Муниципальный контракт № 0145300021819000031

Муниципальный контракт № 0145300021819000031

Приобретение автомобиля

Идентификационный код закупки № 193472000836047250100100320012910244

д. Низино «___» ____________ 2019г. г.

Местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы местной администрации Клухиной Елены Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СИГМА МОТОРС ГМБХ", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Мандзюк Алексея Валериевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) по итогам проведенного аукциона в электронной форме, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является: Приобретение легкового автомобиля.

1.2. В рамках настоящего Контракта Поставщик принимает на себя обязательства по приобретению и доставке легкового автомобиля – далее (Товар) надлежащего качества, а Заказчик принять и оплатить Товар по условиям настоящего Контракта, соответствующий характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Приобретаемый Товар должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем Контракте и приложениям к нему. Товар должен сопровождаться технической документацией (техническим паспортом, инструкцией по эксплуатации, гарантийным талоном, сервисной книжкой, копии деклараций о соответствий таможенного союза) на русском языке. А так же на момент передачи Товара по акту должны быть оформлены страховые полисы ОСАГО и КАСКО.

1.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается приобретение Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем Контракте.

1.5. Идентификационный код закупки: 193472000836047250100100320012910244

ЦЕНА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 2300000 (Два миллиона триста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 383333(Триста восемьдесят три тысячи триста тридцать три рубля) 33 копейки.^{^[1]}

Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.8., 2.9., 2.10. контракта

2.2. При заключении Контракта уменьшается сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4. Оплата по настоящему Контракту Товара осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.5. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а так же все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, стоимость обслуживания пластиковых карт, тары (кроме многооборотной транспортной), упаковки, маркировки, страхования, сертификации, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, затраты по хранению Товара, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.6. Финансирование предусмотренного Контрактом Товара, производится из местного бюджета муниципального образования Низинское сельское поселение.

2.7. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на 10 (десять) % или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на 10 (десять) %. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10 (десять) % цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

2.8. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема товаров и иных условий контракта.

2.9. Цена контракта может быть снижена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и объема работ, предусмотренных контрактом.

2.10. Заказчик производит оплату за поставленный и принятый Товар на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 15 Контракта, в течение 30 (тридцати) календарных дней, после подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара, при предоставлении, товарной накладной, счета, счета фактуры (при наличии), технической документации и оформленных страховых полисов.

Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.11. Аванс по настоящему муниципальному контракту не предусмотрен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 28.02.2020 года.

3.2. Окончание срока действия Контракта не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по Контракту и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение своих обязательств по Контракту.

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Принять и полностью оплачивать Товар по настоящему Контракту.

6.1.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. Осуществлять контроль за качеством Товара.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

7.1. Гарантия качества Товара предоставляется в соответствии с гарантией, установленной заводом-изготовителем. Гарантия распространяется на все узлы, агрегаты и комплектующие изделия, кроме расходных материалов.

7.2. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

7.3. При спорных вопросах о причинах возникновения недостатков в Товаре Поставщик оставляет за собой право проведения экспертизы.

7.4. В случае если в процессе эксплуатации выявлены существенные недостатки, препятствующие использованию Товара по его прямому назначению Заказчик вправе требовать расторжения Контракта в одностороннем порядке.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Уплата неустойки (пени), штрафа не освобождает виновную сторону (нарушившую условия Контракта) Сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме.

9.2.Объем штрафов, определен с учетом положений законодательства Российской Федерации, установлен в настоящем контракте в фиксированном виде в соответствии с положением Постановления Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042.

9.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями Контракта и законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.6. Штраф начисляется за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

9.7. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в связи с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

9.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

9.9. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере 230000 (двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

9.10.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,

размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Контракту или устранения нарушений.

9.15. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчика своих обязанностей или совершения Исполнителем иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, исполнитель компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

9.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (пеней, штрафов), начисленной Заказчиком.

9.17. В случае, если просрочка произошла не по вине Подрядчика, штрафные санкции Заказчиком за данный период не выставляются.

9.18. В случае неполучения Заказчиком в установленный срок суммы неустойки (пени, штрафа), подлежащую оплате Подрядчиком за счет собственных средств, он вправе получить вышеуказанную сумму в соответствии с выбранным Исполнителем способом обеспечения исполнения Контракта (удержание перечисленных Подрядчиком денежных средств в счет обеспечения обязательств по Контракту, обращение в банк-гарант за выплатой денежных средств).

9.19. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Контракта разрешаются путем переговоров, в том числе путем направления претензий.

11.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий настоящего Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки, пени, штрафа), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 рабочих дней со дня их получения, если настоящим Контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.

11.4. При не урегулировании Сторонами разногласий в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Сахалинской области согласно порядку, установленному законодательством РФ.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

13.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к настоящему Контракту, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

14.1. Приложение № 1 - Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя*
1.	Легковой автомобиль	Снаряженная масса	кг	не менее 1636
		Рабочий объем	См3	не менее 1984
		Тип двигателя		Бензиновый с турбонаддувом
		Максимальная мощность/при оборотах	кВт/л.с./мин	Не менее 132/180/3940
		Максимальный крутящий момент/ при оборотах	Нм/мин	Не менее 320/1500
		Время разгона 0-80 км/ч 0-100 км/ч	с	не менее 5, 2 не менее 7, 7
		Расход топлива в городском цикле	л/100 км	не более 10, 6
		Расход топлива в загородном цикле	л/100 км	не более 6, 4
		Расход топлива в смешанном цикле	л/100 км	не более 8, 0
		Длина	см	не менее 4486
		Высота	см	не более 1673
		Ширина	см	не более 1839
		Ассистент движения на спуске		наличие
		Активный капот с системой защиты пешехода		наличие
		Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые		наличие
		Выбор режимов вождения		наличие
		Двухтоновый звуковой сигнал		наличие
		Задний противотуманный фонарь		наличие
		Индикатор непристегнутых ремней безопасности для всех сидений		наличие
		Камера заднего вида с омывателем		наличие
		Передние подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки		наличие
		Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов		наличие
		Система контроля давления в шинах прямого измерения		наличие
		Система ЭРА ГЛОНАСС		наличие
		Трёхточечный ремень на центральном заднем сиденье		наличие
		Центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными ключами		наличие
		Электронный иммобилайзер		наличие
		Электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL) и стабилизация прицепа		наличие
		Задние стекла с тонировкой (65% светопоглощение)		наличие
		Корпуса наружных зеркал, окрашенные в цвет кузова		наличие
		Легкосплавные колесные диски 17", шины R17		наличие
		Рейлинги на крыше		наличие
		Стандартный бампер		наличие
		Светодиодная подсветка номерного знака		наличие
		Светодиодные фары ближнего и дальнего света с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями		наличие
		Светодиодные задние фонари		наличие
		Адаптивный круиз-контроль		наличие
		Противоугонная система с датчиком присутствия в салоне		наличие
		Ассистент парковки с передними, задними и боковыми датчиками		наличие
		Автокорректор фар		наличие
		Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением		наличие
		Датчик дождя		наличие
		Индикатор низкого уровня жидкости омывателя		наличие
		Цифровая приборная панель		наличие
		Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках		наличие
		Многофункциональное рулевое колесо с отделкой и подогревом (с подрулевыми лепестками для АКПП)		наличие
		Подогрев передних сидений		наличие
		Передние сиденья с регулировкой по высоте		наличие
		Пакет для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности)		наличие
		Подсветка багажного отделения		наличие
		Подогрев боковых задних сидений		наличие
		Поясничный подпор водительского сиденья с электроприводом и функцией массажа		наличие
		Подголовники передних сидений с регулировкой по высоте и в продольном направлении		наличие
		Система бесключевого доступа и запуска двигателя		наличие
		Система распознавания усталости водителя		наличие
		Система контроля дистанции с функцией экстренного торможения		наличие
		Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом		наличие
		Трёхзонная система климат-контроля с фильтром пыльцы		наличие
		Запасное колесо		наличие
		Фонарик в багажном отделении		наличие
		Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом		наличие
		Электропривод двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания		наличие
		Электромеханический стояночный тормоз		наличие
		Электромеханический усилитель рулевого управления, с переменной эффективностью в зависимости от скорости		наличие
8 динамиков		наличие
Аудиосистема с дисплеем 8"		наличие
Беспроводной интерфейс для мобильного телефона Bluetooth		наличие
Два порта USB в центральной консоли, один USB-порт для задних пассажиров		наличие
Многофункциональный цветной дисплей на приборной панели		наличие
Автоматическое управление ближним светом фар, режим дневного света фар		наличие
Омыватель фар		наличие
Подогрев форсунок омывателя		наличие
Защита моторного отсека		наличие
Набор инструментов и домкрат		наличие
Алюминиевые накладки на педали		наличие
Двухуровневый пол багажного отделения		наличие
Две лампы для чтения спереди		наличие
Задние сиденья с центральным подлокотником, складывающиеся в соотношении 40: 20: 40		наличие
Карманы в спинках передних сидений		наличие
Клавиши механической разблокировки спинок задних сидений в багажном отсеке		наличие
Комбинированная отделка с искусственной замшей		наличие
Кожаная рукоятка рычага переключения передач		наличие
Накладки на пороги с подсветкой		наличие
Отсек для очков		наличие
Передний подлокотник с двумя подстаканниками и шторкой		наличие
Подсветка в пространстве для ног		наличие
Розетка 12 В в центральной консоли для передних, задних пассажиров и в багажном отделении		наличие
Розетка на 220В в багажном отделении		наличие
Складные столики в спинках передних кресел		наличие
Тканевые салонные коврики спереди и сзади		наличие
Три подголовника сзади		наличие
Хромированная отделка элементов интерьера		наличие
Ящик для хранения под передним пассажирским креслом		наличие
Зимние шины R17		наличие

Техническое задание

Заказчику вместе с автомобилем передаются оформленные страховые полиса КАСКО и ОСАГО сроком не менее 12 месяцев. Стоимость страховок входит в стоимость контракта. Выгодоприобретателем в страховых полисах должен быть: Заказчик, собственником в страховых полисах должен быть: Заказчик.

Минимальные требования к КАСКО:

- покрытие от рисков:

а) угон (утрата застрахованного ТС в результате события, квалифицируемого в соответствии с Уголовным кодексом РФ как угон, кража, грабеж или разбой)

б) ущерб (повреждение или гибель ТС, возникшее в процессе его движения по дороге или на стоянке, в случае совершения наезда, столкновения, опрокидывания, включая повреждения другим механическим ТС)

- аварийный комиссар на место ДТП

- территория страхования — РФ

- без франшизы

Заказчик: _________________/Клухина Е.В. / М.П.

Поставщик: __________________ / Мандзюк А.В. / М.П.

[1] В случае, если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании _________ Налогового кодекса РФ и ____».