Реестровый номер контракта -

Реестровый номер контракта -

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 2-ФК

«Оказание услуг по обеспечению функционирования фоторадарных передвижных комплексов с целью фиксации и предоставления информации о нарушениях Правил дорожного движения»

(номер карточки контракта: 0144200001818000158_59409)

ИКЗ: 182462904043946320100101211168424242

Областное казенное учреждение «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области», далее именуемое «Заказчик», в лице директора учреждения Муравьева Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СВЕТОФОР-КОНТРОЛЬ», далее именуемое «Исполнитель», в лице генерального директора Якунина Михаила Григорьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения государственного заказа Курской области путем проведения аукциона в электронной форме, протокол подведения итогов электронного аукциона 0144200001818000158 от «29» декабря 2018 г., заключили настоящий Государственный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обеспечению функционирования фоторадарных передвижных комплексов с целью фиксации и предоставления информации о нарушениях Правил дорожного движения на территории Курской области согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Стоимость услуг по контракту.

2.1. Цена настоящего контракта составляет 17 625 974 (семнадцать миллионов шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 62 копейки. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и п. 12.2. настоящего Контракта. Цена контракта включает все расходы на оказание услуг в соответствии с Техническим заданием в полном объеме, в том числе все налоги, сборы и другие обязательные платежи, транспортные и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Стоимость одного комплекс/часа услуги по обеспечению функционирования одного ФПК составляет:

2.2.1. В период с 01 января по 31 марта 2019 г. включительно:

- за обеспечение контролируемого функционирования ФПК 362 рубля, 62 копейки;

- за обеспечение автономного функционирования ФПК 43 рубля, 79 копеек;

2.2.2. В период с 01 апреля по 30 июня 2019 г. включительно:

- за обеспечение контролируемого функционирования ФПК 324 рубля, 70 копеек

- за обеспечение автономного функционирования ФПК 43 рубля, 28 копеек.

Срок оказания услуг

3.1.  С даты заключения контракта до 01.07.2019 года.

Качество услуг.

7.1. Качество оказываемых услуг Исполнителем должно соответствовать действующей нормативно-технической документации, санитарным и иным требованиям для услуг этого рода в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Исполнитель гарантирует:

- соблюдение сроков и объемов оказания услуг, предусмотренных Техническим заданием и настоящим Контрактом;

- качественное оказание услуг, предусмотренных Техническим заданием и настоящим Контрактом;

- своевременное и качественное техническое обслуживание принятого в эксплуатацию оборудования в соответствии с Регламентом, определенным в Техническом задании;

- своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке и в процессе оказания услуг.

7.3.  В случае нарушения пункта 7.2 настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в соответствии с пунктом 8.6. настоящего Контракта.

7.4. Исполнитель качественно выполняет все работы, включая возможные работы, определенно не упомянутые, но необходимые для оказания услуг, предусмотренных настоящим Контрактом.

Ответственность сторон.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042 (далее – Правила) и устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена Контракта (этапа).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, которая составляет 176 259 руб. 75 коп., - 1 процент цены контракта в случае, так как цена контракта составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

8.4.* За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, которая составляет ___________ руб. ____ коп., и определяется в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)

8.5.* За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, которая составляет ___________ руб. ____ коп., и определяется в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

* при отсутствии соответствующего случая, отмеченные пункты не применяются, сумма штрафа не указывается

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы - 5000 рублей, так как цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

Штрафы в соответствии с настоящим пунктом Контракта начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных в пунктах (7, 12, 13, 14, 27, 30, 35-39), настоящего Контракта за каждый выявленный случай, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - 5000 рублей, так как цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.8.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем (подрядчиком, поставщиком).

Пени = (цена контракта – объем выполненных обязательств)  : 300 х  ключевая ставка х количество дней просрочки.

8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пени  = неуплаченная сумма : 300 х ключевая ставка х количество дней просрочки

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом оплата по Контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту. Неустойка может быть взыскана путем перечисления ее Исполнителем в доход бюджета Курской области в течение 10 календарных дней с момента предъявления требования об уплате неустойки. Способ уплаты неустойки определяет Заказчик.

8.13. В случае если Заказчик понес убытки, ущерб вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки, ущерб Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8.14. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

8.14.1. В случаях причинения Заказчику материального ущерба, связанного с ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту Исполнителем (пункты 29 - 31 Технического задания), Исполнитель в течение 10 календарных дней после предъявления Заказчиком требования о возмещении ущерба, обязан возместить его путем передачи Заказчику, взамен утраченного или утратившего свои функциональные и/или технические характеристики оборудования и материалов, аналогичного нового, с не худшими функциональными и техническим характеристиками, или перечислить на счет Заказчика стоимость нового эквивалентного оборудования и материалов, с не худшими функциональными и техническим характеристиками.

8.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.16. Прекращение действия настоящего контракта не освобождает стороны от обязанности уплаты неустойки и иной ответственности, установленной настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

8.17. Исполнитель в полном объеме возмещает все убытки, предъявленные Заказчику третьими лицами, причиненные вследствие действий/бездействия, неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта Исполнителем.

Разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Контракта, или в связи с ним, стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становится невозможным, то спор подлежит решению в Арбитражном суде Курской области в установленном законом порядке.

Прочие условия

13.1.  Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон после подписания его сторонами.

13.2. Настоящий Контракт заключен в электронном виде в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.3. Недействительность какого-либо из условий настоящего Контракта не влечет за собой недействительность других условий или всего контракта в целом.

13.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее трех дней с даты их изменения.

13.5. При решении вопросов, возникших в ходе исполнения Контракта и во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, но регулируется Федеральным Законом №44-ФЗ, распространяет свое действие на отношения сторон контракта при возникновении каких-либо обстоятельств в период его исполнения.

13.6. Исполнитель не имеет права уступить право требования по настоящему Контракту третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

13.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Техническое задание;

Приложение №2 – Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг;

Приложение №3 – Перечень имущества, передаваемого во временное безвозмездное пользование.

Приложение №4 – Положение о квалификационной комиссии по допуску к работе операторов фоторадарных передвижных комплексов.

Приложение №5 – Форма акта временного вывода из эксплуатации передвижного комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД по техническим причинам.

Приложение №6 – Перечень вопросов и практических заданий для проведения экзамена по допуску к работе операторов фоторадарных передвижных комплексов.

Приложение №7 – Форма карточки технического обслуживания ФПК.

Приложение №8 – Форма отчета о выполнении работ по техническому обслуживанию ФПК.

Приложение №9 – Локальная смета «На техническое обслуживание оборудования передвижных комплексов в составе автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области на 1 месяц в 2019 г.».

14. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Приложение №1

к государственному контракту № 2-ФК

от "10" января 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

192