядчика о поступающих от граждан, организаций, органов государственной власти замечаниях, претензиях, жалобах, исках к состоянию объектов зеленых насаждений для устранения соответствующих недостатков, дефектов.

 

6. Обязанности и права Подрядчика

 

6.1. Подрядчик вправе:

6.1.1. Требовать от Заказчика выполнения условий Контракта в полном объеме
и в сроки, установленные Контрактом, в том числе в отношении подписания отчетных документов;

6.1.2. Привлекать к работе субподрядчиков, оставаясь ответственным перед Заказчиком и/или иными лицами за выполненные работы по Контракту.

6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1. Обеспечивать выполнение работ по СРКО в соответствии с условиями настоящего Контракта в полном объеме, в надлежащем качестве и в сроки, установленные Контрактом, в том числе в соответствии с требованиями Технического задания, Заданий на выполнение работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений; Заданий на выполнение работ по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению отдельно по каждому району Санкт-Петербурга на каждый месяц, руководствуясь действующими нормативно-техническими документами, включая, но не ограничиваясь Перечнем нормативно-технических документов, установленным в Техническом задании;

6.2.2. Представлять Заказчику отчетные документы не позднее 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным, а в декабре 2017 года – за период с 1 декабря по 20 декабря – не позднее 21 декабря, за период с 21 декабря по 31 декабря – не позднее 31 декабря. Отчетные документы направляются Заказчику сопроводительным письмом Подрядчика в сроки, установленные настоящим пунктом.

6.2.3. Если размер аванса, перечисленного в соответствии с п. 2.3. настоящего Контракта, превышает фактически принятые Заказчиком работы за период с 21 декабря по 31 декабря 2017 года, Подрядчик обязан обеспечить возврат суммы, превышающей стоимость фактически выполненных работ за период с 21 декабря по 31 декабря 2017 года в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего Уведомления о возврате непогашенного авансового платежа от Заказчика.

6.2.4. Выполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика в срок, установленный Заказчиком;

6.2.5. В срок до 20 декабря осуществлять учет зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства на территориях зеленых насаждений общего пользования, зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в части уличного озеленения).  Информацию о результатах учета в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» Подрядчик предоставляет Заказчику в сроки, установленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2005 № 1779 «О порядке учета зеленых насаждений».

6.2.6. Вести паспорта объектов зеленых насаждений, своевременно проводить их актуализацию (не позднее 20 декабря) в соответствии с распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 06.08.2015 № 220-р «Об утверждении форм паспортов объектов зеленых насаждений».

6.2.7. Представлять по требованию Заказчика документы, подтверждающие качество материалов и изделий, использованных при осуществлении работ
по СРКО;

6.2.8. В письменной форме извещать Заказчика о несанкционированных действиях на объектах зеленых насаждений юридических и физических лиц (прокладка инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений, организация несанкционированной торговли, установка рекламы и др., которые не согласованы в установленном порядке) и в течение 3 рабочих дней направлять указанную информацию в Государственную административно-техническую инспекцию и по поручению Заказчика и от имени Заказчика принимать меры по возмещению ущерба, причиненного третьими лицами в результате указанных несанкционированных действий;

6.2.9. Привлечь субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к исполнению обязательств по настоящему Контракту, оставаясь ответственным перед Заказчиком за качество и сроки выполнения своих обязательств по Контракту, не будучи субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией. Цена договора (договоров) заключенного (заключенных) с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями должна быть 15, 6 % от цены Контракта, указанной в п. 2.1 Контракта;

6.2.9.1. При предоставлении документов, подтверждающих выполнение Работ
по Контракту, обязан предоставить отчет в произвольной форме о привлеченных субподрядчиках, соисполнителях для исполнения обязательств по Контракту из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций с указанием наименования организации, привлеченной в качестве субподрядчика, соисполнителя по Контракту, наименования работ, суммы работ, с приложением копий договоров, документы, подтверждающие приемку товаров, работ, услуг (товарные накладные, акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг);

6.2.10. Своевременно выявлять деревья, представляющие угрозу, и своевременно проводить санитарные рубки, санитарно-оздоровительные мероприятия в отношении зеленых насаждений в соответствии с распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 08.07.2013 № 114-р;

6.2.11. Своевременно выявлять дефекты элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений, и своевременно устранять указанные дефекты.

6.2.12. При возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни, здоровью, имуществу граждан незамедлительно принять меры по предупреждению их последствий.

6.2.13. Подрядчик не осуществляет выполнение работ по объектам зеленых насаждений, в случае предоставления территорий (части территорий) данных объектов в аренду Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга, в случае передачи территорий (части территорий) под производство работ для проведения капитального ремонта, реконструкции или иных работ, а также по объектам, на которые выданы ордера на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, при условии передачи этих территорий (частей территорий) по сохранному акту (Приложение № 10) лицу, производящему указанные работы.

6.2.14. В случае привлечения для выполнения работ по Контракту субподрядных организаций Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% цены Контракта, указанной в пункте 2.1. Контракта. Указанная в настоящем пункте информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение 10 дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

6.2.15. Выступать Исполнителем, обеспечивающим выполнение работ
по устранению проблем и подготовку ответов на сообщения граждан, поступающих через портал «Наш Санкт-Петербург», а также поступающих в СПБ ГКУ «Городской мониторинговый центр» по номеру телефона «004» с учетом распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014 № 37-рп «О портале «Наш
Санкт-Петербург», распоряжения Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
от 07.09.2016 №242-р «О назначении ответственных за отработку тестовых сообщений «004» в пилотной зоне», в соответствии с требованиями инструкции по работе
с сообщениями, утвержденной распоряжением Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга от 31.10.2014 № 233-р.

6.2.16. Обеспечить получение всех необходимых для производства работ разрешений и согласований.

6.2.17. По запросу Заказчика осуществлять фото и/или видео фиксацию результатов работ по ремонту объектов зеленых насаждений и предоставлять Заказчику такие материалы. При этом на фотографиях и/или видео должна быть указана дата и время проведения съемки.

6.2.18. При выполнении скрытых работ Подрядчик обязан произвести фото
и/или видео фиксацию, в течение 1 (одного) дня до начала производства скрытых работ письменно уведомить Заказчика о необходимости освидетельствования скрытых работ, по результатам освидетельствования Заказчиком оформляется Акт освидетельствования скрытых работ.

6.2.19. Осуществлять мониторинг соответствия работ по рубке и (или) пересадке, а также любому другому правомерному уничтожению зеленых насаждений условиям выданных Заказчиком разрешений на проведение работ в зоне зеленых насаждений (порубочных билетов) и ежемесячно до 5 числа текущего месяца обязан информировать Заказчика о ходе работ по рубке и (или) пересадке зеленых насаждений, выполненных в предыдущем месяце в соответствии с указанными разрешениями, по состоянию на первое число каждого месяца.

6.2.20. Обеспечивать выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, с проведением необходимых согласований.

6.2.21. В срок до 01.03.2017 представить Заказчику предложения по ассортименту посадочного материала (саженцы деревьев и кустарников соответствующих групп крупности, рассада цветочных растений, луковицы тюльпанов)
и проектные решения цветочного оформления, художественно-ландшафтного оформления территорий. Предложения по ассортименту посадочного материала (саженцы деревьев и кустарников соответствующих групп крупности, рассада цветочных растений, луковицы тюльпанов) формируются Подрядчиком с учетом показателей посадочного материала, установленных в Приложении № 11 к настоящему Контракту).

6.2.22. Проводить плановые и оперативные осмотры объектов зеленых насаждений и представлять предложения по видам и объемам работ (дефектная ведомость), связанным с содержанием объектов и территорий зеленых насаждений, ремонтом объектов зеленых насаждений и компенсационным озеленением, которые учитываются Заказчиком при формировании Заданий на выполнение работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений отдельно по каждому району Санкт-Петербурга; Заданий на выполнение работ по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению отдельно по каждому району Санкт-Петербурга на каждый месяц в срок до 15 числа месяца, предшествующего отчетному.

6.2.23. Выполнить работы по посадке цветов в следующие сроки:

6.2.23.1. в рамках подготовки к празднованию Дня Победы (9 мая) – до 07.05.2017;

6.2.23.2. в рамках подготовки к 21 Петербургскому международному экономическому форуму – до 25.05.2017;

6.2.23.3. в рамках прочего цветочного оформления города – до 15.06.2017.

 

7. Гарантийные обязательства

 

7.1.   Подрядчик гарантирует качество работ по СРКО путем установления следующих гарантийных сроков:

- на выполненные работы по ремонту газонов, дорожек и площадок площадью свыше 100 кв.м. – 12 месяцев с момента приемки работ;

- на выполненные работы по ремонту водоотвода – 3 года с момента приемки работ;

- на посадку деревьев и кустарников при фиксации сверхнормативного отпада в соответствии с Техническим заданием – 3 года с момента приемки работ.

7.2.   Течение гарантийного срока на работы по ремонту газонов, дорожек и площадок, водоотвода прерывается на все время, на протяжении которого объект зеленых насаждений (часть объекта зеленых насаждений) не мог эксплуатироваться.

7.3.   В случае, когда объект зеленых насаждений (часть объекта зеленых насаждений), на котором выполнены работы по ремонту, указанному в п. 7.1. настоящего раздела Контракта, попадает в зону производства работ по прокладке инженерных коммуникаций и / или выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции, Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств.

7.4.   При обнаружении дефектов по выполненным работам по СРКО в период гарантийного срока Подрядчик обязуется их устранить в течение 15 рабочих дней с момента требования Заказчика.

 

8. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров

 

8.1.   В случае обнаружения недостатков, способных привести к ситуациям, представляющим угрозу жизни, здоровью, имуществу граждан, Заказчик вправе выдать предписания с указанием сроков устранения обнаруженных недостатков, обязательных к исполнению Подрядчиком. При этом Заказчик вправе потребовать с Подрядчика уплату неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных пунктом 8.6 Контракта.

8.2.   При выявлении фактов выполнения Подрядчиком работ с отступлениями от требований нормативно-технических документов (установленных в Техническом задании), Заказчик не оплачивает стоимость (цену) данного вида работ до полного устранения дефектов, а также взыскивает с Подрядчика штрафные санкции, предусмотренные пунктом 8.6 Контракта.

8.3.   Подрядчик несет полную ответственность (имущественную, административную и иную) перед Заказчиком и/или третьими лицами вследствие необеспечения нормативного состояния объектов зеленых насаждений по причине неисполнения или некачественного исполнения обязательств по Контракту, включая причиненный ущерб, произошедших вследствие несвоевременного некачественного выполнения работ по СРКО, а также иных действий или бездействия Подрядчика. Последствия аварийных ситуаций, произошедших из-за неудовлетворительного выполнения работ, ликвидируются Подрядчиком за счет собственных средств.

8.4.   Всю ответственность, связанную с убытками или нанесением ущерба собственности и здоровью работников Подрядчика, а также с гибелью работников
при выполнении работ по Контракту, несет Подрядчик.

8.5.   Подрядчик несет полную ответственность за действие привлеченных субподрядчиков для выполнения работ по Контракту.

8.6.   За неисполнение или некачественное исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик взыскивает с Подрядчика неустойку (штрафы, пени):

8.6.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.1, 6.2 Контракта (за исключением обязательств, указанных в пункте 8.6.2 Контракта), и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему конкретных обязательств, предусмотренных Контрактом (п. 6.2) и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле, установленной постановлением Правительства Российской Федерации № 1063 от 25 ноября 2013г. «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приёмке Работ;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

 где:

С_ЦБ - размер ставки рефинансирования[1], установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.».

8.6.1.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по возврату полученного аванса в соответствии с пунктами 2.3, 6.2.3 Контракта, Заказчик взыскивает
с Подрядчика пени в размере и порядке, определенном пунктом 8.6.1. Контракта.

8.6.1.2. В случае не предоставления Подрядчиком Заказчику информации обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% цены Контракта, указанной в пункте 2.1. Контракта (в случае привлечения для выполнения работ по Контракту субподрядных организаций) в течение 10 дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком, Заказчика взыскивает с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

8.6.2. Штрафы начисляются за неисполнение, ненадлежащее исполнение, невыполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 6.2.1, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.15, 6.2.19, 6.2.20, 6.2.21, 6.2.22 Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Нарушение обязательств по пункту 6.2.1 подтверждается Актами о приемке выполненных работ на каждый месяц по форме КС-2, Справками о стоимости выполненных работ и затрат на каждый месяц по форме КС-3, Ведомостями объемов работ по содержанию объектов и территорий зеленых насаждений на каждый месяц, Ведомостями объемов работ по ремонту объектов зеленых насаждений и компенсационному озеленению на каждый месяц.

8.6.2.1. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы равной 0, 5 % цены Контракта и устанавливаются в размере 1 979 414, 06 руб. (один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч четыреста четырнадцать рублей шесть копеек).

8.6.2.2. Штрафные санкции, предусматриваемые в п. 8.6.2 Контракта, начисляются:

- за каждое нарушение, указанное в пунктах 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.15, 6.2.19, 6.2.20, 6.2.21, 6.2.22 Контракта;

- за нарушения, указанные в пункте 6.2.1, 6.2.9 настоящего Контракта, в случае, когда объем нарушений (неисполненных обязательств) превышает 0, 5 % от цены настоящего Контракта.

8.6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.6.3.1. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом в виде фиксированной суммы – 0, 5 % цены Контракта и составляет 1 979 414, 06 руб. (один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч четыреста четырнадцать рублей шесть копеек).

8.6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств
и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (пеней, штрафов), начисленной Заказчиком в соответствии с пунктами 8.6.1 – 8.6.2 Контракта, предварительно уведомив об этом Подрядчика.

8.7.1. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие
на оплату выполненных работ по Контракту за вычетом суммы неустойки (пеней, штрафов), взымаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.6.1 – 8.6.2 Контракта. После оплаты выполненных работ по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов.

8.8. В случае принятия Заказчиком решения о взыскании штрафных санкций
в порядке, предусмотренном п. 8.7 Контракта уплата штрафных санкций за нарушение Подрядчиком обязательств по Контракту производится Заказчиком на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт Петербурга, на основании платежного документа, оформленного с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.

8.9. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие невыполнения или некачественного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту в полной сумме сверх неустоек (штрафов, пеней).

8.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8.12. Ответственность сторон, не предусмотренная в настоящем Контракте, применяется в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

8.13. Подрядчик не несет ответственности, в том числе не выплачивает штрафы, пени, иные санкции за невыполнение работ по объектам зеленых насаждений в случае предоставления территорий (части территорий) данных объектов в аренду Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга, в случае передачи территорий (части территорий) под производство работ для проведения капитального ремонта, реконструкции или иных работ, а также по объектам, на которые выданы ордера на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, при условии передачи этих территорий (частей территорий) по сохранному акту (Приложение № 10) лицу, производящему указанные работы.

8.14. Подрядчик несет полную ответственность за качественные и безопасные методы производства при проведении работ.

8.15. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с пунктом 8.6.2 Контракта за неисполнение условий о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектом малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

9. Конфиденциальность

9.1.   Стороны настоящим подтверждают, что исполнение настоящего Контракта, а также все документы, подписываемые Сторонами, носят конфиденциальный характер, являясь ценной информацией для Сторон, не подлежащей разглашению.

9.2.   Никакая информация, указанная в пункте 9.1 настоящего Контракта,
не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам
или организациям без предварительного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Контракта.

9.3.   Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые
и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы и продолжительности их действия более 60 календарных дней Стороны имеют право либо расторгнуть Контракт, либо отсрочить выполнение обязательств по Контракту с составлением соответствующего письменного соглашения. В таком случае сроки выполнения обязательств по Контракту будут считаться вновь согласованными Сторонами.

 

11. Порядок расторжения Контракта

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении
не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных пунктами 1, 5, 6 части 1 статьи 95 Закона.

11.2. Все изменения и дополнения к Контракту являются действительными, если они имеют письменную форму, оформлены в виде дополнительного соглашения и подписаны полномочными представителями Сторон.

11.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон,
по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта
от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:

11.4.1. Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта
или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

11.4.2. Во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, при этом, односторонний отказ от исполнения Контракта допускается в случае невыполнения Подрядчиком в разумной срок, назначенный Заказчиком, требования Заказчика об устранении недостатков;

11.4.3. Отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

11.5. Заказчик проводит экспертизу выполненных работ до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в экспертном заключении будут подтверждены нарушения условий Контракта, являющиеся основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.7. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется
в порядке и сроки, установленные статьей 95 Закона.

11.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона.

11.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения,  размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика
об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.11. Информация об Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи
с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается
в установленном Законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.12. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу
и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика Заказчиком (Заказчика Подрядчиком) об одностороннем отказе
от исполнения Контракта.

11.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.14. Расторжение настоящего Контракта не освобождает Стороны
от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по нему, имевшее место до момента расторжения Контракта.

11.15. При досрочном расторжении Контракта незавершенные объемы подлежащих выполнению работ передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

11.16. В случае расторжения Контракта по причине неисполнения
или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта Подрядчик не вправе предъявлять требования о выплате ему убытков и компенсаций.

11.17. Во всех случаях при расторжении Контракта расчеты между Сторонами
за выполненные до расторжения Контракта работы производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту расторжения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика
в качестве штрафных санкций и компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.

12. Прочие условия Контракта

12.1. Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу после подписания Сторонами и действует до 31.01.2018. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.2. В качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчиком представлено обеспечение (в форме банковской гарантии) в размере
39 787 217, 21 руб.

12.3. Заказчик осуществляет возврат Подрядчику денежных средств, внесенных
в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) в течение 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, подтверждающих полное выполнение работ по Контракту. Подрядчик после подписания Сторонами указанных документов направляет Заказчику обращение о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

12.4. При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет обязательства по Контракту требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд, денежные средства, внесенные
в качестве обеспечения исполнения Контракта, остаются у Заказчика.

12.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение десяти банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об открытом конкурсе.

12.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

12.8. Все разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Контракта, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.9. Все приложения к настоящему Контракту и дополнительные соглашения
к нему являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.10. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.11. В случае изменения своего адреса (юридического, фактического или иного)
или реквизитов (организации, платежных или иных), сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно уведомить об этом другую сторону данного контракта. В противном случае, документы (либо иная информация), переданные
по указанному ранее адресу и реквизитам стороны, не надлежаще уведомившей
об их изменении, считаются ею принятыми (т.е. надлежащим образом переданными другой стороной).

12.12. Если в ходе исполнения настоящего Контракта потребуется получение специальных разрешений, лицензий, допусков, иных разрешительных документов
на выполнение отдельных видов работ, то Подрядчик обязан получить указанные документы до начала выполнения работ и представить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов.

 

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться: