ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

А.Г. Топорков

« 21 » сентября 2016 г.

Реестровый номер закупки__________________

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Извещение (информационная карта) о проведении закупки у единственного поставщика

№ п /п

ПОЛЕ

ЗНАЧЕНИЕ

Форма и способ процедуры закупки

Закупка у единственного поставщика

Заказчик

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «КРЫМГЕОЛОГИЯ» Место нахождения/почтовый адрес: 295007, Республика Крым, Симферополь, ул. Беспалова, д.47. Контактное лицо: Гарус И.В. Телефон: (3652) 54-50-81 E-mail: [email protected]

Претендент

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬЯНС» Местонахождение: 456300, Челябинская область, г.Миасс, шоссе Тургоякское, д.13

Предмет договора

Требования к оказываемым услугам

Право заключения договора: на «Строительство (бурение) скважины на территории Исходненского водозабора для водоснабжения города Армянска Республики Крым» Согласно Положением о порядке проведения регламентированных закупок для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «КРЫМГЕОЛОГИЯ», утвержденным от 18.12.2015 г., п.4.6, п.п.4.6.3.18 Согласно Техническому заданию, далее – ТЗ (раздел 2 документации о закупке у единственного поставщика, далее - документация).

Срок и объём оказания услуг

начало работ – с момента подписания Договора; окончание работ – 20 ноября 2016 года. согласно ТЗ (раздел 2 документации) и Проекту договора (раздел 3 документации)

Место оказания услуг

Республика Крым, согласно ТЗ (приложение № 2 документации)

Сведения о начальной (максимальной) цене договора

3 016 750 руб., в т.ч. НДС 18% руб. Цена Участника должна быть указана в рублях. Цена Участника должна быть рассчитана с учетом налогов и сборов, которые должны быть уплачены в стране Участника и Заказчика, затрат на транспортировку, страхование, загрузку, разгрузку, оплату таможенных тарифов и т.д. Цена на оказание услуг формируется в соответствии с номенклатурой и количеством услуг, согласно ТЗ (раздел 2 документации).

Место и порядок предоставления Документации

Не установлено

Место и дата рассмотрения и подведения итогов заявки по закупке у единственного поставщика

Подача заявки на участие в закупке со стороны Претендента не предусмотрена, все необходимые документы предоставляются Претендентом до размещения извещения по адресу Заказчика.

Сведения о необходимости предоставления обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей заявки

Не требуется

Срок заключения договора

Не позднее 10 (десяти) рабочих дней от дня выбора Претендента.

Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления

Не требуется.

Сведения о возможности проведения переговоров/переторжки

Не предусмотрено

Обязательные требования к Участникам закупки

1) Непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса предложений - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

2) Неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений.

3) Отсутствие у участника запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4) Сведения об участнике не должны содержаться в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральными законами Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Наличие таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков является основанием для отклонения заявки поставщика на участие в запросе предложений.

5) Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь свидетельства о допуске к производству работ, предусмотренных Техническим заданием, выданных саморегулируемой организацией);

6) Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями и достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей квалификацией.

Перечень документов предоставляемых участником процедуры закупки

1) Копии учредительных документов участника (Устав, свидетельство о гос. регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет).

2) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении закупки копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

3) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, предоставляется доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки предоставляется также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

4) Копию уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения.

5) Предложение о цене товара, работы, услуги (единицы товара, работы, услуги) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Закупка у единственного поставщика проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о порядке проведения регламентированных закупок для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «КРЫМГЕОЛОГИЯ», утвержденным от 18.12.2015 г.

Закупка у единственного поставщика:

Не является торгами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Извещение, документация, в случаях, предусмотренных Федеральным законом №223 – ФЗ, размещаются в единой информационной системе в течение 3 дней со дня заключения договора.

Извещение, документация, размещаемые в единой информационной системе, должны содержать сведения, предусмотренные пунктами Положением о порядке проведения регламентированных закупок для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «КРЫМГЕОЛОГИЯ», утвержденным от 18.12.2015 г.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение, документацию в любое время до заключения договора, изменения размещаются в единой информационной системе в порядке, предусмотренном подразделом. Положением о порядке проведения регламентированных закупок для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «КРЫМГЕОЛОГИЯ», утвержденным от 18.12.2015 г.

Заказчик вправе в любое время до подписания договора отказаться от проведения закупки, извещение об отказе от проведения процедуры размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения.

Претендентом на участие в закупке является лицо, установленное в документации.

Для поиска претендента могут быть использованы ресурсы электронных магазинов в сети интернет.

Закупка состоит из следующих этапов:

Претендентом на участие в закупке является лицо, установленное в документации.

Для поиска претендента могут быть использованы ресурсы электронных магазинов в сети интернет.

Закупка состоит из следующих этапов:

1. Размещение в единой информационной системе извещения и документации о закупке.

2. Заключение договора с лицом, установленным в документации на основании проекта договора, приложенного к документации о закупке.

3. Протоколы о результатах закупки при данном способе закупке не составляется.

Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:

«Строительство (бурение) скважины на территории Исходненского водозабора для водоснабжения города Армянска Республики Крым»

№ п/п	Перечень требований	Перечень основных данных
	Главный распорядитель средств	Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым.
	Основание для строительства	Распоряжение Совета министров Республики Крым от 15.03.2016 № 222-р «О плане капитального строительства за счет бюджетных средств Республики Крым», положительное заключение государственной экспертизы от 21.07.2016 г. № 91-1-6-0915-16.
	Целевое назначение работ	Бесперебойное водоснабжение муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым.
	Месторасположение объекта	Республика Крым, г. Армянск, севернее 2, 1 км от с. Исходное.
	Источник финансирования	Бюджет Республики Крым.
	Производство буровых работ	Буровые работы выполняются с обязательным соблюдением технологии бурения, техники безопасности, промсанитарии.
	Основные задачи	Бурение разведочно-эксплуатационной скважины согласно Рабочего проекта
	Условия выполнения работ	1. Бурение разведочно-эксплуатационной скважины проводить вахтовым методом при 12-часовом ежедневном режиме работы. 2. Подрядчик выполняет работы согласно Рабочего проекта с соблюдением всех технологических требований и методических рекомендаций проведения геологоразведочных работ по бурению скважин и опытно-фильтрационных работ. Обязательным условием является наличие специализированного оборудования и обученных специалистов в штате. 3. Подрядчик обязан иметь допуск на выполнение данных работ (СРО). 4. Подрядчик должен обеспечить качественное выполнение работ и качество применяемых им материалов и изделий, предприняв регламентированные меры по организации контроля качества. 5. Подрядчик должен выполнять все работы, обеспечивая соблюдение требований пожарной безопасности, требований о применении специальных повышенных мер безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима в пределах площадки производства работ. 6. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных мер и правил. Копия приказа представляется Заказчику. 7. Состав, объемы, уровень качества, выполняемых на объекте всех видов буровых работ должен соответствовать Рабочему проекту и нормативной документации (ГОСТ, СНиП, ВСН, ТУ, СанПиН, ППБ). 8. Все используемые материалы должны быть разрешены для применения, иметь сертификаты качества, соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорта. 9. Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, а также специальные журналы по выполняемым отдельным видам работ на данном объекте и предоставлять его для проверки и замечаний представителю заказчика по его требованию и при приемке всех выполненных работ.
	При выполнении работ необходимо руководствоваться:	1. Законом РФ «О недрах» 2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода» 4. СНиП 12-03-99 «Буровые работы» 5. СНиП 12-03-99 Часть 18 «Подземные работы» 6. ПБ 08-37-2005 «Правила безопасности при геологоразведочных работах» 7. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; 8. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; 9. Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 10. Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 11. и другой нормативно-технической документацией действующей на территории Российской Федерации. 12. Рабочим проектом.
	Исходные данные об особых условиях строительства	Сейсмичность района строительства 7 баллов
	Ожидаемые результаты	Дебит пробуренной разведочно-эксплуатационной скважины не менее 43, 0 л/с. Качество воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.1074-01 " Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
	Отчетная документация	По результатам бурения разведочно-эксплуатационной скважины Заказчику предоставляются: 1. Паспорт скважины. 2. Результаты (протоколы) лабораторных исследований проб воды. 3. Прочая исполнительная документация (акты на производство скрытых работ, сертификаты качества на оборудование и материалы и пр.).
	Сроки производства работ	До 21 ноября с момента заключения контракта.
	Гарантия на выполненные работы	Срок гарантии выполненных работ составляет 3 (три) года с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на весь перечень выполненных подрядчиком работ и примененных материалов согласно принятым актам выполненных работ.

Раздел 3. Проект договора

Договор

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

г. Симферополь «____» _________ 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью " Строительная компания " Альянс", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Антипова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны и генеральный подрядчик по Муниципальному контракту на выполнение работ от ___________ № __ - Государственное унитарное предприятие Республики Крым «КРЫМГЕОЛОГИЯ» (далее ГУП РК «КРЫМГЕОЛОГИЯ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Топоркова Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», на основании Протокола заседания комиссии по закупке у единственного поставщика от _________ №___, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: « Строительство (бурение) скважины на территории Исходненского водозабора для водоснабжения города Армянска Республики Крым » (далее – Работы, Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к Договору), в срок, установленный Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору), по цене в соответствии со Сводной сметой стоимости строительства (Приложение № 2 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

Цена Договора

2.1. Цена Договора устанавливается в соответствии со Сводной сметой стоимости строительства (Приложение № 2 к Контракту) и составляет 3 016 750 рублей 00 коп. (три миллиона шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек) в том числе НДС-18% - 460 182, 20 рублей.

2. 1.1. Указанная выше цена Работ по настоящему Договору учитывает услуги Заказчика (генерального подрядчика) по организации управления проектом в сумме 235 500, 00 рублей с учетом НДС-18%, при этом к оплате Подрядчику – 2 781 250, 00 (два миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят рублей) с учетом НДС-18% - 424 258, 47 рублей.

2.1.2.Указанная выше цена Работ по настоящему Договору учитывает все возможные расходы Подрядчика на строительство Объекта, включая, но не ограничиваясь, стоимость всех налогов, включая НДС, материалов, оборудования, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на Строительную площадку и выполнением погрузочно-разгрузочных работ, затраты на строительство временных зданий и сооружений, охрану Объекта, выполнение технических условий, стоимость коммунальных услуг, необходимых для обеспечения строительства Объекта до даты приемки Объекта Заказчиком, пусконаладочные работы, инфляцию, расходы на непредвиденные работы и затраты, другие затраты, прямо не поименованные в настоящем Договоре, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора по согласованию с Заказчиком.

2.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев и на условиях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

2.3. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Договору предназначен, для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте.

2.3.1. Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется трехсторонний акт с участием представителей Подрядчика, авторского надзора, Заказчика и локальная смета на непредвиденные работы.

2.4. Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 по фактической стоимости, на основании документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет-фактура от поставщика, товарно-транспортная накладная с обоснованием транспортных расходов). Стоимость материалов не должна превышать цен, предусмотренных в согласованной локальной смете на непредвиденные работы.

Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы указанной в Сводной смете стоимости строительства предусмотренной для этих целей (Приложение № 2 к Договору).

Порядок оплаты

3.1. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Договору в пределах лимитов обязательств и фактического финансирования, после доведения средств.

3.2. Заказчик на основании выписанного Подрядчиком счета в размере 30% от стоимости выполнения работ на объекте по Договору, что составляет 905 025 (девятьсот пять тысяч двадцать пять рублей) рублей 00 коп., в том числе НДС-18% - 138 054, 66 рублей, производит Подрядчику предварительную оплату (аванс) для начала выполнения работ в течение 5 дней от даты предоставления счета.

3.3. Оплата принятых в соответствии с п. 7.1 и 7.2 настоящего Договору выполненных работ, в пределах 95 % от их стоимости, осуществляется Заказчиком, в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3, выставления Подрядчиком счёта на оплату работ.

3.4. Оплата окончательного платежа выполненных работ в пределах 5% от их стоимости, осуществляется Заказчиком, в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания Акта приемки и выставления Подрядчиком счёта на оплату работ.

3.5. Оплата по Договору может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных статьей 11 настоящего Договора.

3.6. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Сроки выполнения работ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются в соответствии с Графиком производства работ (приложение № 1 к настоящему Договору).

- начало работ – с момента подписания Договора;

- окончание работ – 21 ноября 2016 года.

4.2. Работы считаются завершенными от даты подписания Акта приемки.

4.3. Объем работ по Договору должен быть исполнен в соответствии с Графиком производства работ.

Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Осуществлять контроль и авторский надзор за выполнением Работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения Работ, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, в том числе требовать предоставление информации о ходе выполнения работ) в соответствии с условиями Договора и требованиями нормативных документов в области строительства, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.2. В порядке осуществления контроля, рассматривать образцы строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих (далее, «товары»), приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ, включая сопровождающие их документы, подтверждающие их качество и соответствие Российским стандартам, (паспорта на поставленные товары, накладные от поставщиков, сертификаты соответствия).

5.1.3. Проводить экспертизу выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных Договором, своими силами или к ее проведению привлекать экспертов, экспертные организации.

5.1.4. Привлекать компетентных специалистов и консультантов для проверки хода выполнения Работ, соблюдения установленных сроков строительства и качества на весь период действия Договора.

5.1.5. Заказчик, представители Заказчика и экспертной организации имеют право:

· беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства объекта с письменного уведомления Подрядчика не позднее 2-х рабочих дней без нарушения технологического процесса;

· производить соответствующие записи в журналы общих работ по объекту, журнал авторского надзора. Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

5.1.6. Заказчик, в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с п. 10.4. Договора для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

5.1.7. Приостанавливать производство любого из видов Работ при осуществлении их с отступлением от требований проектной документации.

5.1.8. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору и своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.9. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

5.1.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.1.11. Для приемки выполненных работ создать приемочную комиссию.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. После подписания Договора в течение 20 (двадцати) рабочих дней передать Подрядчику по акту за подписью, ответственного представителя контроля за строительством от Заказчика, на период строительства Объекта:

а) копию разрешения на строительство (в случаях, когда такое разрешение должно быть выдано) – в 1 экз.;

б) проектно-сметную документацию в полном объеме,

в) перечень документов и исполнительной документации, которые Подрядчик обязан подготовить и передать Заказчику после завершения промежуточных и остаточных работ для получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;

г) другие документы, по письменному требованию подрядчика.

5.2.2. Осуществлять контроль в процессе строительства Объекта, в соответствии с требованиями статьи 53 Градостроительного Кодекса РФ и «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», на соответствие требований проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям Технических регламентов, в целях обеспечения качества и безопасности объекта.

5.2.3. Производить освидетельствование скрытых Работ.

5.2.4. Рассматривать образцы материалов, изделий, приобретаемых Подрядчиком для производства Работ и паспорта к ним в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения от Подрядчика образцов. В случае необходимости сообщить о своих замечаниях Подрядчику.

5.2.5. Принять и оплатить выполненные Работы, обеспечить финансирование выполненных Работ в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.6. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.

5.2.7. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.2.8. Проводить экспертизу выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанным актом приемки выполненных Работ (при условии поступления денежных средств на счет Заказчика).

5.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. По окончанию работ предоставить Акт выполненных работ на сумму указанную в п. 2.1. настоящего Договора.

5.4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения утвержденной проектно-сметной документации, разработать и предоставить Заказчику проект производства работ (ППР).

5.4.3. Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, Графиком производства работ (Приложение №1 к Договору), в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и по цене Договора (Приложение №2 к Договору), строительными нормами и правилами. Сдать Заказчику результат Работ в установленный п.4.1. настоящего Договора срок по акту приемки законченного строительством объекта, а так же и промежуточные результаты выполненных работ.

5.4.4. В течение 3 (трех) рабочих дней, после дня подписания Договора, предоставить Заказчику:

а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте.

б) Приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и техники безопасности на объекте.

в) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте.

г) Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность на объекте.

д) Приказ о назначении ответственного лица за работу с грузоподъемными машинами и механизмами на объекте.

е) Приказ о назначении ответственного лица за электробезопасность на объекте.

ж) Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте.

5.4.5. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте, всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Заказчика, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке;

5.4.6. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой, спецобувью, защитными касками, защитными очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.

5.4.7. Установить при въезде на строительную площадку информационный щит, отображающий паспорт строительства, в соответствии с п. 6.2.8. СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004 Организация строительства) с указанием наименования объекта, наименования застройщика (Заказчика), Подрядчика, проектной организации, представителя органа государственного строительного надзора, фамилии, должности и номера телефонов, ответственных лиц указанных организаций, наименование и контактную информацию саморегулируемой организации Подрядчика, сроки начала и окончания работ, схемы объекта и его краткой характеристикой.

5.4.8. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы и переходные мостики.

5.4.9. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать, предусмотренные нормативными документами, знаки безопасности.

5.4.10. До начала любых работ по Договору, оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов и планом организации строительства. В местах сопряжения Объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала общестроительных работ в соответствии с проектом производства работ.

5.4.11. Обеспечить в ходе строительства за свой счет выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение и ограждение. В случае необходимости обеспечить строительную площадку временным проведением сетей энергоснабжения, водо- и паро- провода, телефонной связью за свой счет.

5.4.12. Обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных Работ, обустройства и содержания строительных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.13. Осуществлять охрану строительной площадки в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.

5.4.14. Предоставить Заказчику, в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы разрешительные документы на право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за строительство и другие необходимые документы, относящиеся к Работам по настоящему Договору. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Договору.

5.4.15. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ Подрядчиком.

5.4.16. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а так же ведомственных инспекций и комиссий, по письменному уведомлению Заказчика.

5.4.17. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от рабочей документации и условий настоящего Договора.

5.4.18. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ.

5.4.19. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами, СНиПами, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству строительства.

5.4.20. Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектной документацией и Договором необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Так же осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Договором, но необходимы для выполнения работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта.

5.4.21. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

5.4.22. По требованию Заказчика, в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика, Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и технических свидетельств являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.

5.4.23. Вести журнал производства Работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые Работы.

Постоянно вести общий Журнал производства работ, и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Все Журналы работ представлять представителям Заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.

5.4.24. Выполнить, при необходимости за свой счет, в установленном порядке сезонные Работы, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

5.4.25. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, образовавшиеся по вине Подрядчика, выявленные в ходе приемки Работ до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта и в период гарантийного срока.

5.4.26. В случае если Стороны установят необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Подрядчик, если в результате будет установлено, что поставленные Подрядчиком материалы, изделия, оборудование не соответствуют проектной документации, действующим нормам, государственным стандартам.

5.4.27. Известить Заказчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика и авторского надзора (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителями Заказчика и авторского надзора, затем восстановить ее за свой счет. При этом Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков строительства объекта.

5.4.28. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

• непригодности предоставленной Заказчиком проектно-сметной документации;

• возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

• иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 5 (пяти) рабочих дней для направления разъяснений Заказчиком, не вправе при предъявлении к Заказчику требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

5.4.29. Осуществлять в процессе выполнения Работ систематическую, а по завершению Работ, окончательную уборку строительной площадки от строительного мусора.

5.4.30. Вывезти в 15-дневный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта со строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.4.31. Незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

5.4.32. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ (Объекта капитального строительства) в эксплуатацию в соответствии со СНиП 3.01.04-87 (СП 68.13330.2011).

5.4.33. При изменении расчетного счета в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить Заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении Договора счет, несет Подрядчик.

5.5. Подрядчик не вправе:

5.5.1. Передавать на субподряд работы по строительству Объекта.

5.5.2. Приступать к общестроительным работам до проекта организации строительства, безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу строительства.

5.5.3. Продавать или передавать строящийся или построенный Объект или отдельную его часть, а также проектно-сметную документацию на Объект или его отдельной части третьим лицам без письменного согласования с Заказчиком.

5.5.4. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не указанные в проектной документации.

5.5.5. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектно-сметной документации.

Охранные мероприятия

6.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений и объекта капитального строительства.

6.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений.

6.3. С начала Работ, на время действия Договора, Подрядчик несет полную ответственность за охрану строительной площадки, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

Гарантии качества

10.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном в проектно-сметной документации, полученной Подрядчиком от Заказчика, и в настоящем Договоре, в сроки, определенные настоящим Договором, и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий сметной документации, строительным нормам и правилам.

10.2. Гарантийный срок на выполненные Работы в соответствии с ст.756 Гражданского кодекса РФ устанавливается на 5 (пять) лет от даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта. Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ оборудования начинается от даты подписания акта и составляет срок, равный гарантийному сроку предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.

10.3. Течение гарантийного срока прерывается на период устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков, ответственность за которые несет Подрядчик.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, или будут выявлены материалы, оборудование, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением эксперта или экспертной организации, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

10.6. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечение третьих лиц устранить дефекты (недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика.

Ответственность Сторон

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):

11.2.1. Пеня в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.2.2. Штрафы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 60 335 руб. 00 коп., определяемой в следующем порядке:

2, 5 процента цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

2 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

1, 5 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей.

11.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.3.1. Пеня в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц – В) х С,

где:

Ц – цена Договора;

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по настоящему Договору, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Договора;

С – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП – количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

где:

ДП – количество дней просрочки;

ДК – срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 – 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

11.3.2. Пеня подлежит уплате за весь период просрочки исполнения обязательств предусмотренных Договором.

11.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в виде фиксированной суммы 150 837 руб. 50 коп., определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063:

- 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

- 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей.

11.4. Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договора.

11.5. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм Заказчику, по указанным Заказчиком в требовании реквизитам. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.

11.6. Заказчик вправе зачесть сумму пени и штрафов, в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки.

11.7. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

11.8. Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

11.10. Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.11. Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае завершения в полном объеме в 2016 году исполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Договором, за исключением гарантийных обязательств в порядке, установленном Постановлением Правительством Российской Федерации от 14 марта 2016 г. N 190:

а) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает
5 процентов цены Договора, Заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней);

б) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены Договора, но составляет не более 20 процентов цены Договора, Заказчик:

предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года;

осуществляет списание 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года;

в) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 20 процентов цены Договора, Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года.

11.11.1. Заказчик уведомляет в письменной форме Подрядчика о предоставлении отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществлении списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

11.11.2. Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с подпунктами " а" и " б" пункта 11.11. данной статьи распространяется на принятую к учету задолженность Подрядчика независимо от срока ее возникновения и осуществляется путем списания с учета задолженности Подрядчика по денежным обязательствам перед Заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации в порядке, установленном соответствующим финансовым органом.

Другие условия Договора

15.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте по указанным в Статье 18 настоящего Договора адресам, или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.

15.2. В том, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Договору.

15.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по настоящему Договору, связанные с перепиской и расчетами по настоящему Договору, считаются исполненными надлежащим образом.

15.5. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Приложения к Договору

16.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

16.2. Перечень приложений к настоящему Договору:

Приложение №1 – График производства работ (предоставляется Подрядчиком).

Приложение №2 – Сводная смета стоимости строительства.

Приложение №3 - Техническое задание.

График производства работ

П /п

И видов работ

Начало работ

Оконча -

Ние работ

Год

Месяц

1 Подготовка территории строительства С момента подписания Контракта 2 Основные объекты строительства 3 4 5 6 7 8 9 10 Акт приемки законченного строительством объекта.

Заказчик: _________________/_________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П.

Подрядчик _________________/_________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П.

Приложение №2

к муниципальному Контракту

№___ от «__»______2016г

Сводная смета стоимости строительства *

А.Г. Топорков

« 21 » сентября 2016 г.

Реестровый номер закупки__________________

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Извещение (информационная карта) о проведении закупки у единственного поставщика

№ п /п

ПОЛЕ