СТАТЬЯ 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. . Цена настоящего Контракта определена по итогам открытого аукциона в электронной форме и составляет (с учетом снижения на ___% от начальной (максимальной) стоимости) _________________ (_______________________________________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18%, в размере _____ рублей (далее - Цена Контракта).

2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Расчеты за выполненные работы осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и письмом Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005г. № 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации №КС-2, КС-3 и КС-11» .

2.5. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств в размере фактически выполненных работ (с учетом сумм примененных штрафных санкций за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Контракта) на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 13 настоящего Контракта, за счет средств бюджета города Москвы на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки работ формы КС-2, в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты выставления Подрядчиком счета на оплату при наличии соответствующего бюджетного финансирования.

2.6. В случае изменения своего расчетного счета, Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.7. Заказчик производит оплату работ в пределах выделенного лимита городского финансирования на данный вид работ.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере стоимости фактически выполненных работ (с учетом примененных штрафных санкций за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий Контракта), с банковского счета Заказчика, указанного в статье 13 настоящего Контракта.

 

 СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязан качественно выполнить весь комплекс работ, предусмотренных настоящим Контрактом с даты заключения контракта до 31 октября 2012г., в соответствии с графиком и/или наряд-заказом (в течение 5-ти дней после получения наряд-заказа).

3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

 

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком в составе своих представителей и представителей Подрядчика.

4.2. По окончании выполнения этапа работ, Подрядчик предоставляют Заказчику Акт о приемки выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет, счет-фактуру, подписанные подрядчиком и другую отчетную документацию, подтверждающую фактическое выполнение и (или) стоимость работ, согласно раздела 14 Технического задания (Приложение №1).

4.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки, произвести доработки.

 

 СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с проектной документацией и настоящим Контрактом.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.6. Ссылаться на недостатки работ (услуг), в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.1.7. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пени, штрафов), взыскивать их в судебном порядке.

5.1.8. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

 

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Предоставить Подрядчику проектную документацию для выполнения работ по настоящему Контракту.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в статье 5.4.5. настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

 

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в статье 4.3. настоящего Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со ст. 2.5. настоящего Контракта.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3.6. По согласованию с Заказчиком, привлекать к выполнению работ по Контракту субподрядчиков.

5.3.7. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

 

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с проектной документацией, требованиями настоящего Контракта и Технического задания (Приложение №1 к Контракту).

5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.3.Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ, а так же в ходе проверок Заказчиком и Департаментами ППиООС, ЖКХиБ, ОАТИ г. Москвы и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. Принимать незамедлительные меры по устранению за свой счет выявленных Заказчиком и/или контролирующими органами нарушений Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы.

5.4.5. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.

5.4.6. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения Контракта. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта.

5.4.7. Полностью возместить необоснованные (нецелевые) расходы, выявленные по результатам проверок контролирующих и финансовых органов в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

5.4.8. Полностью возместить административные штрафы, иные требования, предъявляемые Заказчику в связи с некачественным выполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.10. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

5.5 . Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам.

 

 

 СТАТЬЯ 6. ГАРАНИТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2. Требования к составу, объему и срокам гарантий качества работ определены разделами 11, 15, 16 Технического задания (Приложение №1 к Контракту).

 

⇐ Предыдущая1234Следующая ⇒

Поделиться: