ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. На право заключения муниципального контракта

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На право заключения муниципального контракта

На выполнение работ по обустройству тротуаров

На территории пгт. Нижний Одес по ул. Школьная

 ( в ред. от 11.08.2014)

 

 

 

пгт. Нижний Одес 2014 год

 

На выполнение работ по обустройству тротуаров

На территории пгт. Нижний Одес по ул. Школьная

1. Наименование выполняемых работ: исполнитель должен выполнить своими силами и средствами выполнить работы по обустройству тротуаров на территории пгт. Нижний Одес по ул. Школьная.

Наименование работ	Единицы измерения	Кол-во
Обустройство тротуаров на территории пгт. Нижний Одес по ул. Школьная, в том числе:	кв.м	250
-разборка разрушенных покрытий из асфальтобетона с помощью молотков отбойных с обрубкой краев	м3	1.0
-дополнительная очистка основания от грязи, мусора и пыли	м2	250, 0
-розлив вяжущих материалов	т	0, 19
-устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси вручную	т	8, 0
-устройство асфальтобетонных покрытий вручную однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси марки Д-II толщиной 5 см.	т	31.5

2. Место выполнения работ: РК, г. Сосногорск, пгт. Нижний Одес, ул. Школьная.

3. Сроки выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта в течение 15 календарных дней.

  4. Общие требования к выполнению работ: при выполнении работ необходимо                                     руководствоваться требованиями ГОСТ, СНиП, ССБТ, ВСН.

 5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: при выполнении работ Подрядчиком должна соблюдаться техника безопасности и пожарная безопасность на объекте, должны быть соблюдены санитарные правила содержания территорий населенных мест.

 6. Порядок сдачи и приемки результатов работ: по окончании работ Подрядчиком должны быть представлены акты выполненных работ по форме КС-2, сертификаты и паспорта на используемые материалы, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Должен быть произведен вывоз и утилизация строительного мусора.

 7. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантийный срок на выполненные работ и использованные материалы устанавливается в течение 36 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

 

III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

На выполнение работ по обустройству тротуаров

На территории пгт. Нижний Одес по ул. Школьная

г. Сосногорск пгт. Нижний Одес                                           «____»___________ 2014 года

                   

Администрация городского поселения «Нижний Одес», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Сергеевой Галины Александровны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с результатами размещения заказа путем проведения аукциона в электронной форме №______________, протокол _________________ №___ от ______________, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по обустройству тротуаров на территории пгт. Нижний Одес по ул. Школьная в объемах согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

       1.2. Срок выполнения работ устанавливается в течение 15 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

 

ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта определяется в соответствии с результатами открытого аукциона в электронной форме и составляет _______________ (______________), в том числе НДС (18%) или НДС не предусмотрен.

Цена Контракта формируется с учетом всех расходов, связанных с его исполнением, в т.ч. расходы на выполнение объемов работ, приобретение и доставку материалов, гарантию на выполненные работы, вывоз строительного мусора, используемые машины и механизмы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта.

ОПЛАТА РАБОТ

3.1. Оплата выполненных работ производится по безналичному расчету в течение 15 календарных дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и предъявления счета-фактуры (счета) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. В счет стоимости, предусмотренной пунктом 2.1. Контракта, выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложениях к нему, и сдать результат работы Заказчику.

4.1.2.Выполнить работы в полном соответствии со сметной документацией, требованиям государственных стандартов Российской Федерации (если данные требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации). Используемые материалы должны соответствовать всем СанПиН, требованиям пожарной безопасности для применения в соответствующих учреждениях, нормам ГЭСН и сопровождаться копиями сертификатов и санитарно-эпидемиологических заключений на применяемые материалы, в случае, если данные требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Устранить все дефекты в работе, выявленные в процессе работ, приемки объекта и его гарантийной эксплуатации.

4.1.4. Подрядчик обеспечивает выполнение требований безопасности действий на объекте и прилегающей территории, безопасность для работников, природной среды, а также объекта в целом.

4.1.5. При выполнении работ по ремонту Подрядчик должен соблюдать нормативно-технические требования действующих строительных норм и правил, санитарных норм и правил, стандартов и других действующих законодательных и нормативно-технических документов, в случае если данные требования установлены действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Обеспечить на строительной площадке в период выполнения работ соблюдение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности.

4.1.7. Вести Журнал производства работ.

4.1.8. При производстве работ Подрядчик ежедневно, после завершения работ, должен производить вывоз строительного мусора.

4.1.9. Предоставить Заказчику исполнительные документы, технические паспорта, копии сертификатов и другие документы, удостоверяющие качество материалов, и соответствие их нормативным документам в данной отрасли, если данные требования установлены действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.10. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку предоставить Заказчику результаты исполнения Контракта;

4.1.11. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту с указанием причин;

4.1.12. Незамедлительно предоставлять по требованию Заказчика Журнал производства работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Консультировать Подрядчика по вопросам выполнения условий Контракта.

4.2.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Назначить ответственного представителя, уполномоченного утверждать от имени Заказчика технические решения и акты, решать текущие вопросы, содействуя деятельности специалистов Подрядчика.

4.3.2. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается Контрактом в размере 2, 5 процента цены Контракта в виде фиксированной суммы _____ рублей, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). При неисполнении Подрядчиком заявленного требования в течение 5 дней со дня его получения, неустойка взыскивается Заказчиком путем удержания взыскиваемой суммы неустойки при оплате стоимости выполненных работ по настоящему Контракту.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается Контрактом в размере 10 процентов цены контракта в виде фиксированной суммы _____ рублей, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Все споры и разногласия разрешаются между Сторонами в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Республики Коми.

 

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

7.1. Гарантийный срок на выполненные работ и использованные материалы устанавливается в течение 36 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным Подрядчиком и Заказчиком.

О предстоящем составлении акта Заказчик уведомляет Подрядчика не позднее, чем за три дня до его составления. В случае неявки для составления акта представителя Подрядчика, Заказчиком составляется односторонний акт.

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

10.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частями 1, 7 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.2. Заказчик вправе принять решение об изменении Контракта в случае и в порядке, предусмотренными частями 2, 3, 4 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Настоящий Контракт предусматривает право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и организационно-правовой формы, реорганизации Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Подрядчика Стороной Контракта является его правопреемник.

11.5. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.

11.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

12.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

- Техническое задание (Приложение № 1 к Контракту);

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

123456Следующая ⇒

Поделиться: