По ул. Калинина в г. Красный Холм

Стр 1 из 16Следующая ⇒

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Ремонт автодороги

По ул. Калинина в г. Красный Холм

Г. Красный Холм

Год

Оглавление

Приглашение к участию в электронном аукционе. 3

Инструкция участникам закупки по подготовке заявок на участие в электронном аукционе 3

1. Участники закупки. 4

2. Аукционная комиссия. 4

3. Законодательное регулирование. 4

4. Порядок предоставления документации об электронном аукционе. 4

5. Порядок разъяснений положений документации об электронном аукционе и внесение в нее изменений. 5

6. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 5

7. Порядок подачи заявок участников закупки. 5

8. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке 6

9. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе. 9

10. Порядок проведения электронного аукциона. 10

11. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе. 11

12. Заключение контракта по результатам электронного аукциона. 13

13. Срок и порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта. 15

Условия банковской гарантии. 15

14. Информация о банковском сопровождении контракта. 16

15. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами ……………………………………………16

Раздел 1 Информационная карта. 17

Раздел 2 Обоснование НМЦК……………………..……………………………………………….….22

Раздел 3 Проект муниципального контракта …………………………………………………...….2 3

Раздел 4 Техническое задание…...…………………………………………………………………….47

Приглашение к участию в электронном аукционе

Администрации Краснохолмского района Тверской области приглашает любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а так же любые физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, принять участие в аукционе в электронной форме (далее – аукцион, электронный аукцион).

В соответствии со статьями 63 и 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) настоящая документация об открытом аукционе содержит всю необходимую для участия в электронном аукционе, информацию об объекте закупки, а также описание порядка проведения электронного аукциона.

Для участия в электронном аукционе участнику закупки необходимо подготовить заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с требованиями, указанными в настоящей документации об электронном аукционе.

Проект Муниципального контракта, который будет заключен по результатам электронного аукциона, находится в разделе «Проект муниципального контракта» документации об электронном аукционе.

Инструкция участникам закупки по подготовке заявок на участие в электронном аукционе

Участники закупки

Участниками закупки (участниками электронного аукциона) являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии со статьями 28 - 30 Закона заказчиком могут быть предоставлены преимущества при осуществлении закупок:

1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы;

2) организациям инвалидов (общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов);

3) субъектам малого предпринимательства (в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ " О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" );

4) социально ориентированным некоммерческим организациям (социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ " О некоммерческих организациях" ).

Аукционная комиссия

При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона создается аукционная комиссия (далее – комиссия). Заказчиком до размещения до размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее- ЕИС) извещения о проведении электронного аукциона принимается решение о создании комиссии, определяется ее состав и порядок работы, назначается председатель комиссии. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек.

Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим пунктом документации об электронном аукционе, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

Заключение контракта по результатам электронного аукциона

По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Закона, с иным участником аукциона, заявка которого на участие в аукционе в соответствии со статьей 69 Закона признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

В течение пяти дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона заказчик размещает в ЕИС без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель электронного аукциона размещает на в ЕИС проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70 Закона, размещает в ЕИС протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона. При этом победитель аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона на в ЕИС в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает на официальном сайте проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона. При этом размещение в ЕИС заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона допускается при условии, что победитель аукциона разместил в ЕИС протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона.

В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в ЕИС документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона, победитель электронного аукциона размещает в ЕИС проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона протокол разногласий.

В течение трех рабочих дней с даты размещения в ЕИС проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в ЕИС.

С момента размещения в ЕИС предусмотренного частью 7 статьи 70 Закона и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона.

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной его победителем.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Закона.

В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона, по истечении тринадцати дней с даты размещения в ЕИС протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта.

Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Закона, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Закона, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные статьей 70 Закона сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 70 Закона сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

13. Срок и порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

Раздел 1

Информационная карта

1	Наименование объекта закупки Идентификационный код закупки	Ремонт автодороги по ул. Калинина в г. Красный Холм Описание объекта закупки в разделе «Техническое задание» 183692800227369280100101600014211244
2	Наименование заказчика	Администрация Краснохолмского района Тверской области
3	Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика	Российская Федерация, Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10 171660 Тверская область, г. Красный Холм, пл. Карла Маркса, д. 10 raion37@krholm.tvcom.ru (48237)22308 Факс(48237)22321
4	Ответственное должностное лицо заказчика	Морев Евгений Анатольевич
5	Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственном за заключение контракта	Контрактная служба Администрации Краснохолмского района распоряжение № 268 от 27.12.2013 г. Ответственный за заключение контракта: Иванов В.А.
6	Место выполнения работ	Тверская обл., г. Красный Холм (в соответствии с Техническим заданием)
7	Сроки выполнения работ	С момента заключения контракта до 25.09.2018 года
8	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	http: //www.sberbank-ast.ru/
9	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)	рубль РФ
10	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта	не предусмотрено
11	Начальная (максимальная) цена контракта, рублей	9690195, 40
12	Источник финансирования	Бюджет муниципального образования Краснохолмский район Тверской области, бюджет Тверской области
13	Дата и время (по московскому времени) окончания срока подачи заявок на участие в аукционе	05.07.2018 (10: 00)
14	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе	10.07.2018
15	Дата проведения аукциона	13.07.2018
16	Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе	18.06.2018
17	Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе	03.07.2018
18	Размер обеспечения заявок на участие в аукционе, %- руб.	1% - 96901, 95 руб.
19	Размер обеспечения исполнения контракта, % - руб.	5% - 484509, 77 руб.
20	Право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии, в случае, если обеспечение исполнения контракта предоставлено в виде банковской гарантии	Установлено
21	Заказчиком предоставляются преимущества на участие в аукционе:
	- учреждений и предприятий уголовно- исполнительной системы	Не предусмотрено
	- организаций инвалидов	Не предусмотрено
	- социально ориентированных некоммерческих организаций, субъектов малого предпринимательства	Не предусмотрено
22	Условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	Не установлено
23	Ограничения участия в электронном аукционе	Не установлены
24	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами	Не установлено
25	Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона	Предусмотрена
26	Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона	Предусмотрена
Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9) участник закупки не является офшорной компанией; 10) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника – юридического лица.
Содержание и состав заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по ее заполнению. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. *Первая часть* заявки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию: Согласие участника такого аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Участник закупки при составлении первой части заявки, в части касающейся указания конкретных показателей товаров, должен руководствоваться следующими правилами (инструкцией): Перечень показателей, определяющих качество товара, используемого при выполнении работ по предмету электронного аукциона, его технические, функциональные и иные характеристики, и используемые в целях определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ такого товара установлен документацией об электронном аукционе. В соответствии с требованиями документации об электронном аукционе участник закупки представляет в свободной форме или по форме рекомендуемой заказчиком информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, наименование страны происхождения товара. В случае, если товар (материал), используемый при выполнении работ по предмету электронного аукциона, состоит из нескольких позиций, необходимо указание на товарные знаки (при их наличии) для всех позиций и комплектующих, входящих в состав указанного товара (материала). Конкретные показатели товара (материала), используемого при выполнении работ по предмету электронного аукциона представляются в отношении каждого вида (типа) товара (материала), указанных в таблице. - Знак «» обозначает, что данный показатель является конкретным и изменению не подлежит. Требования Заказчика к товару (материалу), представленные в виде диапазона, ограниченного словами «от…до…», «с…по…», «не более…не менее…», «±», знак «-» (тире) означают, что участник закупки должен указать конкретное значение в данном диапазоне, в том числе и равное предельным показателям. Конкретная величина показателей, значения которых указаны с ограничением с одной стороны в сторону увеличения (например: «не менее»; «должна быть не хуже»; «не должна быть хуже»; «не хуже», «не должна быть ниже», «должна быть не ниже», «не ниже», «лучше»), должна указываться от ограничения значений в сторону увеличения (улучшения) при составлении участником закупки первой части заявки. Конкретная величина показателей, значения которых указаны с ограничением с одной стороны в сторону уменьшения (например: «не более»; «не должна быть выше», «не выше»), должна указываться от ограничения значений в сторону уменьшения при составлении участником закупки первой части заявки. В случае отсутствия согласно нормативной документации по каким-либо из применяемых при производстве работ наименований товаров сведений по требуемому параметру характеристик товара, в поле «Предложение участника» ставится прочерк либо «не нормируется». Участник закупки может подтвердить информацию о конкретных показателях товара (материала), приложив к заявке на участие в аукционе в электронной форме необходимые, по его мнению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе в электронной форме. *Вторая часть* заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона; 2) Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31 Закона - непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 3) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

Раздел 2

Раздел 3

проект муниципального контракта

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №_______

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Подрядчик обязан:

3.1.1. В течение 3 (трех) дней с даты заключения настоящего Контракта направить Заказчику сведения о своих представителях, уполномоченных на организацию и выполнение обязательств по настоящему Контракту, с указанием ФИО, должности, области и вопросов взаимодействия, контактного телефона, номера факса, адреса электронной почты. В случае последующей необходимости замены представителей, Подрядчик заблаговременно письменно извещает об этом Заказчика.

3.1.2. Приступить к выполнению работ не позднее 2 (двух) календарных дней с момента заключения Контракта. При этом Подрядчик совместно с представителем Заказчика и организации, осуществляющей строительный контроль (при наличии такой организации), выезжают на объект ремонта до начала выполнения работ с целью уточнения границ и порядка производства работ.

3.1.3. Выполнить работы с надлежащим качеством и в соответствии с объемами и видами работ, указанными в техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией (Приложения № 2 и №3 к настоящему Контракту), графиком выполнения работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту), требованиями к основным дорожно-строительным материалам, используемым при выполнении работ, ГОСТ Р 50597-93, СП 48.13330.2011, СП 78.13330.2012, СП 34.13330.2012, СНиП III-10-75, СП 59.13330.2012, ВСН 19-89, Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ИС) и иными техническими нормами с соблюдением техники безопасности, противопожарных, санитарно-гигиенических и экологических норм и правил.

3.1.4. Не менее, чем за одни сутки уведомить Заказчика о дате и времени фактического начала производства работ. В случае непредставления указанной информации, Заказчик составляет в одностороннем порядке акт о дате фактического начала производства работ по настоящему Контракту.

3.1.5.Назначить приказом уполномоченного представителя, ответственного за производство работ, ведение журнала производства работ. До начала производства работ, но не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоящего Контракта, Подрядчик должен представить Заказчику копию соответствующего приказа.

3.1.6.Перед началом производства работ уведомить владельцев инженерных сетей и другие стороны, чьи интересы затрагиваются при выполнении работ, и иметь по этим вопросам необходимые согласования; урегулировать вопросы по защите имущества телефонной связи, электросвязи и т.д. от ущерба в ходе выполнения работ, который может привести к значительным издержкам, потерям или неудобствам. В случае нарушения инженерных сетей в результате случайной аварии, Подрядчик должен немедленно уведомить соответствующие организации и сотрудничать с ними, пока сеть не будет восстановлена.

3.1.7.Обеспечить с момента начала работ и до окончания их выполнения на участке выполнения работ безопасность движения транспортных средств и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности, выставлять соответствующие дорожные знаки и ограждения (поскольку с момента начала производства работ участок, на котором Подрядчик выполняет работы, считается переданным ему). После завершения дорожных работ на объекте Подрядчик должен сразу убрать все временные дорожные знаки и ограждения.

3.1.8.Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика и (или) организации, осуществляющей строительный контроль (при наличии такой организации), по всем видам работ в течение всего периода их производства.

3.1.9.Осуществлять сбор и вывоз строительного мусора с места выполнения работ на специально отведенное место под свалку ТБО ежедневно после завершения работ (не допуская навалов мусора) в соответствии с требованиями действующего законодательства, в т.ч. Федеральных законов от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 28.07.2012 № 128-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и статьи 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

3.1.10.Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе производства работ.

3.1.11.Нести ответственность перед Заказчиком за качество, объемы и сроки выполнения работ. Все непредвиденные расходы осуществляются за счет Подрядчика и являются его риском при выполнении работ.

3.1.12.Устранить за свой счет недостатки, выявленные Заказчиком при проверке выполнения работ, в срок, установленный Сторонами согласно п. 4.9 настоящего Контракта.

3.1.13.Ежедневно информировать Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль (при наличии), о ходе выполнения работ по настоящему Контракту, а также в срок, установленный п. 5.4 и п. 5.7 настоящего Контракта, направить уведомление Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (при наличии такой организации), о готовности к освидетельствованию скрытых работ и о завершении всех работ по Контракту соответственно.

3.1.14.Представлять Заказчику вместе с документами, указанными в п. 4.4 настоящего контракта, к каждому акту освидетельствования скрытых и выполненных работ по объекту фотоматериалы объекта. Также Подрядчик представляет по объекту фотоматериалы объекта до начала и после завершения работ (фотографии до начала и после завершения работ должны быть выполнены с одного ракурса, количество фотографий – не менее 3 шт. до начала работ, не менее 3 шт. после завершения работ). Фотоматериалы должны быть выполнены с привязкой к местности.

3.1.15.После завершения всех работ на объекте, подписать схему выполнения работ у уполномоченных представителей собственников подземных сетей, чьи колодцы попадают в границы производства работ, в части надлежащего порядка производства работ вблизи подземных коммуникаций.

3.1.16.Фиксировать ход выполнения работ и результаты производственного контроля в исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативных документов.

3.1.17.Нести всю ответственность, связанную с убытками или нанесением ущерба собственности и здоровью работников, а также причинение ущерба третьим лицам в ходе выполнения работ по Контракту или в результате некачественно выполненных работ, в соответствии с действующим законодательством.

3.1.18.В случае, предусмотренном п. 3.2.4 настоящего Контракта, нести ответственность за убытки и расходы, которые явились результатом действий субподрядных организаций, и возместить их третьим лицам.

3.1.19.Исполнять указания, распоряжения и предписания Заказчика или уполномоченного им лица в пределах его компетенции по любому вопросу, составляющему предмет настоящего Контракта.

3.1.20.Нести ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения объекта выполнения работ, составляющего Предмет Контракта, до приемки этого объекта Заказчиком.

3.1.21.Оплатить штраф (неустойку, пени), начисленный Заказчиком в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

3.1.22.Совершить все необходимые действия для выполнения работ в срок, установленный в п. 1.3 настоящего Контракта и графике выполнения работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту).

3.1.23.Содействовать в проведении экспертизы, предоставлять материалы, относящиеся к предмету экспертизы на основании запросов экспертов, экспертных организаций, проводящих экспертизу по Контракту.

3.1.24.Подрядчик, обособленное подразделение которого осуществляет исполнение обязательств по настоящему Контракту, должен встать на учет в налоговом органе по месту нахождения такого обособленного подразделения (после заключения Контракта).

3.2.Подрядчик имеет право:

3.2.1.Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ.

3.2.2.Требовать от Заказчика оплаты принятых работ.

3.2.3.Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

3.2.4.При исполнении настоящего Контракта привлечь к выполнению работ субподрядные организации. В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика. Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам. Всю ответственность перед Заказчиком за качество, объемы и сроки выполнения работ, переданных на субподряд, несет Генеральный Подрядчик в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.3.Заказчик обязан:

3.3.1.В течение 5 (пяти) дней с даты заключения настоящего Контракта направить Подрядчику сведения о своих представителях, уполномоченных на организацию выполнения обязательств по настоящему контракту, с указанием ФИО, должности, контактного телефона, номера факса, адреса электронной почты.

3.3.2.Производить проверку и оценку качества выполнения работ на соответствие п. 3.1.3 настоящего Контракта с занесением отметок в журнал производства работ. В случае наличия замечаний делается отметка с указанием сроков их устранения, при отсутствии замечаний – делается отметка об их отсутствии.

3.3.3.Выдавать Подрядчику предписания о ненадлежащем исполнении им обязательств по настоящему Контракту и сроках устранения замечаний.

3.3.4.Осуществлять освидетельствование скрытых работ и приемку выполненных работ, подписывать акты на скрытые работы и на выполненные работы.

3.3.5.Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие работы или направить Подрядчику мотивированный отказ в принятии работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.6.Оплатить выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в порядке и в срок, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4.Заказчик имеет право:

3.4.1.Осуществлять беспрепятственный доступ ко всем видам работ, предусмотренным настоящим Контрактом, в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

3.4.2.В случае необходимости в услугах по строительному контролю и надзору за выполнением работ, соответствием объемов и качества выполняемых работ техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документации (Приложения № 2 и №3 к настоящему Контракту), графику выполнения работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту), требованиям к основным дорожно-строительным материалам, используемым при выполнении работ, ГОСТ Р 50597-93, СП 48.13330.2011, СП 78.13330.2012, СП 34.13330.2012, СНиП III-10-75, СП 59.13330.2012, ВСН 19-89, Методическим рекомендациям по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ИС) и иным техническим нормам, соответствия стоимости и сроков выполнения работ условиям настоящего Контракта, Заказчик вправе привлекать специализированную организацию. В этом случае Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента заключения Контракта с этой специализированной организацией направляет Подрядчику информацию о данной организации и лицах, уполномоченных на представление интересов этой организации по заключенному Контракту.

3.4.3.Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, выполненных, произведенных или поставленных по настоящему Контракту. В случае выявления некачественно выполненных работ, затраты на проведение испытаний образцов несет Подрядчик.

3.4.4.Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.4.5.Отказаться от приемки работ в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом.

3.4.6.Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.4.7.Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.4.8.В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком. В случае выявления недостатков, давать указания Подрядчику об их устранении с определением сроков.

3.4.9.Направлять Подрядчику акты, замечания, претензии и иные обращения, связанные с выполнением условий настоящего Контракта.

3.4.10.Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.4.11.В случае уклонения Подрядчика от устранения недостатков работ Заказчик вправе самостоятельно устранить дефекты собственными и (или) привлеченными силами с последующим взысканием суммы оплаты работ с первоначального Подрядчика.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.Приемке подлежат полностью законченные работы, оговоренные Контрактом.

5.2.Приемка работ осуществляется представителями Заказчика, Подрядчика и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае наличия такой организации).

5.3.Промежуточной приемке подлежат все скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.

5.4.Подрядчик за 2 (двое) суток информирует Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль (при наличии такой организации), об освидетельствовании скрытых работ. В случае их неявки, акт освидетельствования скрытых работ подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке.

5.5.Если Заказчик и организация, осуществляющая строительный контроль (при наличии такой организации), не были информированы об освидетельствовании скрытых работ или информированы с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свои денежные средства.

5.6.Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки, за исключением ущерба от непредвиденных событий.

5.7.Подрядчик в течение 2 (двух) дней после завершения на объекте всех работ, предусмотренных проектно-сметной документацией (Приложения № 2 и №3 к настоящему Контракту), письменно уведомляет об этом Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль (при наличии такой организации).

5.8.В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления от Подрядчика Заказчик с участием представителя организации, осуществлявшей строительный контроль (в случае осуществления строительного контроля), и в присутствии представителя Подрядчика, а также иных заинтересованных лиц проводит проверку выполненных работ, предусмотренных проектно-сметной документацией (Приложения №2 и №3 к настоящему Контракту), на их соответствие условиям настоящего Контракта.

По результатам проверки вышеуказанных работ и при отсутствии замечаний, Заказчик, Подрядчик, представитель организации, осуществлявшей строительный контроль (в случае осуществления строительного контроля), и иные заинтересованные лица подписывают акт приемки законченных работ по ремонту объекта.

5.9.В случае обнаружения недостатков в результатах работ по объекту или отступлений от условий Контракта, Заказчик заявляет об этом Подрядчику и в течение двух дней выдает предписание об устранении недостатков с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения, а Подрядчик в указанные сроки обязан устранить выявленные недостатки.

5.10.После завершения по объекту всех работ, определенных проектно-сметной документацией (Приложение №2 и №3 к настоящему Контракту), и подписания актов приемки законченных работ по ремонту объекта, Подрядчик в течение 5 (пяти) дней направляет Заказчику с сопроводительным письмом в двух экземплярах следующие документы: акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с приложенными к ним отчетными документами, перечисленными в п. 4.4, 3.1.16 настоящего Контракта. Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) должны быть подписаны представителем организации, осуществлявшей строительный контроль (в случае осуществления строительного контроля).

5.11. При необходимости, для проверки результатов исполнения Контракта, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов исполнения Контракта может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению Заказчиком могут привлекаться эксперты, экспертные организации в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.12.В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций по отдельному контракту, при принятии решения о приемке или об отказе в приемке должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.13.Порядок проведения и оформления результатов экспертизы, проводимой Заказчиком своими силами, определяется Заказчиком самостоятельно.

5.14.Заказчик в течение пяти (пяти) дней со дня получения от Подрядчика документов, указанных в п. 5.10 настоящего контракта, обязан направить Подрядчику подписанные акты о приемке выполненных работ или мотивированный отказ. Акты о приемке выполненных работ подписываются Заказчиком на основании актов приемки законченных работ по ремонту объекта, подписанных Заказчиком, Подрядчиком, представителем организации, осуществлявшей строительный контроль (в случае осуществления строительного контроля), и иными заинтересованными лицами.

5.15.Подписанные Заказчиком, представителем организации, осуществлявшей строительный контроль (в случае осуществления строительного контроля), и Подрядчиком акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (по форме № КС-3) являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ. Акты выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ, подписанные только одной Стороной, не влекут правовых последствий и не являются основанием для оплаты.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1.После окончания работ Подрядчик передает Заказчику Гарантийный паспорт на объект по форме Приложения № 1 к распоряжению Минтранса РФ от 07.05.2003 № ИС-414-Р, которым предусмотрены гарантийные сроки по соответствующим конструктивным элементам согласно проектной документации, указанным в таблице:

№ п/п	Наименование элемента	Гарантийный срок
1	Основание дорожной одежды	6 лет
2	Верхний слой покрытия	5 лет
3	Водопропускные трубы	6 лет

6.2.Датой начала срока действия Гарантийных обязательств Подрядчика является Дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2).

6.3.При обнаружении признаков разрушений, дефектов вследствие некачественно выполненных работ или применения некачественных материалов Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика.

6.4.Подрядчик обязан в срок, установленный Заказчиком, произвести устранение выявленных дефектов, указанных в уведомлении, или полностью переделать работы за свой счет.

6.5.Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

6.6.Подрядчик имеет право выполнить работы своими силами или поручить выполнение работ третьим лицам.

6.7.Если Подрядчик в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит выявленные дефекты, Заказчик вправе самостоятельно устранить несоответствия собственными и (или) привлеченными силами. При этом Заказчик предъявляет Подрядчику требование об уплате денежной суммы в возмещение понесенных Заказчиком затрат в связи с устранением дефектов и Подрядчик обязан их возместить.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере________ рублей*.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, оплата по контракту осуществляется за вычетом начисленной Заказчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), которая перечисляется Заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации порядке на основании платежного документа, оформленного Заказчиком с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями контракта или по своему выбору, удовлетворить требование об уплате начисленной Подрядчику неустойки (штрафа, пени) за счет обеспечения исполнения контракта.

7.7. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта Подрядчиком повлекло его досрочное прекращение и Заказчик заключил взамен его аналогичный контракт, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном контракте, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям контракта, заключенного взамен прекращенного контракта.

7.8. Заказчик вправе требовать взыскания убытков в полной сумме сверх неустойки.

7.9. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства по контракту и уплата неустойки за его неисполнение не освобождают Подрядчика от исполнения обязательства.

7.10. Если вследствие просрочки исполнение Подрядчика утратило интерес для Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

7.11. Заказчик вправе требовать возвращения того, что было им исполнено по контракту до момента изменения или расторжения контракта.

7.12. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.13. За каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ______ рублей*.

7.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.15. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.16. Уплата пени и штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту и возмещения убытков другой стороне.

*Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

10.1.Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим контрактом.

10.2. Изменение условий контракта производится в соответствии с требованиями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1.Расторжение настоящего Контракта возможно по взаимному соглашению Сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2.Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

11.2.1.При существенном нарушении условий Контракта Подрядчиком в соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ;

11.2.2.В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ более чем на 20 (двадцать) календарных дней;

11.2.3.В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

11.2.4.В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.3.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:

11.3.1.Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

11.3.2.Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

11.3.3.Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

11.4.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

11.5.Порядок одностороннего отказа от исполнения Контракта установлен статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.6.Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.7.Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы, выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.8.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе в сфере закупок и направляется Подрядчику по почте Заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе в сфере закупок.

11.9.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.10.Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.11.Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом о контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

11.12.Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.13.Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.14.Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.15.Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.16.При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения Контракта и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

12.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в течение 10-ти дней разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тверской области.

12.3.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ.

12.4.Стороны обязуются информировать друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней об изменении адресов и реквизитов, указанных в Контракте.

12.5.В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6.При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, надлежащим образом оформлены и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

12.8. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

12.9.Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к контракту:

Приложение № 1.Техническое задание.

Приложения № 2 и №3. Проектно-сметная документация.

Приложение № 4. График выполнения работ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству и безопасности работ

Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации согласно Приложению №2 к Техническому заданию.

- на все скрытые работы обязательно составление актов освидетельствования в соответствии с требованиями п.7.7 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

- при производстве всех видов работ строго соблюдать правила техники безопасности, согласно требованиям СНиП 12-03-2001 часть1 и СНиП 12-04-2002 часть2 «Безопасность труда в строительстве».

- все применяемые материалы и изделия должны соответствовать спецификациям и требованиям, указанным в смете, Государственным стандартам, техническим условиям и иметь паспорта и другие документы, удостоверяющие соответствующее качество материалов и изделий. Качество материалов, применяемых Подрядчиком при выполнении работ, должно соответствовать конкретным показателям и товарным знакам используемого для выполнения работ товара (Приложение №1 к Техническому заданию).

Работы выполнять согласно СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85» и другим действующим нормативно-техническим документам согласно Приложению №2 к Техническому заданию.

Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные о представителях Подрядчика Заказчику.

На период ремонта автодороги Подрядчику необходимо предусмотреть ограждение мест производства работ и расстановку соответствующих дорожных знаков.

Требования к техническим характеристикам работ

При производстве работ руководствоваться положениями и требованиями законодательства Российской Федерации: Федеральным Законом от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», обязательное соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических (Федеральный закон от 23.11.95г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», санитарно-гигиенических (Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»), противопожарных (СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности») и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Работы должны быть выполнены в полном соответствии с проектно-сметной документацией Заказчика, ведомостью объемов работ и действующими нормативными документами.

Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов. Изделия и оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.

Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
	Подготовительные работы
1.	Демонтаж проводов АС35	п.м	900
2.	Демонтаж и монтаж светильника ЖКУ 20-250-001	шт.	15
3.	Демонтаж ж/б опоры	шт./т	22/77
4.	Монтаж ж/б стойки СВ 110	шт./т	22/77
5.	Узел крепления подкоса У-4	шт	3
6.	Монтаж провода СИП-2 370+170+1*16	п.м	500
7.	Монтаж провода СИП-2 335+154, 6	п.м	220
8.	Монтаж провода СИП-4 4*16	п.м	100
9.	Монтаж провода СИП-4 2*16	п.м	100
10.	Кронштейн анкерный CS 10.3	шт.	26
11.	Кронштейн анкерный CА 25(16)	шт.	19
12.	Комплект промежуточной подвески ES 1500E	шт.	5
13.	Металлическая лента F 207	м	65
14.	Бугель NB20	шт.	71
15.	Скрепка NS20	шт.	10
16.	Стяжной ремень Е778	шт.	50
17.	Колпачек изолирующий СЕ25.150	шт.	52
18.	Зажим ответвительный Р645	шт.	36
19.	Зажим ответвительный Р70	шт.	4
20.	Зажим ответвительный Р616	шт.	52
21.	Зажим ответвительный Р4	шт.	52
22.	Зажим ответвительный Р71	шт.	6
23.	Зажим плашечный ПС1-1	шт.	6
24.	Зажим плашечный ПС2-1	шт.	6
25.	Проводник	шт.	6
26.	Круг стальной D-10мм	м	10
27.	Круг стальной D-10мм	м	15
28.	Монтаж светильника светодиодного консольного 30вт 3500лк ИБТ	шт.	15
	Земляное полотно
29.	Прочистка кюветов	м ³	61, 5
30.	Устройство кюветов механизированным способом с погрузкой грунта IIгр. в автосамосвалы и транспортировкой в отвал на расстояние 2км с разравниванием	м³	34, 5
31.	Нарезка корыта под обочины	м³	124, 4
	Дорожная одежда
32.	Устройство ямочного ремонта асфальтобетоном	м²	50
33.	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси типа «Б» марки III - розлив битума в количестве 0, 4т/1000м2	т т	230, 1 1, 0175
34.	Устройство покрытия из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси типа «Б» марки III толщ. 0, 05 м	м²	2541
35	Укрепление обочин черным щебнем толщиной 0, 10м	м²	613
36	Укрепление обочин асфальтобетонной смесью типа «Д» II марки толщиной 0, 05 м	м²	222
37	Укрепление обочин щебнем М800 толщиной 0, 10м	м²	838
	Искусственные сооружения
38	Разборка существующих железобетонных водопропускных труб: - разборка звеньев диаметром 0, 7 м - разборка звеньев диаметром 0, 5 м	пм/м3/т пм/м3/т	5, 0/1, 05/2, 63 5/1, 5/3, 75
39	Разборка существующей металлической водопропускных трубы d=0, 3м	пм/м3/т	5/0, 27/2, 11
40	Погрузка в автосамосвалы железобетонного строительного мусора и вывозка на 9 км	т	8, 49
41	Устройство железобетонных труб d=0.5м	шт/пм	2/10, 5
	Устройство оголовков
42	Рытье котлованов	м³	12
43	Ручная доработка котлованов грунтах	м³	2
44	Устройство подушки под оголовки трубы вручную из щебеночно-песчаной смеси	м³	1
45	Монтаж железобетонных блоков оголовков: - портальные стенки Ст 8 - бетон В20 - арматура А I	шт. м³ кг	2 1, 28 39, 8
46	Гидроизоляция оголовков обмазочная	м²	9, 2
47	Обратная засыпка котлована	м³	10
	Монтаж трубы
48	Устройство подушки под звенья из щебеночно-песчаной смеси	м³	2, 0
49	Укладка звеньев трубы диаметром 0, 5м - бетон В25 - арматура А I	шт/п.м. м³ кг	2/10, 2 1, 12 20, 6
50	Гидроизоляция звеньев трубы: а) обмазочная б) оклеечная в) конопатка швов паклей	м² м² кг	21 4, 7 1, 8
51	Устройство железобетонных труб d=0.4м	шт/пм	6/30, 6
	Монтаж трубы
52	Устройство подушки под звенья из щебеночно-песчаной смеси	м³	2, 0
53	Укладка звеньев трубы диаметром 0, 4м - бетон В25 - арматура А I	м³ кг	2, 16 20, 6
54	Гидроизоляция звеньев трубы: а) обмазочная б) оклеечная в) конопатка швов паклей	м² м² кг	21 4, 7 1, 8
55	Укрепление кюветов монолитным бетоном	м²	201, 6
	Пересечения и примыкания
	Примыкания	шт.	8
	Земляное полотно
56	Снятие растительного грунта экскаватором емк. ковша 0, 65м3, с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 3км в отвал с разравниванием	м³	49
57	Нарезка корыта в существующем земляном полотне экскаватором емк. ковша 0, 35м3 с погрузкой грунта I группы в автосамосвалы и транспортировкой в отвал на 5 км	м³	54
58	Планировка земполотна в грунтах IIгруппы механизированным способом	м²	272
	Дорожная одежда
59	Устройство подстилающего слоя из песка толщ. 0.2м	м³упл.гр.	49
60	Устройство основания из фракционированного щебня М800 толщиной 0, 15м	м²	245
61	Розлив битума в кол-ве 0, 8/м2	т	0, 196
62	Устройство выравнивающего слоя из щебня Розлив битума в кол-ве 0, 8/м2	м³ т	16, 5 0, 132
63	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси типа «Б» марки III Розлив битума в кол-ве 0, 4/м2	м³/т т	19, 6/46, 9 0, 23
64	Устройство покрытия из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси типа «Б» марки III толщ. 0, 05 м Розлив битума в кол-ве 0, 2л /м2	м² т	715 0, 033
	Дорожные устройства и обстановка дороги
	А. Автобусные остановки
	Земляное полотно
65	Снятие растительного грунта экскаватором емк. ковша 0, 65м3, с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 3км в отвал с разравниванием.	м³	26, 0
66	Нарезка корыта в существующем земляном полотне экскаватором емк. ковша 0, 35м3 с погрузкой грунта I группы в автосамосвалы и транспортировкой в отвал на 5 км	м³	85, 0
67	Планировка земполотна в грунтах IIгруппы механизированным способом	м²	143
	Дорожная одежда
68	Устройство подстилающего слоя из песка толщ. 0.3м	м³упл.гр.	43, 0
69	Устройство основания из фракционированного щебня М800 толщиной 0, 24м	м²	130
70	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси типа «Б» марки III Розлив битума в кол-ве 0, 4/м2	м³/т т	1, 8/4, 3 58/0, 23
71	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки II толщиной 0, 06м Розлив битума в кол-ве 0, 8/м2	м² т	130 0, 104
72	Устройство покрытия из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси типа «Б» марки III толщ. 0, 05 м	м²	188
73	Розлив битума в кол-ве 0, 2л /м2	т	0, 026
	Посадочные площадки
74	Устройство подстилающего слоя из песка толщ. 0.1м	м³упл.гр.	8, 0
75	Устройство основания из щебня толщиной 0, 10м	м²	76
76	Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона типа «Д» II марки толщиной 0, 04м	м²	76
77	Установка бортового камня БР.100.30.15/80.20.8	пм/пм	28/24
78	Монтаж металлических автопавильонов/урн	шт/шт	2/2
	Б.Площадки для стоянки автомобилей
	Земляное полотно

79	Снятие растительного грунта экскаватором емк. ковша 0, 65м3, с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 3км в отвал с разравниванием.	м³	58
80	Нарезка корыта в существующем земляном полотне экскаватором емк. ковша 0, 35м3 с погрузкой грунта I группы в автосамосвалы и транспортировкой в отвал на 5 км	м³	130
81	Планировка земполотна в грунтах IIгруппы механизированным способом	м²	300
	Дорожная одежда
82	Устройство подстилающего слоя из песка толщ. 0.3м	м³упл.гр	95
83	Устройство основания из фракционированного щебня М800 толщиной 0, 24м	м²	288
84	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси типа «Б» марки III Розлив битума в кол-ве 0, 4л/м2	м³/т т	54, 0/129, 6 0, 711
85	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки II толщиной 0, 06м Розлив битума в кол-ве 0, 8л/м2	м² т	288 0, 231
86	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси типа «Б» марки III толщиной 0, 05м Розлив битума в кол-ве 0, 2л/м2	м² т	2067 0, 057
	В.Пешеходные дорожки
87	Устройство подстилающего слоя из песка толщ. 0.1м	м³упл.гр	3, 5
88	Устройство основания из щебня толщиной 0, 10м	м²	1215
89	Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона типа «Д» II марки толщиной 0.04м	м²	1215
90	Установка бортового камня БР.80.20.8	п.м.	1052
91	Присыпка бортового камня	м³	11, 7
92	Укладка ж.б. плит 1ПК30.15-8т	шт	1
93	Ж.б. лежней 7ПП14-4-п	шт	2
	Г. Разметка проезжей части
94	Разметка горизонтальной проезжей части краской - сплошной линией шириной 0, 1м(1.1) - шириной 0, 1 при соотношении 3: 1 (1.11) - шириной 0, 1 при соотношении 1: 3(1.7) - шириной 0, 4 м, краска белая - шириной 0, 4 м, краска желтая	п.м/м2 п.м/м2	320/32 30/5, 25
		п.м/м2 п.м/м2 п.м/м2	168/8, 4 28/11, 2 28/11, 2
95	Разметка вертикальная краской - белая - черная	п.м/м2 п.м/м2	20/4 20/4
	Д. Дорожные знаки
96	Установка металлических стоек дорожных знаков на бетонном фундаменте Ф1 (объем блока Ф1-0, 35 м³⁾	шт м³	8 2, 8
97	Стойки знаков – СКМ 3, 45	шт/пм/кг	8/36/194, 4
98	Щитки знаков: - 5.19.1 (700х700) - 5.19.2 (700х700)	шт/м² шт/м²	8/3, 92 8/3, 92

5. Перечень нормативных документов

№ п/п

№ нормативного документа

Требования к товарам, используемым при выполнении работ

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия товаров, используемых при выполнении работ по ремонту автодороги по ул. Калинина в г. Красный Холм.

№ п/п	Наименование товара	Требования к качеству (Нормативно-техническая документация)	Характеристики товара
			Наименование параметра	Значение параметра*
1	Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь	ГОСТ 9128-2013	Тип по ГОСТ	Б**
			Марка по ГОСТ	III**
2	Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь	ГОСТ 9128-2013	Тип по ГОСТ	Д**
			Марка по ГОСТ	II**
3	Битумы нефтяные дорожные жидкие	ГОСТ 9128-2009	Класс	МГ, СГ**
			Марка	БНД 60/90**
			Марка	БНД-90/130**
4	Щебень из природного камня для строительных работ	ГОСТ 8267-93	Марка	не ниже 800
			Фракция	20-40 мм**
				40-70 мм**
5	Щебень черный из природного камня для строительных работ	ГОСТ 8267-93	Марка	не ниже 800
			Фракция	20-25 мм**
6	Камни бортовые	ГОСТ 6665-91	Тип по ГОСТ	БР 100.30.15**
			Класс бетона	В30 (М400)**
7	Камни бортовые	ГОСТ 6665-91	Тип	БР 80.20.8**
			Класс бетона	В30 (М400)**
8	Урны железобетонные прямоугольные		Форма	Прямоугольная с фактурной отделкой, с металлической вставкой
			Габаритные размеры (см)	Длина от 40 до 45 см Ширина от 40 до 45 см Высота от 50 до 60 см
			Материал	Железобетон
			Цвет	Светло-серый
9	Павильоны остановочные		Размеры (м)	Длина от 3, 0 до 3, 5 м Ширина от 1, 5 до 2, 0 м Высота от 2, 4 м до 2, 6 м
			Материал: Каркас Крыша Стенки Скамья	Металлический Сотовый поликарбонат Стекло триплекс Дерево
10	Плита перекрытия многопустотная	ГОСТ 9561-91	Тип по ГОСТ	ПК 30.15-8Т**
			Класс бетона	В15 (М200)**
11	Перемычка плитная	ГОСТ 948-84	Тип по ГОСТ	7ПП14-4**
			Класс бетона	В15 (М200)**
12	Стенки портальные	ГОСТ серия 3.501.1-144	Тип	СТ-8**
			Класс бетона	Не менее М200
13	Трубы цилиндрические раструбные безнапорные D 0, 5 м	ГОСТ 6482-2011	Тип по ГОСТ	Т 50-50-3**
			Класс бетона	В25**
14	Трубы цилиндрические раструбные безнапорные D 0, 4 м	ГОСТ 6482-2011	Тип по ГОСТ	Т 40-50-3**
			Класс бетона	В25**
15	Стойки (опоры) железобетонные	ГОСТ 23613-79	Тип по ГОСТ	СВ 110**
			Класс бетона	В30**
16	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами	ГОСТ Р 52373-2005	марка по ГОСТ	СИП-2 3х70+1х70+1х16**
17	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами	ГОСТ Р 52373-2005	марка по ГОСТ	СИП-2 3х35+1х54, 6**
18	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами	ГОСТ Р 52373-2005	марка по ГОСТ	СИП-4 4х16-0, 6/1, 0**
19	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами	ГОСТ Р 52373-2005	марка по ГОСТ	СИП-4 2х16-0, 6/1, 0**
20	Светильник уличный консольный светодиодный	Характеристики	Мощность	30 Вт
			Световой поток	3500 лм
21	Щитки дорожных знаков	ГОСТ Р 52290-2004	Номер по ГОСТ	5.19.1, 5.19.2**
			Типоразмер	II, 700Х700**
22	Стойки металлические оцинкованные для установки дорожных знаков		Марка	СКМ 3, 45**
			Размеры	Длина 4, 5 м Диаметр(внутр.)70 мм Толщина стенки 3 мм**
23	Бетонные блоки для установки металлических стоек дорожных знаков	Серия 3.503.9-80	Марка по ГОСТ	Ф1**
			Марка бетона	В15**
24	Песок для строительных работ	ГОСТ 8736-2014	Группа песка	Средний**
			Модуль крупности	2, 0-2, 5**

Приложение № 2

к муниципальному контракту № __________ от «___»_______ 2018 г.

Проектная документация

Заказчик: ______________________

Подрядчик: ____________________

Приложение № 3

к муниципальному контракту № __________ от «___»_______ 2018 г.

Сметная документация

Заказчик: ______________________

Подрядчик: ____________________

Приложение № 4

к муниципальному контракту № __________ от «___»_______ 2018 г.

График выполнения работ

Раздел 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству и безопасности работ

Работы выполнять согласно СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85» и другим действующим нормативно-техническим документам.

Требования к техническим характеристикам работ

Требования к товарам, используемым при выполнении работ

№ п/п	Наименование товара	Требования к качеству (Нормативно-техническая документация)	Характеристики товара
			Наименование параметра	Значение параметра*
1	Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь	ГОСТ 9128-2013	Тип по ГОСТ	Б**
			Марка по ГОСТ	III**
2	Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь	ГОСТ 9128-2013	Тип по ГОСТ	Д**
			Марка по ГОСТ	II**
3	Битумы нефтяные дорожные жидкие	ГОСТ 9128-2009	Класс	МГ, СГ**
			Марка	БНД 60/90**
			Марка	БНД-90/130**
4	Щебень из природного камня для строительных работ	ГОСТ 8267-93	Марка	не ниже 800
			Фракция	20-40 мм**
				40-70 мм**
5	Щебень черный из природного камня для строительных работ	ГОСТ 8267-93	Марка	не ниже 800
			Фракция	20-25 мм**
6	Камни бортовые	ГОСТ 6665-91	Тип по ГОСТ	БР 100.30.15**
			Класс бетона	В30 (М400)**
7	Камни бортовые	ГОСТ 6665-91	Тип	БР 80.20.8**
			Класс бетона	В30 (М400)**
8	Урны железобетонные прямоугольные		Форма	Прямоугольная с фактурной отделкой, с металлической вставкой
			Габаритные размеры (см)	Длина от 40 до 45 см Ширина от 40 до 45 см Высота от 50 до 60 см
			Материал	Железобетон
			Цвет	Светло-серый
9	Павильоны остановочные		Размеры (м)	Длина от 3, 0 до 3, 5 м Ширина от 1, 5 до 2, 0 м Высота от 2, 4 м до 2, 6 м
			Материал: Каркас Крыша Стенки Скамья	Металлический Сотовый поликарбонат Стекло триплекс Дерево
10	Плита перекрытия многопустотная	ГОСТ 9561-91	Тип по ГОСТ	ПК 30.15-8Т**
			Класс бетона	В15 (М200)**
11	Перемычка плитная	ГОСТ 948-84	Тип по ГОСТ	7ПП14-4**
			Класс бетона	В15 (М200)**
12	Стенки портальные	ГОСТ серия 3.501.1-144	Тип	СТ-8**
			Класс бетона	Не менее М200
13	Трубы цилиндрические раструбные безнапорные D 0, 5 м	ГОСТ 6482-2011	Тип по ГОСТ	Т 50-50-3**
			Класс бетона	В25**
14	Трубы цилиндрические раструбные безнапорные D 0, 4 м	ГОСТ 6482-2011	Тип по ГОСТ	Т 40-50-3**
			Класс бетона	В25**
15	Стойки (опоры) железобетонные	ГОСТ 23613-79	Тип по ГОСТ	СВ 110**
			Класс бетона	В30**
16	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами	ГОСТ Р 52373-2005	марка по ГОСТ	СИП-2 3х70+1х70+1х16**
17	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами	ГОСТ Р 52373-2005	марка по ГОСТ	СИП-2 3х35+1х54, 6**
18	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами	ГОСТ Р 52373-2005	марка по ГОСТ	СИП-4 4х16-0, 6/1, 0**
19	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми жилами	ГОСТ Р 52373-2005	марка по ГОСТ	СИП-4 2х16-0, 6/1, 0**
20	Светильник уличный консольный светодиодный	Характеристики	Мощность	30 Вт
			Световой поток	3500 лм
21	Щитки дорожных знаков	ГОСТ Р 52290-2004	Номер по ГОСТ	5.19.1, 5.19.2**
			Типоразмер	II, 700Х700**
22	Стойки металлические оцинкованные для установки дорожных знаков		Марка	СКМ 3, 45**
			Размеры	Длина 4, 5 м Диаметр(внутр.)70 мм Толщина стенки 3 мм**
23	Бетонные блоки для установки металлических стоек дорожных знаков	Серия 3.503.9-80	Марка по ГОСТ	Ф1**
			Марка бетона	В15**
24	Песок для строительных работ	ГОСТ 8736-2014	Группа песка	Средний**
			Модуль крупности	2, 0-2, 5**

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Ремонт автодороги

по ул. Калинина в г. Красный Холм

Г. Красный Холм

Год

Оглавление

12 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒

Последнее изменение этой страницы: 2019-06-08; Просмотров: 167; Нарушение авторского права страницы