Документация об электронном аукционе. Документация об электронном аукционе Предмет электронного аукциона

Документация об электронном аукционе

Предмет электронного аукциона:

Выполнение работ по сносу аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 8А, ул. Новокирпичная д. 24

г.Кондопога

2017 год

Содержание документации об электронном аукционе

Документация об электронном аукционе включает в себя:

Раздел I. Термины и определения;

Раздел II. Инструкция участникам закупки (ИУЗ);

Раздел III. Информационная карта ИУЗ;

Раздел IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

Раздел V. Техническое задание;

Раздел VI. Проект контракта.

Раздел I. Термины и определения;

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контрактная система в сфере закупок) - совокупность участников контрактной системы в сфере закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, операторы электронных площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой единой информационной системы не предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ), в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта.

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки.

Муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки;

Заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ бюджетное учреждение, осуществляющие закупки.

Государственный контракт, муниципальный контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети " Интернет" (далее - официальный сайт).

Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение - государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены полномочия, предусмотренные статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.

Аукционная комиссия - коллегиальный орган, созданный заказчиком для проведения аукциона в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Для целей настоящей документации об электронном аукционе понятие аукционная комиссия приравнивается к понятию единая комиссия, если такая комиссия создана заказчиком и осуществляет функции, в том числе, аукционной комиссии.

Специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое заказчиком в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.

Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

Совокупный годовой объем закупок - утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.

Статья 1. Заказчик

Заказчик, указанный в п. 1 информационной карты ИУЗ проводит электронный аукцион на условиях, изложенных в настоящей документации об электронном аукционе.

Статья 3. Требования, предъявляемые к участникам закупок

3.1. При осуществлении данной закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

3.1.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

3.1.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;

3.1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято;

3.1.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

3.1.6. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

3.1.7. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

3.1.8. участник закупки не является офшорной компанией;

3.1.9. отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

3.2. Указанные в настоящей статье настоящей документации об электронном аукционе требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки.

3.3. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3.1.1, 3.1.9 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе, а также вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3.1.2-3.1.8 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе. Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям.

3.4. Оператор электронной площадки проверяет соответствие участника электронного аукциона требованию, указанному в пункте 3.1.8 части 1 настоящей статьи настоящей документации, при его аккредитации на электронной площадке.

3.5. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения контракта с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

3.6. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем закупки по основанию, предусмотренному пунктом 3.5 настоящей статьи настоящей документации об электронном аукционе, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю.

3.7. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении победителя или отказ от заключения контракта с победителем могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ порядке.

ИУЗ 2.

Объект закупки: Выполнение работ по сносу аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 8А, ул. Новокирпичная д. 24 Подробное описание объекта закупки, характеристики и иные требования содержаться в разделе V настоящей документации об электронном аукционе. Сайт в сети Интернет, на котором проводится электронный аукцион: http: //www.sberbank-ast.ru

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 1 365 341 (один миллион триста шестьдесят пять тысяч триста сорок один) рубль 00 копеек. Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта – раздел IV настоящей документации об электронном аукционе.

Источник финансирования и порядок оплаты: Источником финансирования является Бюджет Кондопожского городского поселения. Оплата производится в следующем порядке: Без авансирования; расчет осуществляется в течение 30 дней с даты подписания акта приёмки выполненных работ обеими сторонами на основании счета, счета-фактуры, заключения по результатам экспертизы выполненных работ по мере поступления средств в бюджет Кондопожского городского поселения.

ИУЗ 3.

Требования, предъявляемые к участнику закупки: Участник закупки должен пройти аккредитацию на электронной площадке и иметь на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. При осуществлении данной закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1.соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (подтверждающие документы в составе заявки участниками закупки не представляются); 2.непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3.неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе; 4.отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято; 5.отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6.обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 7.отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 8.участник закупки не является офшорной компанией; 9.отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. Подача участником закупки заявки на участие в аукционе является декларацией участником закупки своего соответствия требованиям подпунктов 2) - 8) настоящего пункта.

ИУЗ 4.

Ограничения участия в определении исполнителя, преимущества для участников: 1.Ограничение участия в определении исполнителя, установленное в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ: не установлено. 2.Преимущества участникам, являющимся учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы согласно статьи 28 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ: не установлены. 3.Преимущества участникам, являющимся организациями инвалидов, согласно статье 29 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ: не установлены. 4.Преимущества участникам, являющимся субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями, согласно статье 30 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ: не установлены. 5.Требование о привлечении соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, согласно части 5 статье 30 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ: не установлено.

ИУЗ 5.

Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: Размер обеспечения заявки составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта: 13 653 (тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля 41 копейка. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.

ИУЗ 6.

Цена контракта включает в себя: Цена контракта включает в себя стоимость работ, выполняемых по муниципальному контракту, поставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, транспортные расходы, расходы на проживание (при необходимости), уборку и вывоз строительного и иного мусора, расходы по утилизации строительного мусора, прочие расходы, прямо или косвенно связанные с исполнением контракта, а также уплату налогов и других обязательных платежей.

ИУЗ 7.

Валюта электронного аукциона: Рубль Российской Федерации.

ИУЗ 8.

Срок направления запроса на разъяснение положений Участники закупки могут направить запросы на разъяснение положений документации об электронном аукционе, начиная с 29.05.2018 г. и по 04.06.2018 года.

ИУЗ 9.

Сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе: Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию: - согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона; 2. декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным подпунктами 2-8 пункта ИУЗ 3 раздела III настоящей документации об аукционе (Подача участником закупки заявки на участие в аукционе является декларацией участником закупки своего соответствия указанным требованиям); 3. копии документов, подтверждающих соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товарам и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе - данное требование не установлено; 4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной; 5. документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ, или копии этих документов - данное требование не установлено; 6. документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товаров условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ, или копии этих документов (данное требование не установлено): Соответствие участника закупки требованиям, установленным подпунктом 1 пункта ИУЗ 4 раздела III настоящей документации об электронном аукционе подтверждается следующими документами, предоставляемыми участниками закупки оператору электронной площадки для получения аккредитации на электронной площадке: 1) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), в том числе надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 2) копии учредительных документов этого участника (для юридического лица), копия документа, удостоверяющего его личность (для физического лица) 7. декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ - данное требование не установлено.

ИУЗ 10.

Срок и порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе: Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона до 09 часов 00 минут (время московское) 07.06.2018 года. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

ИУЗ 11.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе: Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе будет осуществляться комиссией по осуществлению закупок на поставку товаров, оказания услуг, выполнения работ для нужд Кондопожского городского поселения по адресу: Республика Карелия, г.Кондопога, пл.Ленина, д.1, каб.12, не позднее 09.06.2018 года.

ИУЗ 12.

Дата и время проведение открытого электронного аукциона: Электронный аукцион проводится на электронной площадке 13.06.2018 года. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

ИУЗ 13.

Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе: Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе будет осуществляться комиссией по осуществлению закупок на поставку товаров, оказания услуг, выполнения работ для нужд Кондопожского городского поселения в порядке и в сроки, установленные статьей 69 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ИУЗ 14.

Обеспечение исполнения контракта: В размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 136 534 (сто тридцать шесть тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 10 копеек. Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта; копия документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта, представляется заказчику одновременно с подписанием победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, проекта контракта. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящей документации. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения муниципального контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Обеспечение исполнения контракта участник закупки, с которым заключается контракт, может предоставить любым из двух способов (ч. 3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»): - предоставление банковской гарантии; - внесение денежных средств на счет заказчика. Форма обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки самостоятельно. Реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Карелия (Администрация Кондопожского городского поселения, л/с 05063003310). ИНН: 1003100238. КПП: 100301001. Р/с 40302810300003000015 Банк: «отделение - НБ Республика Карелия» БИК 048602001 В графе «назначение платежа» указывается: «Выполнение работ по сносу аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Кондопога, ул. Бумажников, д.8А, ул. Новокирпичная, д.24». Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта: в случае если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, производится после подписания акта приема-передачи в течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчик. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств: 1. денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога должны быть перечислены в размере, указанном в настоящем разделе; 2. факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается выпиской банка получателя денежных средств. 3. денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается не представленным. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии: Если исполнение контракта обеспечивается банковской гарантией, то в последней обязательно должны содержаться следующие условия: Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией (все обязательства подрядчика по контракту); 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0, 1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц); 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно: - расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; - платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); - документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); - документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 года №1005 банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (гаранта), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с обязательным закреплением в банковской гарантии: - права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией; - права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; - условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант; Недопустимо включение в банковскую гарантию: - положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); - требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; - требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. Банковская гарантия не может включать условие, согласно которому заказчик должен представить банку копии судебных актов, подтверждающих неисполнение обязательств, обеспечиваемых гарантией (ч. 4 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Банковское сопровождение не предусмотрено.

ИУЗ 15.

Порядок заключения (подписания) контракта. Контракт будет заключен с победителем аукциона в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов электронного аукциона и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола электронного аукциона, после предоставления документов, подтверждающих обеспечение исполнения контракта. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива). Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с настоящим пунктом, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов

ИУЗ 16.

Возможность заказчика изменить условия контракта Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях, предусмотренных положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ (возможность изменения условий предусмотрена дополнительно и в контракте): 1.При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта; 2.Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; 3.В иных случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ.

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: предусмотрена возможность одностороннего отказа.

ОКПД: 43.11.10.000

КБК: 900 0501 9900000352 244

Условия признания победителя электронного аукциона уклонившимися от заключения контракта: победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные Законом, он не направил Заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта: не применяется.

Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Электронный аукцион.

Срок выполнения работ: начало выполнения работ - со дня заключения муниципального контракта; окончание выполнения работ – не позднее 45 дней со дня заключения муниципального контракта.

Место выполнения работ: Республика Карелия, Кондопожский район, город Кондопога, ул. Бумажников, д. 8А, ул. Новокирпичная, д.24

Раздел VI. Проект контракта

Муниципальный контракт

№_____________ ИКЗ: __________________________

г.Кондопога

Настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) заключен между администрацией Кондопожского городского поселения, именуемой в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и __________________________, именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _______________________ с другой стороны, по результатам электронного аукциона (Протокол _______________________________________).

Предмет Контракта

1.1.По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по сносу аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Кондопога, ул.Бумажников, д. 8А, ул. Новокирпичная, д.24 (далее - Работы).

1.2.Перечень, объем, содержание и качественные характеристики работ, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Контракта, указаны в техническом задании и в локальной смете №01, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

Обязанности Подрядчика

3.1.Выполнить все работы качественно и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте. Качество выполненных работ должно обеспечить безопасную и безаварийную работу в течение гарантийного срока службы.

3.2.Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, оборудования, техники, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим, их качество, а также выполнение всех работ в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП и техническими регламентами.

3.3.Обеспечить выполнение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на местах выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, и принять другие необходимые меры по качественному и безопасному производству работ.

3.4.Самостоятельно поставить все необходимые материалы, оборудование и иное, используемое для исполнения Контракта имущество. Оформить (получить) в установленном порядке разрешение на проведение земляных работ.

3.5.Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону выполнения работ инженерных коммуникаций и строений - параллельно с выполнением работ.

3.6.Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации в соответствии с условиями настоящего Контракта. Дефекты (недостатки), допущенные Подрядчиком при выполнении работ, устраняются за счет Подрядчика в согласованные с Заказчиком сроки.

3.7.До момента сдачи выполненных работ Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, риск случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, несет Подрядчик.

3.8.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств создающих невозможность завершения работ в срок, установленный настоящим Контрактом

3.9.Компенсировать Заказчику все убытки, включая судебные издержки, связанные с причинением ущерба третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Подрядчиком работ по Контракту или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

3.10.Обеспечить содержание и уборку места выполнения работ и прилегающей к нему территории.

3.11.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта, в том числе техническим заданием.

Права Подрядчика

4.1.Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении обязательств по настоящему Контракту.

4.2.Требовать своевременной оплаты выполненных по настоящему Контракту работ.

4.3.Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Контракта.

4.4.Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком.

О привлечении субподрядчиков Подрядчик письменно уведомляет Заказчика не позднее 3 (трех) календарных дней до непосредственного начала выполнения субподрядчиком работ по настоящему Контракту.

Обязанности Заказчика

5.1.Осуществлять контроль за ходом производства работ, производить приемку выполненных Подрядчиком работ (в том числе промежуточную приемку работ, подлежащих закрытию, в соответствии технологией производства работ).

5.2.Оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в порядке и сроки установленные настоящим Контрактом.

5.3.Назначить ответственным за выполнение настоящего Контракта одного из своих сотрудников для оперативного взаимодействия с Подрядчиком.

5.4.Принять фактически выполненные Подрядчиком работы и подписать акты выполненных работ.

5.5.В случае досрочного выполнения работ по настоящему Контракту принять исполненное в соответствии с установленным в настоящем Контракте порядком.

5.6.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

Права Заказчика

6.1.Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2.Запрашивать у Подрядчика информацию и документы, связанные с выполнением настоящего Контракта.

6.3.Требовать у Подрядчика сертификаты на все используемые при выполнении работ по настоящему Контракту материалы, а также сертификаты пожарной безопасности.

6.4.Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.5.В случае ненадлежащего выполнения работ требовать от Подрядчика расторжения настоящего Контракта и взыскания убытков в соответствии с действующим законодательством и настоящим Контрактом.

6.6.В случае возникновения претензий направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

6.7.Предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Сроки выполнения работ

7.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.

7.2.Календарные сроки выполнения работ по настоящему Контракту: начало выполнения работ - со дня заключения контракта; окончание выполнения работ по муниципальному контракту: не позднее 45 дней с момента заключения контракта.

Сдача и приемка работ

8.1.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими правилами приёмки работ (СНиП, ВСН) с составлением соответствующих актов установленной формы №КС-2, №КС-3.

8.2.После выполнения работ (части работ; работ, подлежащих закрытию, в соответствии технологией производства работ) по настоящему Контракту Подрядчик составляет и передает Заказчику (представителю Заказчика) по 3 экземпляра формы №КС-3 и по 3 экземпляра формы №КС-2, по 2 экземпляра счетов и счетов - фактур. При составлении и предоставлении Заказчику (представителю Заказчика) в соответствии с настоящим пунктом Контракта форм №КС-2 и №КС-3 после выполнения работ, подлежащих закрытию, в соответствии с технологией производства работ, предоставление счетов и счетов-фактур не требуется. Сдача-приемка работ, подлежащих закрытию, в соответствии с технологией производства работ, осуществляется с учетом особенностей предусмотренных разделом 9 настоящего Контракта.

8.3.Заказчик в течение 10 дней со дня получения документов, указанных в пункте 8.2 настоящего Контракта, проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписывает их и передает 1 экземпляр формы №КС-3 и 1 экземпляр формы №КС-2 Подрядчику либо подписывает мотивированный отказ.

8.4.В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение двух рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок.

8.5.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, указанного в пункте 8.4 настоящего Контракта, Заказчик письменно извещает об обнаруженных недостатках и/или дефектах в выполненных работах путем составления одностороннего акта (претензии) по качеству работ. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать:

8.5.1.Безвозмездного устранения недостатков и/или дефектов выполненных работ с указанием конкретного срока устранения таких недостатков и/или дефектов;

8.5.2.Возмещения своих расходов, подтвержденных документально, на устранение недостатков и/или дефектов выполненных работ.

8.6.Работы считаются принятыми после подписания обеими Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3.

Скрытые работы

9.1.Работы, подлежащие закрытию, в соответствии технологией производства работ, не подлежат закрытию до их приемки Заказчиком.

9.2.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке подлежащих закрытию работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде не менее, чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

9.3.В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

9.4.Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее также за свой счет.

Условия конфиденциальности

10.1.По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Контракта конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Контракта, хода его выполнения и полученных результатов.

10.2.Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации от несанкционированного использования, распространения или публикации.

10.3.Любой ущерб, вызванный нарушением положений настоящего раздела, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.4.Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего срока действия настоящего Контракта, а также после окончания или расторжения Контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность сторон

11.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.4.За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1000 (одну тысячу) рублей 00 копеек.

11.5.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта, указанную в пункте 2.1 настоящего Контракта.

11.6.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.7.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

11.8.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены настоящего Контракта, что составляет ( ) рублей копеек.

Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации т 30.08.2017 N 1042.

11.9.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (одну тысячу) рублей 00 копеек.

11.10.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

11.11.Уплата неустойки (штрафов, пеней) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

11.12.Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.13.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Прочие условия

14.1.Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

14.2.1.Произошло снижение цены настоящего Контракта без изменения предусмотренного настоящим Контрактом объема выполняемых Работ и иных условий настоящего Контракта.

14.2.2.По предложению Заказчика происходит увеличение либо уменьшение предусмотренного настоящим Контрактом объема выполняемых Работ не более чем на 10 (Десять) процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в настоящем Контракте цены Работ, но не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта. При уменьшении предусмотренных настоящим Контрактом объема выполняемых Работ стороны настоящего Контракта обязаны уменьшить цену настоящего Контракта пропорционально фактическому объему выполняемых Работ.

14.2.3.При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных Заказчику для закупки Работ, Стороны согласуют новые сроки и другие условия выполнения Работ. Подрядчик вправе требовать от Заказчика возмещения только реального ущерба, причиненного ему изменением сроков выполнения Работ.

14.2.4.При исполнении Контракта по согласованию Заказчика Подрядчиком допускается выполнение Работ (применение материалов), качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

14.3.Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью Контракта.

14.4.Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставлено Подрядчиком в виде __________________________________________на сумму ______ (___________) руб., __ коп.

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта производится после подписания акта приема-передачи в течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком).

14.5.Все споры и разногласия, связанные с выполнением, а так же с ненадлежащим выполнением условий настоящего Контракта решаются Сторонами путём переговоров, а при не достижении соглашения - через Арбитражный суд Республики Карелия.

14.6.Все претензии по выполнению условий настоящего Контракта должны заявляться Сторонами в письменной форме.

14.7.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

14.8.Недействительность какого-либо условия настоящего Контракта не влечет недействительности прочих его условий

14.9.Названия разделов настоящего Контракта служат исключительно удобству изложения текста и не должны толковаться, как определяющие или ограничивающие содержание условий Контракта.

14.10.Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.11. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

14.11.1.Техническое задание (Приложение №1);

14.11.2.Локальная смета №01 (Приложение №2);

14.11.3.Ведомость контрактной цены (Приложение №3).

14.12.Приложение №2 к настоящему Контракту (Локальная смета) служит источником определения перечня, объема, содержания и качественных характеристик работ, выполняемых по настоящему Контракту. Сметная стоимость работ, выполняемых по настоящему Контракту, указанная в Локальной смете, уменьшается на соответствующий коэффициент снижения, определяемый по результатам проведения электронного аукциона, указанного в Преамбуле к настоящему Контракту, и указана в Приложении №3 (Ведомость контрактной цены).

14.13.Подрядчик, применяющий упрощенную систему налогообложения, в оправдательных документах (акте о приемке выполненных работ по форме №КС-2, справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, в которых указываются в том числе стоимость выполненных работ, их наименование и объем) указывает в графе «Сумма налога на добавленную стоимость»: «Без НДС» либо ставит прочерк, а итоговой графе указывает сумму в текущих ценах без НДС с применение коэффициента пересчета сметной стоимости равной 1, 18, но не более цены контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта.

Ведомость контрактной цены

(заполняется по результатам проведения аукциона)

№ п/п	№ локальной сметы	Наименование сметы	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.	Стоимость выполнения работ в ценах согласно представленной смете, руб.	Стоимость выполнения работ в ценах по контракту, руб.	Коэффициент снижения, применяемый к локальной смете
1	01	Снос аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Кондопога, ул.Бумажников, д. 8А, ул. Новокирпичная, д.24	1 365 341, 00	1 365 341, 00	(по результатам аукциона)	(по результатам аукциона)
Итого цена контракта:				(по результатам аукциона)

Подрядчик, применяющий упрощенную систему налогообложения, в оправдательных документах (акте о приемке выполненных работ по форме №КС-2, справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, в которых указываются в том числе стоимость выполненных работ, их наименование и объем) указывает в графе «Сумма налога на добавленную стоимость»: «Без НДС» либо ставит прочерк, а итоговой графе указывает сумму в текущих ценах без НДС с применение коэффициента пересчета сметной стоимости равной 1, 18, но не более цены контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта.

Документация об электронном аукционе

Предмет электронного аукциона:

г.Кондопога

2017 год

Содержание документации об электронном аукционе

Документация об электронном аукционе включает в себя:

Раздел I. Термины и определения;

Раздел II. Инструкция участникам закупки (ИУЗ);

Раздел III. Информационная карта ИУЗ;

Раздел IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

Раздел V. Техническое задание;

Раздел VI. Проект контракта.

Раздел I. Термины и определения;

12 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒