На право заключения муниципального контракта. ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Стр 1 из 12Следующая ⇒

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

На право заключения муниципального контракта

На установку ограждений на территории Заречного парка

И парка на пр. Лужском в городе Луге

Аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

Идентификационный код закупки:

183471002606447100100101410014399244

Г. Луга

2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для проведения электронного аукциона.. 3

2. Понятия и сокращения, используемые в документации об электронном аукционе. 4

3. Сведения о заказчике 5

4. Общие сведения об электронном аукционе. 6

5. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении контракта.. 7

6. Даты и время основных этапов проведения электронного аукциона..

7. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе, внесение изменений в документацию и отказ от проведения аукциона.. 12

8. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе. 8

9. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе. 13

10. Требования к участникам электронного аукциона.. Ошибка! Закладка не определена.

11. Рассмотрение комиссией заявок участников электронного аукциона и основания отклонения таких заявок.. 14

12. Сведения о возможности заказчика изменить условия контракта.. 17

13. Порядок заключения контракта, отказ от заключения 13

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1 «Техническое задание». 22

Раздел 2 «Обоснование начальной цены». 28

Раздел 3 «Проект контракта». 29

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Сведения о заказчике

Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области

Место нахождения и почтовый адрес: 188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Кирова 73.

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта:

Контрактная служба создана без образования отдельного структурного подразделения администрации. Заместитель главы администрации Лужского муниципального района по социальным вопросам Лапина Светлана Викторовна - руководитель контрактной службы (Постановление администрации Лужского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении постоянного состава сотрудников администрации Лужского муниципального района, выполняющих функции контрактной службы» от 31 января 2018 г. № 256);

Телефон: 8(81372)2-23-06

Е-mail: zakupluga@adm.luga.ru

Контактное лицо – Кузьмин Евгений Иванович

Е-mail: zakupluga@adm.luga.ru.

Телефон: 8(813-72) 2-24-09.

Банк получателя:

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

БИК БАНКА: 044106001 № счёта: 40302810900003002217

Получатель: УФК по Ленинградской области (администрация Лужского муниципального района Ленинградской области, л/ счет № 05453205310), ИНН 4710026064,

КПП 471001001,

ОКТМО 41633101

В назначении платежа указывать: целевые средства на обеспечение исполнения контракта (указать предмет аукциона в соответствии с документацией об электронном аукционе, номер извещения).

5.4.2. В представленном платежном поручении (копии платежного поручения) реквизиты заказчика и сведения о назначении платежа должны соответствовать указанным в документации об электронном аукционе. Сумма платежа, указанная в платежном поручении (копии платежного поручения), не может быть менее указанного в документации размера обеспечения исполнения контракта.

5.5. Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные п.5.10 должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

5.5.1.Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

5.5.2.Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0, 1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Правительством РФ перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

5.5.3. Банковская гарантия, выданная банком для целей обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ с учетом следующих требований:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Закона № 44-ФЗ;

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 " О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 " О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5.5.4. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.5.5. Бенефициар (заказчик) одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии обязан предоставить гаранту следующие документы:

– расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

– платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а принципал не исполнил обязательство по контракту возвратить полученную предоплату);

– документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (при условии, что требование по банковской гарантии предъявлено в случае несвоевременного исполнения, ненадлежащего исполнения или неисполнения принципалом обязательств в период гарантийного срока);

– документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

5.6. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

5.7. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

5.8. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п.п.5.5.2. - 5.5.4.

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.9. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня её поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

5.10. В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.

4) срок действия банковской гарантии;

5) копия банковской гарантии;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 г. №1005.

5.11. В реестр банковских гарантий банк, выдавший банковскую гарантию, включает вышеуказанные информацию и документы не позднее одного рабочего дня, следующего за датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии.

5.12. Включённые в реестр банковских гарантий информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

5.13. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта, предоставляются победителем аукциона одновременно с контрактом. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

5.14. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

5.15. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

5.16. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

5.18. Банковское сопровождение контракта отсутствует.

5.19. Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, возвращает Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе

Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

8.1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) Сведения о конкретных показателях товаров, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе (приложено ниже), указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии).

Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе, несет участник закупки.

Требования к товарам установлены в Приложении № 1 к Техническому заданию.

8.2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

4) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Требования к участникам электронного аукциона

10.1. Установлены следующие единые требования к участникам электронного аукциона:

10.1.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющимся объектом закупки:

«не установлено».

10.1.2. непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

10.1.3. неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе;

10.1.4. отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

10.1.5. отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным Исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального Исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

10.1.6. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость снята или погашена), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

10.1.7. отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального Исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного Исполнительного органа участника аукциона - юридического лица;

10.1.8. участниками закупки могут быть исключительно лица, являющиеся субъектами малого предпринимательства (должны соответствовать требованиям, установленным пунктам 1, 2, 3 части 1 статьи 4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации или социально ориентированные некоммерческие организации (должны соответствовать пункту 2.1. части 2 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).

10.1.9. участник закупки не является офшорной компанией.

10.1.10. отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.

10.2. Дополнительные требования к участникам электронного аукциона: не установлены.

Раздел 1

«СОГЛАСОВАНО» ___________________________ ____________________________ ____________________________ м.п. «_____»_______________2018 года

«УТВЕРЖДАЮ» И.о. главы администрации Лужского муниципального района _________________Ю.В. Намлиев м.п. «_____»_______________ 2018 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кол.

Заречный парк

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0, 7 м

100 м3 грунта

0, 5456

Устройство фундаментов-столбов бетонных

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0, 5456

Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание

100 столбов

6, 82

Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м

10 панелей

67, 7

Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических

100 шт.

0, 03

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0, 4 (0, 35-0, 45) м3, группа грунтов 2

1000 м3 грунта

0, 055

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0, 33

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0, 66

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий

100 м бортового камня

1, 28

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона

100 т смеси

0, 2052

Розлив вяжущих материалов

1 т

0, 264

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2, 5-2, 9 т/м3

1000 м2 покрытия

0, 33

Комплекс работ по доставке и монтажу сцены со стоимостью конструкций

к-т

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0, 7 м, группа грунтов 2

100 м3 грунта

0, 04

Устройство фундаментов-столбов бетонных

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0, 04

Монтаж опорных конструкций

1 т конструкций

2, 565

Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного

100 м2 покрытия

3, 726

Парк на пр. Лужском

Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание

100 столбов

3, 27

Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м

10 панелей

33, 8

Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей

100 шт.

0, 03

Устройство ворот распашных

100 шт.

0, 03

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (земля)

1 т груза

45, 5

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км

1 т груза

45, 5

10.2. Материалы, необходимые для выполнения работ:

	№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
	№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
	Заречный парк

	1	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6, 3-6, 5 мм	т	0, 041575
	2	Рогожа	м2	40, 92
	3	Гвозди строительные	т	0, 016368
	4	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6, 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0, 38192
	5	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	35, 51856
	6	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7, 5 (М 100)	м3	55, 6512
	7	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0, 044739
	8	Вода	м3	0, 231334
	9	Бруски деревянные 50*50 мм	м	381, 238
	10	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	43, 2388
	11	Столб для сетки ППК замкнутый профиль59371, 2 2500 мм	шт	682
	12	Сетка сварная 3Д СТАЛЬ-ЛАЙТ ППК	шт	677
	13	Крепеж(хомут 60х40)	шт	2 046
	14	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0, 0009
	15	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0, 0048
	16	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7, 5 (М100)	м3	0, 873
	17	Раствор готовый кладочный цементный марки 25	м3	0, 00093
	18	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0, 00318
	19	Ворота распашные Гиттер ИНТЕГРАЛ 4000х2000 мм	шт	3
	20	Столб 60602500 мм, ст.2мм с петлями(ППК RAL)	шт	6
	21	Песок природный для строительных работ средний	м3	36, 3
	22	Вода	м3	1, 65
	23	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	83, 16
	24	Вода	м3	4, 62
	25	Гвозди строительные	т	0, 00128
	26	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6, 5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0, 2176
	27	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	7, 552
	28	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0, 0768
	29	Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0, 052 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	128
	30	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0, 001026
	31	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	0, 015188
	32	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх	т	20, 729341
	33	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	0, 27192
	34	Поковки из квадратных заготовок, масса 1, 8 кг	т	0, 002046
	35	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0, 003564
	36	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6, 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0, 0495
	37	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	31, 878
	38	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0, 000924
	39	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	т	7, 986
	40	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6, 3-6, 5 мм	т	0, 003048
	41	Рогожа	м2	3
	42	Гвозди строительные	т	0, 0012
	43	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6, 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0, 028
	44	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	2, 604
	45	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7, 5 (М 100)	м3	4, 08
	46	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0, 00328
	47	Вода	м3	0, 01696
	48	Канаты пеньковые пропитанные	т	0, 000257
	49	Кислород технический газообразный	м3	5, 00175
	50	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6, 3-6, 5 мм	т	0, 000077
	51	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0, 004976
	52	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0, 03591
	53	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0, 012825
	54	Гвозди строительные	т	0, 000026
	55	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1, 51335
	56	Растворитель марки Р-4	т	0, 001539
	57	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6, 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0, 002642
	58	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0, 000795
	59	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5, 5 мм	10 м	0, 047966
	60	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 2, 5 мм	м	900
	61	Гвозди строительные	т	0, 032603
	62	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6, 5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	9, 79938
	63	Паста антисептическая	т	0, 268272
	64	Доска террасная " Вельвет" (лиственница) толщиной 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс " Э"	м3	10, 94566
Парк на пр. Лужском
	1	Бруски деревянные 50*50 мм	м	182, 793
	2	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	28, 16
	3	Столб металлический ППК замкнутый 59х37х1, 2 2500мм для сетки	шт	324
	4	Столб металлический 60х60х2500 мм для калиток	шт	3
	5	Панель с прутком 3, 5 мм. Сетка сварная 3д СТАЛЬ-ЛАЙК ППК	шт	338
	6	Крепеж. Хомут 60х40 RAL ( для сетки, ворот и калитки)	шт	1 056
	7	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0, 0006
	8	Калитка " Гиттер Приор" 1000х2000 д-4мм (без столба)	шт	3
	9	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0, 0009
	10	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7, 5 (М100)	м3	0, 873
	11	Раствор готовый кладочный цементный марки 25	м3	0, 00138
	12	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0, 0033
	13	Ворота распашные " Гиттер ИНТЕГРАЛ" 4000х2000 (со столбом)	шт	3

11. Общие требования к выполнению работ:

11.1. Все работы должны быть выполнены надлежащим качеством, в соответствии с условиями муниципального контракта, а также в соответствии с ГОСТ, СНиП и другими нормативными документами, регламентирующими выполнение работ по ремонту автомобильных дорог.

Работы выполняются силами, материалами и механизмами Подрядчика.

12.2 Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

1. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

2. СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

3.СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85*;

4. СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты»;

5. СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

6. СНиП 12-03-2001. Часть 1, СНиП 12-04-2002. Часть 2. Безопасность труда в строительстве;

7. СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

8. СН 528-80. Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве;

9. СНиП 3-10-75 Официальное издание Стройиздат 1981 «Благоустройство территорий Расчистка территорий»;

10. СНиП 4.02-91 Сборник № 1 «Землянные работы»;

11. ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

12. ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия;

13. ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие»;

14. Иные нормативно-правовые и локальные акты, применяемые в указанной сфере.

Методические документы.

1. ОДМ 218.1.001-2010. Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства.

2. ОДМ 218.4.005-2010. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах. Распоряжение Росавтодора от 12.01.2011г. №13-р.

3. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. (взамен ВСН 24-88). Письмо Росавтодора от 17.03.2004г. №ОС-28/1270-ИС.

4. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. Госстрой России, 2004г.

5. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

6. Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Приказ Минтранса России от 16.11.2012 г. №402.

7. Пособие по приготовлению и применению битумных дорожных эмульсий (к СНиП 3.06.03-85).

8. Технические спецификации на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них Росавтодор Минтранса РФ, 2003г.

9. Приказ № 1128 от 26 декабря 2006г. Ростехнадзора «Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)».

10. Приказ № 7 от 12 января 2007г. Ростехнадзора «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007)».

11. Методические рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. Институт проблем безопасности движения. Письмо ФДА Минтранса России от 26.10.2009г. №01-28/10415.

12. Иные нормативно-правовые и локальные акты, применяемые в указанной сфере.

12. Требования к материалам, использующимся при выполнении работ:

Сформированы отдельным файлом в приложении № 1 к техническому заданию

Требования к безопасности работ

17.1. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, выполняющего работы. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов и правил по проектированию и строительству; межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственных стандартов системы стандартов безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидомиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ, перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования» и др.

17.2. У Подрядчика должны быть проведены мероприятия по охране труда, экологические мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, которые подтверждаются копиями положений, действующих по организации и соответствующими Журналами.

К техническому заданию

Требования к товарам, использующимся при выполнении работ (опубликовано отдельным файлом).

Приложение № 2

К техническому заданию

Заречный парк.

Приложение № 3

К техническому заданию

Парк на пр. Лужском

Раздел 2

Раздел 3

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № __________________________

Гарантии качества

6.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполненных работ установленным требованиям.

6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 (двадцати четырёх) месяцев гарантийного срока с даты подписания Акта приемки готового к эксплуатации объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

6.3. В случае, если в процессе эксплуатации обнаружатся дефекты выполнения работ, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления письменного извещение Заказчика, без каких-либо затрат со стороны Заказчика. Для участия в составлении акта фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя на позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок, в этом случае, продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

6.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.4. За каждый факт не исполнения Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.6. В случае просрочки Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством РФ, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащие исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пени), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренных контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата неустоек и штрафов не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.11. Во всех спорных вопросах Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту Подрядчик представляет Заказчику в течение срока, установленного для подписания настоящего Контракта, обеспечение исполнения Контракта, любым по своему выбору способом:

- внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет;

- безотзывная банковская гарантия.

8.2. Обеспечение исполнения Контракта представлено в виде ____________________и составляет ______________ (__________) руб. ____ коп.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 ФЗ № 44 от 05.04.2013, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

Обеспечение исполнения Контракта предоставляется до подписания настоящего Контракта.

Подрядчик обязан обеспечить наличие и действительность обеспечения обязательств по настоящему контракту в течение всего срока выполнения работ и не менее одного месяца после окончания срока выполнения работ.

8.3. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту, представленное в форме безотзывной банковской гарантии, составленной с учетом требований, установленных ст. ст. 368 - 378 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», должно отвечать следующим условиям:

8.4. Банковская гарантия должна быть выдана банком, отвечающим требованиям установленным Правительством Российской Федерации.

8.5 Банковская гарантия должна быть безотзывной.

8.6. Сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту и должна быть выражена в российских рублях.

8.7. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом - Подрядчик, Гарантом – банк, отвечающий требованиям установленным Правительством Российской Федерации.

8.8. В банковской гарантии должно быть предусмотрено право передачи Бенефициаром права требования к Гаранту по банковской гарантии правопреемнику Бенефициара по Контракту без какого-либо согласования с Гарантом.

8.9. В банковской гарантии должно быть указано, что ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.

8.10. В банковской гарантии должна быть указана ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение Гарантом обязательств по гарантии в размере 0, 1% (ноль целых одна десятая процента) от размера денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

8.11. В банковской гарантии должно быть прямо предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью и (или) частично в случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Исполнителем любого из своих обязательств по Контракту и (или) в случае расторжения Контракта. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, только следующие документы:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

8.12. В банковской гарантии должно быть указано, что Гарант обязан исполнить требование Бенефициара об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления Гаранту требования Бенефициара об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Моментом исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Бенефициара, указанный в требовании Бенефициара об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8.13. В банковскую гарантию должно включаться условие о праве Бенефициара на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.14. Банковская гарантия должна быть выдана без нарушений требований законодательства Российской Федерации, а также требований Банка России.

8.15. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 3 (Трех) календарных дней со дня прекращения действия ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в настоящем Разделе Контракта.

8.16. В случае, если банковская гарантия перестала выполнять свои гарантийные обязательства по контракту исполнитель обязан оформить новую банковскую гарантию.

8.17. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения всех обязательств по Контракту, обязан возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком).

9. Антидемпинговые меры

9.1. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении аукциона, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии в ч. 3ст. 37 Закона № 44-ФЗ.

Порядок разрешения споров

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 рабочих дней с даты ее получения.

11.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке.

Изменение условий контракта

12.1. Изменение существенных условий контракта возможно в следующих случаях:

1) По соглашению сторон:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работ.

2) при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

12.2. Любые изменения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими Сторонами Контракта с надлежащим оформлением полномочий, и подлежат регистрации в реестре контрактов.

Расторжение контракта

13.1.Настоящий контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа стороны от его исполнения, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;

- заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

13.2. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе. При этом Заказчик обязан отменить свое решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если Подрядчик на протяжении этих 10 дней устранит нарушения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которое в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

13.3.Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Антикоррупционная оговорка

14.1. При исполнении своих обязательств по контракту по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безмозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на лействия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

14.2. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны, их аффилированные лица, работники или посредники, не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путём.

14.3. В случае появления у стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

14.4. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.

Срок действия контракта

15.1.Срок действия Контракта с момента заключения контракта по 31.12.2018, а в части невыполненных обязательств до полного их исполнения.

15.2. Действие Контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Истечение срока действия контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия контракта, а также от ответственности за его нарушение.

Заключительные положения

16.1. Настоящий Контракт заключён в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон, с последующим подписанием контракта на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон. Усиленная электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

16.2. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.3. В случае изменения юридических и банковских реквизитов, организационно-правового статуса каждая сторона Муниципального контракта обязана известить в письменном виде в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действия таких изменений и предоставить всю необходимую информацию, которая может повлиять на отношения между сторонами.

16.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон, содержат ссылку на контракт и скреплены печатями.

16.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день его получения лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом.

16.6. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

16.7. Стороны признают, что, если какое-либо из положений контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения контракта обязательны для Сторон в течение срока действия контракта.

16.8. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

16.9. К Контракту прилагаются и являются неотъемлемым к нему приложениями:

–Техническое задание.

–Локальная смета

–Копия протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме/протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе.

Подписи сторон

Заказчик: И.о. главы администрации Лужского муниципального района _____________ Ю.В. Намлиев (подпись) М.П.

Подрядчик: ______________ /___________/ (подпись) М.П.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

12 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒