III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № ____

на выполнение подрядных работ

 

г. Омск                                                                                                   «____» _________ 2018 года

 

Муниципальный заказчик – Департамент имущественных отношений Администрации города Омска, от имени муниципального образования городской округ город Омск Омской области именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий муниципальный контракт на выполнение подрядных работ (далее – контракт) о нижеследующем:

 

1. Предмет контракта, место и срок выполнения работ

1.1.  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим контрактом срок выполнить работы по демонтажу и перемещению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (без демонтажа железобетонных фундаментных блоков) (далее – работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с настоящим контрактом.

1.2.  Место выполнения работ: город Омск.

1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 25.12.2018 года: в течение 5 рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменной заявки от Муниципального заказчика. Заявки подаются не чаще 2 раз в месяц. Заявки подаются письменно по факсимильной связи или электронной почте, указанные в разделе 8 настоящего договора.

1.4. Настоящий контракт заключен в соответствии с протоколом № ________ от " ___" _____ 2018 года, идентификационный код закупки 183550800100355030100100130024311244.

1.5.  Работы по настоящему контракту выполняются Подрядчиком, его иждивением – его силами и средствами, в объеме, определенном техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту).

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет __________________ (________) рублей, НДС __________.

2.2.  Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом). Подрядчик несет все риски, связанные с повышением цен на работы.

2.3.  Цена контракта включает все расходы, связанные с выполнением работ.

2.4.  Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

2.5. Цена контракта подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта в случае, если стороной контракта является физическое лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица.

2.6.  Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет средств бюджета города Омска.

 2.7. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ на основании выставленных Подрядчиком счетов-фактур (счетов). Оплата работ, выполненных в декабре 2018 года, осуществляется не позднее 29.12.2018.

2.8.  Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ за вычетом неустойки за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, рассчитанной в соответствии с настоящим контрактом.

2.9.  Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить не более чем на десять процентов объем предусмотренных контрактом работ. При этом соглашением сторон изменяется цена контракта пропорционально дополнительному или уменьшаемому объему работ, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта.

2.10. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, стороны согласовывают новые условия контракта, в том числе цену и (или) сроки исполнения контракта и (или) объем работ, предусмотренные контрактом.

 

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Обязанности Подрядчика:

3.1.1.  Обеспечить исполнение контракта предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика, за исключением случаев, если Подрядчик является государственным или муниципальным казенным учреждением.

3.1.2. Обеспечить прием заявок Заказчика по факсу или электронной почте, указанным в разделе 8 настоящего контракта. При изменении номера факса или адреса электронной почты Подрядчик в течение 1 рабочего дня обязан уведомить Заказчика о новом номере факса или адресе электронной почты.

3.1.3. Выполнить работы в объеме и в срок, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать выполненные работы Заказчику.

3.1.4.  Передавать демонтированные рекламные конструкции в МП города Омска «Муниципальная недвижимость» по адресу: ул. 22 Партсъезда, дом 98 Г.

3.1.5. При проведении работ по демонтажу рекламных конструкций подключенных к линиям электроснабжения, Подрядчик самостоятельно проводит их отключение от линий электроснабжения.

3.1.6.  Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

3.1.7.  Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в сроки, установленные актом о выявленных недостатках.

3.1.8. Возместить затраты Заказчика на экспертизу выполненных работ, в случае выявления факта некачественного выполнения работ, подтвержденного результатами экспертизы.

 

3.2. Права Подрядчика:

3.2.1.  Получать у Заказчика необходимую для выполнения работ информацию по вопросам выполнения настоящего контракта.

3.2.2.  В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, пропорционально уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

3.2.3.  Требовать оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренных настоящим контрактом.

 

3.3.  Обязанности Заказчика:

3.3.1.  Подавать заявки на демонтаж и перемещение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (без демонтажа железобетонных фундаментных блоков).

3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по акту приемки выполненных работ или предоставить Подрядчику мотивированный отказ в приемке, приложив перечень недостатков со сроками их устранения.

3.3.3.  Сообщать Подрядчику необходимую информацию по вопросам выполнения настоящего контракта.

3.3.4.  Оплатить выполненную Подрядчиком работу в соответствии с настоящим контрактом.

3.3.5.  Обеспечить возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в срок не более 7 рабочих дней с момента исполнения обеспечиваемых Подрядчиком обязательств (если Подрядчиком выбрана такая форма обеспечения исполнения контракта).

 

3.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом выполнения работ и их качеством, соблюдением сроков выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

 

4.  Сдача и приемка работ

4.1. Сдача и приемка выполненных работ производится сторонами после выполнения работ по каждой заявке Заказчика. Приемка работ, выполненных в декабре 2018 года, производится не позднее 29.12.2018 года.

4.2. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется двусторонним актом приемки выполненных работ, составленным Подрядчиком, который подписывается сторонами.

4.3. Заказчик в срок не более 3-х рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов, подтверждающих выполнение работ в соответствии с настоящим контрактом, осуществляет их приемку по объему и качеству либо в этот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

4.4. Приемка выполненных работ осуществляется в присутствии представителя Подрядчика.

4.5.  Для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При проведении экспертизы Заказчиком собственными силами результаты экспертизы о соответствии выполненных Подрядчиком работ оформляются путем подписания акта приемки выполненных работ.

4.6.  При приемке выполненных работ по объему Заказчик проверяет соответствие объема (количества результата) выполненных работ Подрядчиком, объему, указанному в настоящем контракте, акте приемки выполненных работ.

4.7. При приемке выполненных работ по качеству Заказчик проверяет соответствие качества (характеристик) выполненных работ качеству (характеристикам) работ, указанным в настоящем контракте, акте  приемки выполненных работ.

4.8.  При отказе одной из сторон от подписания акта о приемке выполненных работ в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

4.9.  В случае обнаружения недостатков в выполненных работах при приемке Подрядчик обязуется устранить их за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт с указанием перечня недостатков, требующих устранения и сроках их устранения. При этом окончательная приемка выполненных работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

4.10. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата работ по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком, о чем в срок не более 3-х рабочих дней с момента начала приемки работ направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ.

 

5. Гарантии качества работ

5.1.  Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом, в соответствии с требованиями к качеству и безопасности, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, настоящим контрактом.

5.2.  Подрядчик обязуется за свой счет устранять дефекты и (или) недостатки в результате выполненной им в соответствии с настоящим контрактом работе.

5.3. При обнаружении Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов и (или) недостатков, Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику в письменной форме, а Подрядчик обязан не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения либо устранить выявленные дефекты и (или) недостатки либо направить своего полномочного представителя для составления и подписания акта о выявленных дефектах и (или) недостатках, в котором сторонами согласовываются сроки их устранения (не более 30 дней).

5.4.  В случае неявки представителя Подрядчика в установленный Заказчиком срок, Заказчик самостоятельно, в отсутствие представителя Подрядчика составляет и подписывает акт о выявленных недостатках и (или) дефектах с указанием сроков их устранения. Один экземпляр акта направляется Подрядчику и является основанием для устранения Подрядчиком дефектов и (или) недостатков.

 

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1 000, 00 рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 9 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 процентов цены контракта (этапа), что составляет _________ рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных законодательством РФ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, Подрядчик уплачивает штраф в размере                                   10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 64 927, 62 рублей, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (определяется в порядке, установленном пунктом 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 000, 00 рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.10.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.11. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему контракту в период его действия.

 

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2018 года.

7.2. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

7.3.  Изменение условий контракта осуществляется путем подписания сторонами дополнительного соглашения.

7.4.  При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

7.6. Обеспечение исполнения контракта обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком основного обязательства по контракту, а так же обязательств, возникающих вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком основного обязательства. Заказчик вправе удержать обеспечения исполнения контракта в полном объеме.

7.7. Если при выполнении работ обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению настоящего контракта, каждая из сторон обязана известить об этом другую сторону контракта и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

7.8.  Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения от Подрядчика убытков в случае если:

- Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным,

- отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

7.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

7.11. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем контракте, стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

7.12. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – путем направления претензии одной стороной контракта другой стороне. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 дней с момента ее получения. При невозможности урегулирования разногласий спор передается на разрешение в Арбитражный суд Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.13. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа, который подписывается сторонами электронной подписью и хранится у оператора электронной площадки.

7.14. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение № 1 – Техническое задание.

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

 

Заказчик М.П.

Подрядчик М.П.

 

                                                                                                      Приложение № 1

     к муниципальному контракту

                                                                                        на выполнение подрядных работ

                                                                                            от «___» ______ 2018 года № __

 

Техническое задание.

Выполнение работ по демонтажу и перемещению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции                   (без демонтажа железобетонных фундаментных блоков) в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2008 № 38-ФЗ «О рекламе», Письмом ФАС России от 28.11.2012 N АК/39398/12                               " О порядке демонтажа рекламных конструкций".

Подрядчик выполняет работы в соответствии с действующими стандартами, утвержденными для данного вида работ, а также исправляет недостатки и устраняет замечания за счет собственных средств, в разумные сроки или сроки, указанные Муниципальным заказчиком в акте выполненных работ.

Условия выполнения работ:

· работы выполняются в соответствии с условиями муниципального контракта, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

· работы должны быть проведены без ущерба прилегающей территории к демонтируемой конструкции.

 

№ п/п	Наименование	Объем выполняемых работ, кол-во (шт.)	Цена за единицу, руб., с НДС	Общая стоимость работ, руб., с НДС
1	Демонтаж и перемещение одной отдельно стоящей конструкции формата от 9 кв.м до 18 кв.м	77
2	Демонтаж и перемещение одной отдельно стоящей конструкции формата от 3 кв.м до 9 кв.м	77
3	Демонтаж и перемещение одной отдельно стоящей конструкции формата от 1 кв.м до 3 кв.м	80
Итого, руб. с НДС

Муниципальный заказчик М.П.

Подрядчик М.П.

 

Приложение № 1 к документации об электронном аукционе

 

⇐ Предыдущая12345

Поделиться: