ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о дате и времени приемки выполненных работ в письменном виде и предоставить Заказчику документы, указанные в п. 4.1.7. и п. 4.1.9. настоящего Контракта, не позднее, чем за три дня до дня приемки. При нарушении указанного порядка Заказчик вправе приступить к приемке выполненных работ после истечения трех дней после получения уведомления и предоставления указанных документов.

5.2. Заказчик в течение пяти рабочих дней после начала приемки обязан принять выполненную работу и подписать акт о приемке выполненных работ.

При обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе, Заказчик обязан в эти же сроки заявить об этом Подрядчику и отразить это в акте о приемке выполненных работ с указанием сроков их исправления.

5.3. В случае несоответствия результатов работы условиям Контракта либо иных недостатков в работе Подрядчик обязан произвести необходимые исправления, устранить все выявленные недостатки без дополнительной оплаты в пределах стоимости работ по настоящему Договору в десятидневный срок со дня заявления о недостатках.

5.4. Заказчик, обнаруживший после подписания акта о приемке выполненных работы отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение пяти дней со дня их обнаружения.

5.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Стороны должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик. Заказчик возмещает Подрядчику расходы по проведению экспертизы в случае, если экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается Контрактом в размере 2, 5 процента цены Контракта в виде фиксированной суммы _____ рублей, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). При неисполнении Подрядчиком заявленного требования в течение 5 дней со дня его получения, неустойка взыскивается Заказчиком путем удержания взыскиваемой суммы неустойки при оплате стоимости выполненных работ по настоящему Контракту.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается Контрактом в размере 10 процентов цены контракта в виде фиксированной суммы _____ рублей, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Все споры и разногласия разрешаются между Сторонами в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Республики Коми.

 

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

7.1. Гарантийный срок на выполненные работ и использованные материалы устанавливается в течение 36 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным Подрядчиком и Заказчиком.

О предстоящем составлении акта Заказчик уведомляет Подрядчика не позднее, чем за три дня до его составления. В случае неявки для составления акта представителя Подрядчика, Заказчиком составляется односторонний акт.

 

⇐ Предыдущая123456Следующая ⇒

Поделиться: