МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0136300049016000193-0262492-01

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0136300049016000193-0262492-01

 

г. Торжок 30 декабря 2016 года

 

Администрация муниципального образования город Торжок, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы города Рубайло Анатолия Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального образования город Торжок, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Степанов Александр Анатольевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства от 21.11.2008 серия 69 № 001742845, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Сторонами, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ) в соответствии с результатами открытого аукциона в электронной форме (протокол №0136300049016000193-3 от 19.12.2016, реестровый номер торгов №0136300049016000193), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в установленный срок и с надлежащим качеством оказать услуги по зимнему и летнему содержанию улично-дорожной сети города Торжка (левобережье р. Тверца) в соответствии с описанием объекта закупки (техническим заданием) (Приложение №1), требованиями правил, стандартов, технических регламентов и других нормативных документов, в целях обеспечения безопасности дорожного движения на обслуживаемых дорогах, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями, пропускной способности дорог, недопущения перерывов в движении по причине неудовлетворительного состояния дорог.

1.2. Объем услуг по настоящему Контракту определяется в соответствии с описанием объекта закупки (техническим заданием) на оказание услуг (Приложение №1). Заказчик принимает и оплачивает оказанные услуги в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Срок оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2017 года.

1.4. Место оказания услуг: Тверская обл., улично-дорожная сеть города Торжка (левобережье р. Тверца).

УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1. Заказчик не позднее 2-х рабочих дней с даты заключения Контракта распоряжением администрации города Торжка Тверской области назначает должностное лицо из числа сотрудников структурного подразделения администрации муниципального образования город Торжок – инициатора закупки ответственное за исполнение Контракта (далее – должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение Контракта).

2.2. На основании распоряжения администрации города Торжка Тверской области должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение Контракта:

2.2.1. принимает непосредственное участие в регулировании деятельности по оказанию услуг;

2.2.2. обеспечивает приемку оказанных услуг (их результатов), а также отдельных этапов выполнения услуг;

2.2.3. взаимодействует с Исполнителем по предоставлению исполнительных документов, в том числе на оплату оказанных услуг, а также отдельных этапов исполнения Контракта, их проверку на заполнение всех необходимых реквизитов и подписей;

2.2.4. взаимодействует с экспертами, экспертными организациями по вопросам приемки оказанных услуг, если условиями о приемке, включенными в Контракт предусмотрено их привлечение;

2.2.5. взаимодействует с должностным лицом отдела закупок для обеспечения муниципальных нужд (контрактной службы) администрации муниципального образования город Торжок (далее – отдел закупок), осуществляющим контроль за исполнением Контракта, при этом:

2.2.5.1. осуществляет своевременную передачу в отдел закупок подготовленных Исполнителем документов о приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта, а также оказанной услуги, документов на оплату оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения Контракта, в том числе документов по оформлению результатов экспертизы - в случае необходимости привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций;

2.2.5.2. обеспечивает присутствие при приемке оказанных услуг должностного лица из числа сотрудников отдела закупок;

2.2.5.3. готовит заявку о необходимости привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии с условиями о приемке, включенными в Контракт и передает ее в отдел закупок;

2.2.5.4. готовит предложения о персональном составе приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения Контракта, в случае, если условиями Контракта предусмотрена приемка услуг приемочной комиссией и передает в отдел закупок;

2.2.5.5. готовит служебную записку о необходимости изменения, расторжения Контракта, применении мер ответственности, в случае просрочки Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, в иных случаях нарушения Исполнителем условий Контракта и передает в отдел закупок;

2.2.5.6. готовит экспертное заключение по результатам исполнения Контракта, отдельного его этапа и передает в отдел закупок.

2.3. Исполнитель при исполнении Контракта может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, сертификатом и/или другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида услуг. Исполнитель информирует Заказчика о заключении договора субподряда за 3 (три) рабочих дня до начала выполнения услуг, передаваемых на субподряд.

Исполнитель несет ответственность за качество и сроки оказываемых субподрядчиком услуг.

2.4. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами в письменном виде.

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Для выполнения услуг по настоящему Контракту Исполнитель:

3.1.1. не позднее 2-х рабочих дней с даты заключения Контракта представляет Заказчику сведения о своих представителях, уполномоченных на представление интересов Исполнителя в ходе исполнения Контракта, которые будут принимать непосредственное участие в регулировании деятельности Контракта, в том числе осуществлять надзор за соблюдением установленных требований к качеству услуг, а также за своевременным составлением актов выполненных работ, промежуточной и окончательной приемки, с указанием ФИО, должности, области и вопросов взаимодействия, контактного телефона, номер факса, адреса электронной почты;

3.1.2. путем подписания настоящего Контракта принимает объекты улично-дорожной сети со всеми имеющимися и установленными (оборудованными) элементами благоустройства и техническими средствами организации дорожного движения на содержание с 01 января по 31 декабря 2017 года;

3.1.3. гарантирует качество выполнения всех услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующими нормативами;

3.1.4. обеспечивает в ходе проведения услуг целостность (сохранность) инженерных коммуникаций, зеленых насаждений (деревьев и кустарников), всех элементов благоустройства дорог (в т.ч. урн, опор (фонарей) уличного освещения), не допускает разрушения дорожного полотна и тротуаров (асфальтового покрытия, дорожной плитки, бордюров, ливневых стоков, имеющихся люков);

3.1.5. исполняет задания Заказчика по видам услуг в соответствии с климатическими условиями и распоряжениями уполномоченного заказчиком лица в пределах его компетенции по любому вопросу, относящемуся к услугам по настоящему Контракту;

3.1.6. выполняет все предписания, выданные уполномоченным лицом Заказчика в случае обнаружения некачественно оказанных услуг, за свой счет и в срок, указанный в предписании;

3.1.7. еженедельно (каждый понедельник) предоставляет Заказчику в письменном виде информацию о проведенных за прошедшую неделю услугах с указанием конкретных объектов и видов проведения услуг, задействованной техники (наименование, регистрационный знак (номер). Форма отражения информации (отчета) может устанавливаться Заказчиком;

3.1.8. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход услуг, немедленно ставит в известность Заказчика;

3.1.9. обеспечивает безопасность дорожного движения;

3.1.10. своевременно выставляет дорожные знаки и ограждающие устройства, предупреждающие водителей о неудовлетворительных дорожных условиях;

3.1.11. несет всю ответственность, связанную с убытками или нанесением ущерба собственности и здоровью своих работников, а также с гибелью работников при выполнении услуг по Контракту;

3.1.12. обязан иметь в достаточном количестве исправную технику, необходимую для выполнения услуг по настоящему Контракту;

3.1.13. заключает договор на утилизацию мусора с организацией, имеющей лицензию на деятельность по размещению отходов IV класса опасности.

3.2. Для выполнения услуг по настоящему Контракту Заказчик:

3.2.1. в течение двух рабочих дней с даты заключения Контракта направляет Исполнителю сведения о своих представителях, уполномоченных на организацию и выполнение обязательств по Контракту, с указанием ФИО, должности, области и вопросов взаимодействия, контактного телефона, номера факса, адреса электронной почты. В случае последующей необходимости замены Представителей, Заказчик заблаговременно письменно извещает об этом Исполнителя;

3.2.2. путем подписания настоящего Контракта передает объекты улично-дорожной сети Исполнителю на весь срок его заключения;

3.2.3. выдает задания о видах услуг в соответствии со сложившимися климатическими условиями, распоряжения, указания в соответствии с предметом настоящего Контракта и иными его условиями обязательными для Исполнителя. Заказчик имеет право корректировать задание, надлежащим образом уведомив об этом Исполнителя по средствам связи, установленным согласно пункту 3.1.1.;

3.2.4. Заказчик имеет право корректировать указанное в подпункте 3.2.3 пункта 3.2 задание в соответствии с изменением погодных условий и производственной необходимостью, уведомив об этом Исполнителя;

3.2.5. В целях обеспечения надлежащего технико-эксплуатационного состояния обслуживаемых дорог с учетом текущей дорожной ситуации и (или) погодных условий Заказчик вправе принимать решение (в том числе по предложениям Исполнителя) по перераспределению работ, указанных в описании объекта закупки (техническом заданием) (Приложение №1) в пределах цены Контракта.

3.2.6. имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам услуг в течение всего периода их выполнения и в любое время производства;

3.2.7. производит проверку и оценку качества оказанных услуг в соответствии с выданным заданием;

3.2.8. выдает Исполнителю предписания о ненадлежащем исполнении им обязательств по настоящему Контракту и сроках устранения замечаний;

3.2.9. производит оплату оказанных Исполнителем услуг в порядке, установленном настоящим Контрактом;

3.2.10. имеет право самостоятельно, либо с привлечением организации, осуществляющей технический надзор, проверять оказание услуг по Контракту с участием уполномоченного представителя Исполнителя;

3.2.11. имеет право предусмотреть в случае уклонения Исполнителя от устранения недостатков – возможность заключения Контракта с третьими лицами для оказания услуг, связанных с устранением недостатков, с последующим взысканием суммы оплаты оказанных услуг с первоначального Исполнителя.

 

ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы эксплуатации и содержания автомобильных дорог и т.п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. О наступлении указанных в пункте 8.1. форс-мажорных обстоятельств, Стороны извещают друг друга в течение 3 календарных дней с момента их наступления.

8.3. Если Сторона, ссылающая на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону в указанный в пункте 8.2. срок, то такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

8.4. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. За каждый день просрочки исполнения обязательств предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнителю начисляется пеня. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063 по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле (где - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.3. За каждый день просрочки исполнения предусмотренного пунктом 6.2.3. настоящего Контракта обязательства, Заказчику начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. Исполнитель уплачивает Заказчику штраф за ненадлежащее исполнение обязательств, настоящего Контракта, а также в случае расторжения Контракта по соглашению Сторон либо по решению суда в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, указанных в пункте 9.2. настоящего Контракта. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 №1063 и устанавливается в размере 5%* от цены контракта, что составляет 444 596 (четыреста сорок четыре тысячи пятьсот девяносто шесть) рублей 99 копеек.

* - Размер штрафа устанавливается в зависимости от цены контракта:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0, 5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.5. Заказчик уплачивает Исполнителю штраф за ненадлежащее исполнение обязательств, если срок подписания Актов выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) превышает суммарный срок, отведенный Заказчику на приемку услуг в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, указанных в пункте 9.3. настоящего Контракта. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063 и устанавливается в размере 2%** от цены контракта, что составляет 177 838 (сто семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 80 копеек.

** - Размер штрафа устанавливается в зависимости от цены контракта:

а) 2, 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1, 5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0, 5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.6. Исполнитель несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам и Заказчику, возникшего по вине Исполнителя в ходе выполнения услуг или в результате некачественно оказанных услуг.

9.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не лишает Стороны права на возмещение в полном объеме убытков (сверх суммы неустойки (штрафа, пени), возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) контрагентом своих обязательств.

9.8. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Сторону, нарушившую обязательства по Контракту, от исполнения своих обязательств.

9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.10. По каждому случаю неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны направляют в адрес контрагента претензию с указанием на пункт Контракта, положения которого не исполнены либо исполнены с отступлением от условий Контракта. В претензии содержится требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), реквизиты для перечисления и срок в течении которого они должны быть уплачены. Срок для рассмотрения претензии – 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. Претензия вручается представителю контрагента под расписку или передается иным способом, свидетельствующим о дате ее получения Стороной по Контракту. В случае направления претензии по почте заказным письмом датой получения считается шестой день с даты отправки заказного письма.

9.11. Неустойка (штраф, пени) могут быть взысканы Заказчиком путем уменьшения суммы платежа по настоящему Контракту на сумму начисленной неустойки (штраф, пени).

9.12. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Контракту.

9.13. Стороны примут меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Контракта или в связи с ним, путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем проведения переговоров (удовлетворения претензий) они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

10.1.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества оказываемых услуг и иных условий Контракта;

10.1.2. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) объема выполненных работ, предусмотренных Контрактом;

10.1.3. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объемы оказания услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

10.2. В установленных подпунктом 10.1.2 пункта 10.1 настоящего раздела, случаях принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта от объема услуг.

10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, объем и качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Расторжение настоящего Контракта возможно по взаимному соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.2.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю.

Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.2.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.2.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.2.3.1. Если Заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.2.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.2.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением о проведении аукциона в электронной форме требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

11.3. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.3.1. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.3.2. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.3.3. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

12.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке в течение 10 дней, разрешаются Арбитражным судом Тверской области.

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1. Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, Контракту, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами - и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество оказания всех услуг в соответствии с действующими нормами и правилами, условиями Контракта.

13.2. Гарантийный срок на выполненные работы по установке дорожных знаков – 1 год с даты приемки работ, гарантийный срок эксплуатации применяемой светоотражающей плёнки на установленных дорожных знаках – 3 года с даты приёмки работ.

13.3. В случае обнаружения недостатков, требующих устранения в течение гарантийного срока, Заказчик выдаёт Исполнителю предписание об устранении выявленных недостатков и сроках их устранения. Исполнитель производит устранение выявленных недостатков своими силами и за свой счёт.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2017 года.

14.2. На дату подписания настоящего Контракта дата окончания услуг является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков оказания услуг.

14.3. Настоящий Контракт подписан усиленной ЭЦП и имеет юридическую силу.

14.4. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Контракте, определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством.

14.5. Исполнитель обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Исполнитель не вправе публиковать рекламу, касающуюся объектов, указанных в описании объекта закупки (техническом задании) Заказчика (Приложение №1 к Контракту) в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

14.6. В случае изменения адреса места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Исполнителя, Исполнитель обязан в 3-х дневный срок уведомить об этом Заказчика.

Изменение руководителя организации подтверждается полным пакетом документов, направляемых другой стороне в течение 5-ти рабочих дней с даты внесения изменений в ЕГРЮЛ.

14.7. Контракт и все документы, имеющие к нему отношение, должны быть составлены на русском языке.

14.8. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 Описание объекта закупки (техническое задание) с приложениями №1, №2.

Описание объекта закупки

(Техническое задание на оказание услуг по зимнему и летнему содержанию

улично-дорожной сети города Торжка (левобережье р. Тверца))

Общие требования к качеству работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (техническим заданием), требованиями документов обязательного и рекомендательного характера, регламентирующих деятельность в области содержания автомобильных дорог и другими нормативными документами.

 

РАЗДЕЛ №1: СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ И МОСТОВ

1. Работы по зимнему содержанию проезжей части городских автомобильных дорог, мостов включают:

1.1. Подметание и сгребание снега;

1.2. Посыпка проезжей части песко-соляной смесью (далее ПСС);

1.3. Сгребание снега с формированием снежного вала автогрейдером, с последующим вывозом автосамосвалами (по необходимости);

2. Работы по летнему содержанию проезжей части городских автомобильных дорог, мостов включают:

2.1. Механизированная очистка покрытий проезжей части с увлажнением;

2.2. Погрузка и вывоз смета;

2.3. Профилирование автогрейдером грунтовых дорог;

2.4. Профилирование автогрейдером (в том числе обочин), с вывозом излишнего грунта после профилирования;

2.5. Скашивание травы и срезка кустарника на обочинах, откосах и у оголовков водопропускных труб, зеленых зонах;

2.6. Прочистка водопропускных труб от грязи и мусора;

2.7. Очистка водоотводных канав с частичным восстановлением профиля.

3. Общие положения:

3.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (техническим заданием) и иными условиями, обязательными для подрядчика.

3.2. Заказчик производит проверку и оценку качества выполнения работ в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки (техническим заданием) путем визуального осмотра. В случае выявления недостатков в содержании улично-дорожной сети выдает подрядчику предписания с указанием срока устранения выявленных недостатков.

4. Характеристика объектов с указанием места выполнения работ, представлена в приложении №1 к Описанию объекта закупки (техническому заданию), ведомость объемов работ в приложении №2 к Описанию объекта закупки (техническому заданию).

5. Требования к качеству работ по зимнему содержанию дорог, мостов:

5.1. Технология и режим производства уборочных работ должны обеспечивать бесперебойное движение транспортных средств (в первую очередь пассажирского) и пешеходов независимо от погодных условий.

5.2. Виды работ по содержанию улично-дорожной сети города Торжка определяются Заказчиком в зависимости от климатических условий.

5.3. Обработка проезжей части дорог противогололедными средствами должна начинаться с момента начала снегопада. В случае получения от метеорологической службы заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка противогололедными материалами (далее – ПГМ) должна производиться до начала выпадения осадков. ПГМ должен соответствовать требованиям «ОДН 218.2.027-2003. Требования к противогололедным материалам», утвержденным распоряжением Минтранса России №ОС-548-рот 16.06.2003 Реагенты должны применяться в соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью», утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 №ОС-548-р.

5.4. Сгребание и подметание снега с проезжей части дорог должно начинаться в зависимости от интенсивности снегопада. При осуществлении сгребания и подметания снега не допускается повреждение дорожного покрытия.

5.5. В результате очистки проезжей части и тротуаров от снега должна быть исключена зимняя скользкость.

123Следующая ⇒

Поделиться: