На выполнение работ по проведению энтомологического контроля территорий медицинских организаций, подлежащих проведению профилактических истребительных работ по снижению численности иксодовых клещей

Приложение №2 к документации об электронном аукционе

Проект ГК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_____

На выполнение работ по проведению энтомологического контроля территорий медицинских организаций, подлежащих проведению профилактических истребительных работ по снижению численности иксодовых клещей

ИКЗ: 182720216180772030100103120018129244

город Тюмень

«____» ______________ 2018 года

Департамент здравоохранения Тюменской области, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице директора Куликовой Инны Борисовны, действующего на основании Положения о Департаменте здравоохранения Тюменской области, утвержденного Постановлением Правительства Тюменской области от 24.12.2007 года №320-п, с одной стороны, и

________________________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны,

в дальнейшем вместе именуемые «Стороны»,

в соответствии с результатами электронного аукциона №_____, проведенного управлением государственных закупок Тюменской области (Протокол от ___.___.___ № __________) заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с мероприятием государственной программы Тюменской области " Развитие здравоохранения" до 2020 года и на плановый период до 2023 года, утвержденной постановлением Правительства Тюменской области от 15 декабря 2014 г. № 648-п, Подрядчик выполняет работы по проведению энтомологического контроля территорий медицинских организаций, подлежащих проведению профилактических истребительных работ по снижению численности иксодовых клещей (в дальнейшем именуемые – «Мероприятия») в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №3 к Контракту), Государственный заказчик обязуется оплатить выполненные Мероприятия в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Контрактом. Проведение профилактических истребительских работ по снижению численности иксодовых клещей проводится организацией (далее по тексту – «Исполнитель»), определенной Государственным заказчиком.

1.2. Место выполнения работ: в соответствии с Приложение №5 к Контракту.

1.3. Источник финансирования: бюджет Тюменской области.

1.4. Сроки выполнения Мероприятий: в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №3 к Контракту).

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.5 настоящего Контракта, и составляет _______ (_________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС/ (В случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, указывается, что НДС не облагается и основание).

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

Стоимость Мероприятий установлена в соответствии с Приложением №1 к настоящему Контракту.

2.2. Цена включает в себя все расходы, а также налоги (в том числе НДС) и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Расчет с Подрядчиком осуществляется Государственным заказчиком в рублях Российской Федерации за фактически выполненные Мероприятия в соответствии с их объемом и по стоимости согласно Стоимости Мероприятий (Приложение №1 к настоящему Контракту) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Государственным заказчиком акта приема-передачи выполненных работ.

2.4. Датой оплаты Мероприятий считается дата списания денежных средств с лицевого счета Государственного заказчика.

2.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

2.5.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работы (Мероприятий), качества выполняемой работы (Мероприятий) и иных условий Контракта;

2.5.2. если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы (Мероприятий) не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы (Мероприятий) не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы (Мероприятий) исходя из установленной в Контракте цены единицы работы (Мероприятий), но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы (Мероприятий) Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы (Мероприятий).

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ МЕРОПРИЯТИЙ

3.1. Качество Мероприятий должно соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических правил от 01.07.2008 СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита», утвержденных Постановлением от 7 марта 2008 г. N 19 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических СП 3.1.3.2352-08» и Инструкции по определению районов массового распространения гнуса и других опасных насекомых и клещей, утвержденной Министерством здравоохранения РФ 30.01.2002 г. N 03-23/1-11. Подрядчик обязуется предоставить документы, подтверждающие качество проведенных энтомологических работ.

В случае невыполнения Подрядчиком условия о передаче вышеуказанных документов, Государственный заказчик вправе отказаться от результатов Мероприятий.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Государственный заказчик обязан:

5.1.1. Принять в соответствии с условиями настоящего Контракта результаты Мероприятий.

5.1.2. Провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта.

Экспертиза предоставленных результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результат экспертизы отражается в акте приема-передачи выполненных работ.

5.1.3. При отсутствии замечаний подписать акт приема-передачи выполненных работ.

5.1.4. Оплатить результаты Мероприятий в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.5. Исполнять надлежащим образом условия настоящего Контракта.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Провести энтомологические обследования Объектов для контроля качества проведенных противоклещевых обработок.

5.2.2. Выполнить энтомологические работы по определению численности клещей после противоклещевых обработок на Объектах.

5.2.3. Оценить качество проведенных Исполнителем профилактических истребительских работ по снижению численности иксодовых клещей.

5.2.4. Оформить и выдать заключения о качестве проведенных профилактических истребительских работ по снижению численности иксодовых клещей на Объектах.

5.2.5. Подготовить отчет о проведенных мероприятиях.

5.2.6. Предоставить Государственному заказчику документы, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.2.7. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Контракта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а)    1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б)    5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)    10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)    100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы (__________________ (____________) рублей), определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0, 5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0, 4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0, 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0, 25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0, 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0, 1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

В случае, если Подрядчиком не исполнено требование Государственного заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени), Государственный заказчик вправе осуществить удержание неустойки (пени, штрафа) из денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта или направить в банк, выдавший банковскую гарантию, требование об уплате соответствующей денежной суммы по банковской гарантии.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в части неурегулированной настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления документов на оплату выполненных Работ, предусмотренных условиями настоящего Контракта, Государственный заказчик не несет ответственности, установленной п. 6.2. настоящего Контракта.

6.8. Не является нарушением обязательств со стороны Государственного заказчика в случае невозможности осуществить оплату, вследствие возврата денежных средств в бюджет, в тех случаях, когда необходимость осуществления несвоевременной оплаты обусловлена нарушением Подрядчиком сроков исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.9. В случае если Подрядчиком не исполнено требование об уплате неустойки (штрафа, пени) Государственный заказчик вправе осуществить удержание неустойки (штрафа, пени) из цены Контракта.

 

УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронной почтой, по факсу с последующим предоставлением оригинала по почте или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

8.3. Любое извещение или уведомление, направленное электронной почтой или факсом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронной почты или факса.

8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Срок рассмотрения претензии – 15 (Пятнадцать) дней.

Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодной договоренности.

9.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тюменской области.

ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2018.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3.1.        Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.3.2.        Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

12.2. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

Приложение № 1 - Стоимость мероприятий

Приложение № 2 - Форма наряда

Приложение № 3 - Описание объекта закупки

Приложение № 4 - Акт приема-передачи выполненных работ

   Приложение № 5 - План акарицидных обработок территорий медицинских организаций

 

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН

Государственный заказчик Департамент здравоохранения Тюменской области Адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Малыгина, 48 т. (3452) 55-78-00, ф. (3452) 55-78-83 Адрес электронной почты: [email protected] ОКОНХ 97410 ОКВЭД 751121 ОКПО 00090842 УФК по Тюменской области (Департамент финансов Тюменской области, л/с 02672005550, Департамент здравоохранения ТО, ЛС001120163ДЗДР) ИНН 7202161807 КПП 720301001 Р/с 40201810200000100009 БИК 047102001 Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Тюмень) Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Тюмень) БИК 047102001 ИНН 7202161807 КПП 720301001 счет № 40302810600004000002 Департамент финансов Тюменской области (Департамент здравоохранения Тюменской области л/с № ВС001120163ДЗДР) Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта, заключаемого по результатам электронного аукциона №___________, (Протокол от __________ №_____________)

Подрядчик ___________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

Директор И.Б. Куликова

Приложение № 1

к Контракту от _____________ 2018г. № ____

 

 

СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ

 

№ п/п	Наименование мероприятий	Площадь, га	Стоимость обследования 1 гектара (руб.)	Сумма, (руб.)
1	Выполнение работ по проведению энтомологического контроля территорий медицинских организаций	210, 7

 

Государственный заказчик: Департамент здравоохранения Тюменской области   Директор И.Б. Куликова

Подрядчик:

Приложение № 2

к Контракту от _____________ 2018 г. № ____

ФОРМА НАРЯДА

к Государственному контракту от «___» __________ 201_ № ____

АКТ

План акарицидных обработок территорий медицинских организаций

№пп	Муниципальное образование	Муниципальные учреждения, зоны отдыха, стадионы, кладбища, парки, скверы	Общая площадь обработки, га
1	г. Тюмень	ГАУЗ ТО " Областной офтальмологический диспансер" г.Тюмень, ул. Холодильная 118/1	0, 5
		ГАУЗ ТО " Областной кожно-венерологический диспансер, г.Тюмень, ул. Республики, 3	1
		ГАУЗ ТО " Областной лечебно-реабилитационный центр" г.Тюмень, ул. Щорса 9а	2
		ГБУЗ ТО " Станция скорой медицинской помощи, г. Тюмень, ул. Суходольская, 25	1
		ГАУЗ ТО " Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр " Надежда", г. Тюмень, ул. Хохрякова, 80	0, 7
		ГБУЗ ТО " Областной противотуберкулезный диспансер", г. Тюмень, ул. Курортная, 2а, 28	8, 9
		ГБУЗ ТО «Госпиталь для ветеранов войн» г.Тюмень, ул. Володарского, 47; Котовского 55/2	3, 5
		ГБУЗ ТО «Станция переливания крови», г. Тюмень, ул. Энергетиков, 35	0, 5
		ГАУЗ ТО " Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город» РЦ № 3 г.Тюмень, ул. Ю.Семовских, 12	2
		ГАУЗ ТО " Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город» Морфологический центр г.Тюмень ул.Юрия Семовских, 14	3
		ГАУЗ ТО " Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город» Административно-бытовой комплекс, прачечная, гараж г.Тюмень, ул.Ю. Семовских, 12 строение 4, 6, 7	3
		ГБУЗ ТО " Перинатальный центр" г.Тюмень, ул. Даудельная, 1	2, 5
		ГБУЗ ТО «Родильный дом №2» г.Тюмень, ул. Холодильная, 58	0, 5
		ГБУЗ ТО «Родильный дом №3» г.Тюмень, ул.Баумана, 31,	1
		ГБУЗ ТО " Областной наркологический центр" г.Тюмень, ул. Семакова, 11	1
		ГБУЗ ТО " Тюменский областной специализированный дом ребенка", г.Тюмень, ул. Кузнецова, 5	1
		ГБУЗ ТО " Областная клиническая инфекционная больница", г. Тюмень, ул. Комсомольская, 54а	0, 5
		ГАУЗ ТО «Хоспис», г.Тюмень, ул. Магистральная 10а	2, 5
		ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1» г.Тюмень, ул.Котовского, д.55	4
		ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1» г.Тюмень, ул. Ю.Семовских, 10	8
		ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2» г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75; ул. Ленина, 69	3, 5
		ГБУЗ ТО " Центр профилактики и борьбы со СПИД" г. Тюмень, ул. Новая, д. 2, стр.3	2
		ГБУЗ ТО " Центр профилактики и борьбы со СПИД" Отдел профилактики г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 6	0, 5
		ГБУЗ ТО " Центр профилактики и борьбы со СПИД" г.Тюмень, ул. Магнитогорская, д. 8, корп.2	0, 2
		ГБУЗ ТО " Областная стоматологическая поликлиника" г.Тюмень, ул. 50 лет Октября д.70/1	0, 5
	Всего по МО		53, 8
2	Тюменский район	ГБУЗ ТО «Областная больница № 19», г. Тюмень, ул. Авторемонтная 2,	1, 8
		Богандинская поликлиника, п. Богандинский, ул. Гагарина 27, ул. Юбилейная 3г,	1, 6
		Боровская больница, п. Боровский, ул. Островского 21, ул. Ленинграбская 16а,	1
		Борковская больница, с. Борки, ул. Центральная 13	0, 3
		Винзилинская больница, ул. Советская 23,	1, 1
		Структурное подразделение поликлиники Горьковская амбулатория, ул. Совхозная строение 2а,	0, 1
		Структурное подразделение Борковской больницы Ембаевская амбулатория, ул. Биктимирова 15	0, 2
		Структурное подразделение Успенской больницы Московская амбулатория, Бурлаки 5,	0, 2
		Мальковская амбулатория, с. Мальково, ул. Строителей. Дом 3	0, 3
		Ново-Тарманская участковая больница, ул. Сосновая 3,	1, 5
		Успенская больница, ул. Московский тракт 10а,	1, 5
		Червишевская амбулатория, Юбилейный квартал 9а,	0, 5
		Структурное подразделение Червишевской амбулатории Онохинская амбулатория, с. Онохино, ул. Советская, 10	0, 1
		Структурное подразделение поликлиники Кулаковская абулатория, ул. Советская, 3а	0
		Гусевский ФАП с. Гусево, ул. Рабочая 1б,	0, 2
		Другановский ФАП д. Друганово, ул. Школьная 15,	0, 2
		Муллашинский ФАП, ул. Советская 23,	0, 3
		Наримановский ФАП, Б-Кольцо 132а,	0, 2
		Пышминский ФАП, ул. Молодёжная 11а,	0, 2
		Щербаковский ФАП, ул. Трактовая 17,	0, 1
		Якушинский ФАП, ул.Файзи, 2а	0, 2
		Созоновский ФАП, ул.Трактовая, 10	0, 2
		Переваловский ФАП, ул.Школьная, 11а	0, 2
		Княжевский ФАП, ул. Ленина, 1а	0, 2
		Чикчинский ФАП, ул.Новая, 18	0, 2
		Есауловский ФАП, ул. Кошевого, 37	0, 2
		Акияровский ФАП, ул. Кооперативная, 5а	0, 2
		Андреевский ФАП, ул.Булатова, 626	0, 2
		Янтыковский ФАП, ул.Молодежная 8,	0, 1
		ГАУЗ ТО «Лечебно-реабилитационный центр " Градостроитель" », Тюменский район, 28 км Ялуторовского тракта	11
		ГБУЗ ТО " Областная клиническая психиатрическая больница", п. Винзили, ул. Сосновая, 19	5
		ГАУЗ ТО «Детский санаторий " Верхний Бор», п.Верхний Бор, ул. Мира, 1	14
	Всего по МО		43, 1
3	г.Ишим	Ишимский филиал ГБУЗ ТО " Центр профилактики и борьбы со СПИД" г. Ишим, ул. Пономарева, д. 6.	0, 1
		Ишимский филиал ГБУЗ ТО " Областная клиническая психиатрическая больница", г. Ишим, ул. Карла Маркса, 38	1
		Ишимский филиал ГБУЗ ТО " Областной противотуберкулезный диспансер", г. Ишим, ул. Курганская, 72	0, 8
		ГБУЗ ТО «ОБ№4», г. Ишим, ул. Республики, 78	4, 3
	Всего по МО

6, 2