О проведении открытого конкурса в электронной форме

Документация

О проведении открытого конкурса в электронной форме

На право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт коммунального моста через р. Томь в г. Томске»

 

 

Содержание:

1. Код общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), идентификационный код закупки  

2. Документация о проведении  открытого конкурса в электронной форме

3. Проект муниципального контракта

Томск, 2019

Код общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

№ п/п	Наименование товаров, услуг (в соответствии со спецификацией, техническим заданием заказчика), наименование работ	Код ОКПД 2	Наименование кода ОКПД 2
1	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт коммунального моста через р. Томь в г. Томске»	71.12.14.100	Услуги по инженерно-техническому проектированию тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов, кроме объектов культурного наследия

Срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме:

       24.1. Начало подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме: с момента размещения извещения в единой информационной системе в сфере закупок.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме: «19» февраля 2019 г. 09 ч. 00 мин. местного времени.

25. Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме: заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме направляется участником открытого конкурса в электронной форме оператору электронной площадки.

26. Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации: любой участник открытого конкурса в электронной форме, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой планируется проведение такого конкурса, запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. При этом участник открытого конкурса в электронной форме вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений конкурсной документации в отношении одного открытого конкурса в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику без указания сведений об участнике закупки, направившем данный запрос.

В течение двух рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений конкурсной документации с указанием предмета запроса при условии, что указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.

27. Дата начала срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации: «28» января 2019 г.

28. Дата окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации: «19» февраля 2019 г.

Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме: «20» февраля 2019 г. 15 ч. 00 мин. местного времени.

Дата подачи участниками открытого конкурса в электронной форме окончательных предложений о цене контракта: «22» февраля 2019 г.

Показатель 3: «Опыт участника закупки по успешному выполнению проектно-изыскательских работ на мостовых сооружениях и автомобильных дорогах, а также предремонтной диагностике (обследованию) автомобильных дорог и мостов за период с 2013 г. по 2018 г.»

Значимость показателя: 20 %.

Коэффициент значимости показателя: 0,2.

Содержание показателя: оценивается опыт участника закупки по проведению проектно-изыскательских работ на мостовых сооружениях и автомобильных дорогах, а также предремонтной диагностике (обследованию) автомобильных дорог и мостов за период с 2013 г. по 2018  г.

Подтверждается предоставленными в составе заявки следующими документами:

- копии исполненных контрактов (договоров), в том числе копии документов, определяющих виды и объемы работ по указанным контрактам, являющихся их приложениями;

- копии актов выполненных работ (оказанных услуг);

- копии дополнительных соглашений об изменении сроков выполнения работ (оказания услуг) по представленным контрактам (договорам) (в случае их наличия).

Под успешным выполнением работ (оказанием услуг) понимаются контракты (договоры), которые были исполнены участником открытого конкурса в электронной форме без нарушения сроков выполнения работ (оказания услуг).

Порядок оценки заявок по показателю:

Количество баллов, присуждаемых заявке участника закупки по данному показателю, определяется по формуле:

НЦБ_i (3)= КЗ₃ × 100 × (К_i / К_maх)

где:

КЗ₃ – коэффициент значимости показателя 3;

К_i – предложение участника закупки, заявка которого оценивается;

К_max – максимальное предложение из предложений по критерию (показателю), сделанных участниками закупки.

Показатель 4  «Деловая репутация участника закупки»

Значимость показателя: 30 %.

Коэффициент значимости показателя: 0,3.

Содержание показателя: оценивается индекс деловой репутации, определенный в соответствии с ГОСТ Р 66.1.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование».

Подтверждается предоставленной в составе заявки копией действующего сертификата соответствия со всеми приложениями, выданного в соответствии с требованиями ГОСТ Р 66.1.01-2015. Сведения об организации, выдавшей сертификат, должны быть включены в реестр систем добровольной сертификации и представлены на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (http://www.gost.ru).

Сертификат должен быть выдан в результате оценки деловой репутации участника закупки по следующему виду работ в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред.2):

- 71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

или

- 71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства и авторским надзорам.

Порядок оценки заявок по показателю: при оценке заявки участника закупки по показателю значение индекса деловой репутации, указанное в сертификате соответствия, оценивается в соответствии со шкалой:

 

Значение индекса деловой репутации	Количество баллов по показателю «Деловая репутация участника закупки»
90 и выше	100 баллов
89	90 баллов
88	80 баллов
87	70 баллов
86	60 баллов
85	50 баллов
84	40 баллов
83	30 баллов
82	20 баллов
81	10 баллов
80 и ниже	0 баллов

При отсутствии у участника закупки вышеуказанного сертификата заявке участника закупки по данному показателю присваивается 0 баллов.

 

Рейтинг заявки по критерию оценки «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» равен сумме оценок, полученных участником по результатам оценки по показателям данного критерия оценки, с учетом коэффициента значимости критерия оценки.

Для оценки заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

На основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме Единая комиссия присваивает каждой заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, содержащих такие же условия.

Победителем открытого конкурса в электронной форме признается участник, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие которого присвоен первый номер.

33. Срок, в течение которого победитель открытого конкурса в электронной форме или иной его участник, с которым заключается контракт в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», должен подписать контракт: в соответствии со статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель открытого конкурса в электронной форме подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, либо размещает протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя открытого конкурса в электронной форме, в случае наличия разногласий по проекту контракта. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель открытого конкурса в электронной форме, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.

2. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке доработанного проекта контракта либо проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа, победитель открытого конкурса в электронной форме размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.

34. Условия признания победителя открытого конкурса в электронной форме или иного его участника, с которым заключается контракт в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», уклонившимися от заключения контракта: победитель открытого конкурса в электронной форме (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 указанной статьи или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае снижения при проведении открытого конкурса в электронной форме цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

В случае непредоставления обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, победитель открытого конкурса в электронной форме так же считается уклонившимся от заключения контракта.

В случае, если победитель открытого конкурса в электронной форме признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такого конкурса, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такого конкурса, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такого конкурса уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме.

 Участник открытого конкурса в электронной форме, признанный победителем открытого конкурса в электронной форме в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 указанной статьи протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены указанной статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

35. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: предусмотрена.

36. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта: С.Н. Иванова, тел. (3822) 53-15-97, И.С. Фридманович, тел. (3822) 53-26-67.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ________

г. Томск                                                                                       «___» ___________ 2019 г.

 

Департамент капитального строительства администрации Города Томска от имени муниципального образования «Город Томск», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника департамента Суходолова Александра Викторовича, действующего на основании Положения о департаменте капитального строительства администрации Города Томска, утвержденного решением Думы Города Томска от 30.10.2007 № 683, с одной стороны, и _______________, именуемый (-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением Единой комиссии (протокол от «___» __________2019 г. №______; идентификационный код закупки 193701700384570170100100190197112243) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить проектно – изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт коммунального моста через р. Томь в г. Томске» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего контракта, выполняются в соответствии с техническим заданием на выполнение проектно – изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт коммунального моста через р. Томь в г. Томске» (Приложение № 1 к настоящему контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

 

Ответственность Сторон

Общие положения

7.1.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

7.1.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

7.1.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.1.4. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

Ответственность Подрядчика

7.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, указанных в п.п. 7.2.3-7.2.5 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, штраф устанавливается в размере 1 процент начальной (максимальной) цены контракта.

7.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Указанные обязательства предусмотрены в п.п. 5.1.3, 5.1.8 настоящего контракта.

7.2.5. За неисполнение Подрядчиком условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

7.2.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.2.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Ответственность Заказчика

7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.3.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

 

Срок действия контракта

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 31.12.2020 г. включительно.

10.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

 

Заключительные положения

11.1. Все споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде Томской области.

11.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Томской области Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия направляется в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

11.3. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. При заключении и исполнении настоящего контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.5. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования электронной площадки, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Документация

о проведении открытого конкурса в электронной форме

12345678Следующая ⇒

Поделиться: