|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
|
|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫСтр 1 из 10Следующая ⇒
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на выполнение работ по ремонту а втомобильных дорог общего пользования местного значения № _______________ Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________ (наименование организации или Ф.И.О. гражданина), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________(должность, Ф.И.О представителя Подрядчика,), действующего на основании _____________(устава, доверенности и т.п.), с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок МКУ «УКС» для муниципальных нужд ЗАТО г. Железногорск (протокол________(извещение №______) ИКЗ №183245202671324520100100710094211244 Просмотреть заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА. 1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить весь комплекс работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в ЗАТО г. Железногорск согласно перечню, приведенному в Приложение №4 к настоящему контракту, (далее - объект) в соответствии с условиями настоящего Контракта, технической документацией и документацией об электронном аукционе, и передать законченный ремонтом объект Заказчику (далее – работы). 1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, обеспечить приемку и оплатить выполненную работу (ее результаты) в соответствии с условиями настоящего контракта. 1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить и сдать все работы в сроки, установленные в пункте 3.2. Контракта. 1.4. Существенными условиями Контракта для Сторон являются: предмет и цена Контракта, сроки окончания и качество работ, гарантийные сроки, наличие надлежащего обеспечения исполнения обязательств по Контракту в период действия Контракта. 1.5. Подрядчик выполняет работы на свой риск собственными силами и /или привлеченными субподрядными организациями. В случае привлечения к исполнению своих обязательств по Контракту субподрядных организаций, Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. 1.6. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются, действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также нормативно – техническими документами, обязательными при выполнении работ по настоящему Контракту (в т.ч. Приложением 3 к Контракту). Если в период действия Контракта изменяются нормативно – технические документы, Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ, предусмотренных п.1.1. Контракта в соответствии с нормативно – технической документацией, действующей в момент исполнения Контракта.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 3.1. Срок действия Контракта: Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует по 29декабря 2018 г. включительно, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 3.2. Сроки выполнения работ определены Сторонами: начало – с момента заключения контракта. окончание - 14 сентября 2018 года. Истечение сроков, предусмотренных пунктами 3.1. – 3.2. Контракта, не прекращает гарантийных обязательств по Контракту. 3.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ (ОБОРУДОВАНИЯ). ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 8.1. Подрядчик гарантирует: 8.4. Подрядчик гарантирует достижение объектом ремонта указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Контрактом на протяжении гарантийного срока, соблюдение требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правила (включая Приложение №3), в том числе: 8.4.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта. 8.4.2. Качество выполнения всех работ и применяемых материалов и изделий в соответствии с условиями Контракта. 8.4.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока Объекта за свой счет. 8.4.4. Функционирование Объекта, в том числе инженерных сооружений, в пределах установленных норм, при условии правильной его эксплуатации. Гарантии качества распространяются на все материалы, конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту. 8.5. Срок предоставления гарантии на выполненные работы согласно настоящему Контракту в пределах установленных норм составляет 2 (два) года с момента подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств. 8.7. В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов, которые не позволяют продолжить эксплуатацию Объекта, в пределах установленных норм, до их устранения, устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, если они не являются следствием нормального износа объекта или его частей или виновных действий третьих лиц. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика о недостатках (дефектов), выявленных в период гарантийного срока. Гарантийный срок на конструктивы объектов, подвергшиеся дефекту, устанавливается вновь, со дня завершения работ по устранению дефекта и подписания соответствующего акта. 8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, недоделок, для их подтверждения, Заказчик назначает независимую экспертизу. По результатам экспертизы составляется экспертное заключение по фиксированию дефектов, недоделок и их характера. Расходы на проведение указанной экспертизы, устранение дефектов и недоделок оплачивается Подрядчиком.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 10.2. Ответственность Заказчика: 10.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 10.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 10.2.3. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, за каждый факт неисполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с заказчика штраф в виде фиксированной суммы, в размере _____ рублей[8].: 10.2.4. В случае задержки Подрядчиком предоставления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Разделом 2 настоящего Контракта, препятствующей осуществлению Заказчиком платежей по настоящему Контракту, Заказчик не несет ответственности, установленной пунктами 10.2.1-10.2.3 Контракта. 10.2.5. В случае наступления событий, указанных в пункте 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Стороны согласовывают новые условия по цене и (или) объему услуг, при этом Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, причиненного ему изменением условий настоящего Контракта 10.2.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 10.3. Ответственность Подрядчика: 10.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 10.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 10.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере: ____ процента цены Контракта (этапа), что составляет ________ рублей [9]: 10.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ____ рублей [10]. 10.4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере ________ рублей.[11] 10.4.6. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом, что составляет ________ рублей.[12] 10.4.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 10.5. Подрядчик несет ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, в том числе: 10.5.1 за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации (кроме несущественных, если докажет, что они не повлияли на качество ремонта) и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах (в т.ч. Приложение №3), а также за недостижение указанных в технической документации, показателей объекта ремонта. 10.5.2. за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, изделий. 10.5.3. за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им материалов или изделий без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая Сторона. 10.5.4. за ненадлежащее качество работ. 10.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Оплата неустойки (штраф, пени) предусмотренной настоящим разделом, производится Подрядчиком в местный бюджет в течение 14 (четырнадцати) дней со дня получения претензионного письма с требованием об уплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и условиями Контракта. Подрядчик предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенную копию платежного поручения с отметкой банка, в течение 2 рабочих дней с момента оплаты штрафов и/или пеней. 10.7. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за несоблюдение требований законодательства и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности ремонтных работ. Во время проведения работ на объекте Подрядчик за свой счет оплачивает штрафы, наложенные на Заказчика по вине Подрядчика соответствующими специализированными и надзорными организациями, а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений нормативных актов в области проектирования и строительства, являющихся следствием действий и/или бездействий Подрядчика или привлеченных им третьих лиц. 10.8. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет представленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту. 10.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик по согласию Подрядчика вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 10.10. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств, а также за ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика. 10.11. В случае нанесения ущерба объекту, его конструкциям и оборудованию, либо имуществу и здоровью третьих лиц, при выполнении работ на Объекте Подрядчиком, в период действия настоящего Контракта, Подрядчик возмещает в полном объеме ущерб, причиненный по его вине, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик также возмещает убытки, причиненные недобросовестным хранением материалов, изделий и конструкций на Объекте, за свой счет. 10.12. За скрытые недостатки Подрядчик несет ответственность в соответствии с частью II Гражданского кодекса РФ. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида продукции проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, испытания, использования и хранения продукции 10.13. В случае досрочного расторжения Контракта Подрядчик обязан оплатить неустойку/штраф/пени, начисленные по Контракту, на следующий день после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Контракта. 10.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны 10.15. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от необходимости надлежащего исполнения своих обязательств. 10.16. Значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 13.1. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 13.2. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, по цене, предложенной победителем (участником) электронного аукциона. 13.3.Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по Контракту получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением Сторон. 13.4. Юридическое лицо не обладает персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Следовательно, получение согласия юридического лица на обработку персональных данных не требуется. В случае заключения Контракта с физическим лицом, факт его подписания свидетельствует о согласии данного лица на обработку персональных данных. 13.5. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика. 13.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. 13.7. Подрядчик подтверждает, что он ознакомлен со статьей 3 Закона РФ от 14 июля 1992 года №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (особый режим безопасного функционирования предприятий и объектов на территории ЗАТО), а также с Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 года №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Въезд на территорию ЗАТО г.Железногорск ограничен и производится строго по пропускам. Справки о порядке оформления документов на въезд http://www.admk26.ru/sfery/bezopasnost и по телефону 8 (3919) 74-62-02. 13.8. Исполнитель подтверждает, что он полностью осведомлен о расходах, которые на него возлагаются в период оказания услуг и полностью ознакомился со всеми условиями, в том числе с условиями финансирования Заказчика, которые могут повлиять на условия исполнения Контракта. 13.9. Споры, возникающие из настоящего Контракта, рассматриваются в претензионном (досудебном) порядке. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края. При этом в случае, если Подрядчик не исполняет надлежащим образом условия настоящего Контракта, либо имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, Заказчик приостанавливает исполнение своих обязательств по Контракту и уведомляет о приостановлении Подрядчика. 13.10. Стороны обязаны сообщать друг другу в письменной форме об изменении своих юридических и почтовых адресов, платежных реквизитов, обслуживающего банка и других реквизитов. 13.11. Все допускаемые действующим законодательством изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами. После подписания такие дополнительные соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 13.12. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ Приложение 1 –Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены по результатам электронного аукциона. Приложение 2 - Перечень используемых для выполнения работ материалов, конструкций (изделий) Приложение 3 - Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ. Приложение 4 - Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Железногорске, подлежащих ремонту.
ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: Директор МКУ «УКС» __________________________ _____________________________ С.В. Свиридов
Приложение №2 к Муниципальному контракту № __________
Перечень используемых для выполнения работ материалов, конструкций (изделий).[14]
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: Директор МКУ «УКС» _______________________________ ____________________________________ С.В. Свиридов
Приложение №3 к Муниципальному контракту № __________ Перечень нормативно-технических документов, Проектирование. Изыскания | |||||||||||||||||||||||
| 1.1 | ГОСТ 32836-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 186-ст | |||||||||||||||||||||
| 1.2 | ГОСТ 32847-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 апреля 2015 г. N 230-ст | |||||||||||||||||||||
| 1.3 | ГОСТ 32868-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 февраля 2015 г. N 109-с | |||||||||||||||||||||
| 1.4 | ГОСТ 33220-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 августа 2015 г. N 1122-ст | |||||||||||||||||||||
| 15 | ГОСТ 17.2.1.01-76 | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (с Изменением N 1). Постановление Госстандарта СССР от 31.03.1976 N 725 | |||||||||||||||||||||
| 2 |
Порошок минеральный | ||||||||||||||||||||||
| 4.1 | ГОСТ 32761-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1204-ст | |||||||||||||||||||||
| 4.6 | ГОСТ 32765-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с битумом). Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1208-ст | |||||||||||||||||||||
| 4.7 | ГОСТ 32766-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения показателя битумоемкости. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 сентября 2014 г. N 1251-ст | |||||||||||||||||||||
| 4.8 | ГОСТ 32719-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения зернового состава. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 сентября 2014 г. N 1189-ст | |||||||||||||||||||||
| 4.12 | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия. Постановление Госстроя России от 27 июня 2003 г. N 119 | |||||||||||||||||||||
| 5 |
Цемент | ||||||||||||||||||||||
| 6.1 | ГОСТ 33174-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. N 179-ст | |||||||||||||||||||||
| 6.2 | ГОСТ Р 55224-2012 | Цементы для транспортного строительства. Технические условия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 ноября 2012 г. N 1248-ст | |||||||||||||||||||||
| 6.3 | ГОСТ 31108-2003 | Цементы общестроительные. Технические условия. Постановление Госстроя России от 21 июня 2003 г. N 93 | |||||||||||||||||||||
| 6.4 | ГОСТ 30515-2013 | Цементы. Общие технические условия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2014 г. N 654-ст | |||||||||||||||||||||
| 6.5 | ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия. Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства от 10.07.85 N 116 | |||||||||||||||||||||
| 7 |
Грунты | ||||||||||||||||||||||
| 7.1 | ГОСТ 25100-2011 | Грунты. Классификация. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 июля 2012 г. N 190-ст | |||||||||||||||||||||
| 7.2 | ГОСТ 12071-2014 | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. N 2023-ст | |||||||||||||||||||||
| 7.3 | ГОСТ 30672-2012 | Грунты. Полевые испытания. Общие положения. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 октября 2012 г. N 594-ст | |||||||||||||||||||||
| 7.4 | ГОСТ 5180-2015 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 ноября 2015 г. N 1694-ст | |||||||||||||||||||||
| 7.5 | ГОСТ 22733-2002 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности. Постановление Госстроя России от 27 декабря 2002 г. N 170 | |||||||||||||||||||||
| 7.6 | ГОСТ 25584-90 | Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации. Постановление Государственного комитета СССР от 04.04.90 N 32 | |||||||||||||||||||||
| 8 |
Организация движения. | ||||||||||||||||||||||
| 13.1 | ГОСТ 32757-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2015 г. N 914-ст | |||||||||||||||||||||
| 13.2 | ГОСТ 32758-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2015 г. N 915-ст | |||||||||||||||||||||
| 13.4 | ГОСТ 33151-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2015 г. N 959-ст | |||||||||||||||||||||
| 14 |
Строительство. Ремонт. Содержание | ||||||||||||||||||||||
| 14.1 | ГОСТ 32867-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 февраля 2015 г. N 108-ст | |||||||||||||||||||||
| 14.6 | ГОСТ 33220-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 августа 2015 г. N 1122-ст | |||||||||||||||||||||
| 14.7 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Постановление Госстандарта России от 11.10.93 N 221 | |||||||||||||||||||||
| 14.8 | ГОСТ Р 51872-2002 | Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения. Постановление Госстроя России от 21.11.2001 N 120 | |||||||||||||||||||||
| 15 | СП, ВСН СН, ОДМ, методические рекомендации | ||||||||||||||||||||||
| 15.1 | ТР ТС 014/2011 | Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных работ» Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 827 | |||||||||||||||||||||
| 15.2 | Федеральный закон РФ №184-ФЗ | «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ. Государственная Дума 15 декабря 2002 года | |||||||||||||||||||||
| 15.3 | Федеральный закон РФ №102-ФЗ | «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 г № 102-ФЗ Государственная Дума 11 июня 2008 г. | |||||||||||||||||||||
| 15.5 | ГОСТ Р 8.568-97 | ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения (с Изменением N 1). Постановление Госстандарта России от 10.11.1997 N 364 ОСТ Р от 10.11.1997 N 8.568-97 | |||||||||||||||||||||
| 15.6 | ГОСТ ИСО/МЭК 17025 -2009 | «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 35-2009 от 11 июня 2009 г.) | |||||||||||||||||||||
| 15.7 | СП 48.13330.2012 | Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. N 781 | |||||||||||||||||||||
| 15.8 | СП 78.13330.2012 | Автомобильные дороги (актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 272 | |||||||||||||||||||||
| 15.9 | СП 34.13330.2012 | Автомобильные дороги (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. N 266 | |||||||||||||||||||||
| 15.10 | СП 46.13330.2012 | Мосты и трубы (актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91*). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635 | |||||||||||||||||||||
| 15.11 | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования. Постановление Госстроя России от 23.07.2001 N 80. | |||||||||||||||||||||
| 15.12 | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 | |||||||||||||||||||||
| 15.13 | СП 63.13330.2012 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29.12.2011 N 635/8). | |||||||||||||||||||||
| 15.14 | СП 131.13330.2012 | Строительная климатология. (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 275 | |||||||||||||||||||||
| 15.15 | СП 126.13330.2012 | Геодезические работы в строительстве. (Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/1 | |||||||||||||||||||||
| 15.16 | СП 72.13330.2011 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. (Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85). Постановление Госстроя СССР от 13.12.1985 N 223 | |||||||||||||||||||||
| 15.17 | СП 35.13330.2011 | Мосты и трубы. (Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. № 822 | |||||||||||||||||||||
| 15.18 | СП 28.13330.2012 | Защита строительных конструкций от коррозии. (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 625 | |||||||||||||||||||||
| 15.20 | СП 11-104-97 | Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Письмо Госстроя России от 14.10.1987 N 9-4/116 Свод правил (СП) от 14.10.1987 N 11-104-97 | |||||||||||||||||||||
| 15.22 | ВСН 123-77 | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. Министерство транспортного строительства СССР 22 марта 1977 г. | |||||||||||||||||||||
| 15.24 | ВСН 38-90 | Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью. Министерство автомобильных дорог РСФСР 1 февраля 1989 года. | |||||||||||||||||||||
| 15.25 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Приказ Минавтодора РСФСР от 14.07.1989 N НА-18/266 | |||||||||||||||||||||
| 15.28 | ВСН 7-89 | Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий. Приказ Минавтодора РСФСР от 14.07.1989 | |||||||||||||||||||||
| 15.29 | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Приказ Минавтодора РСФСР от 04.09.1989 N НА-17/315 | |||||||||||||||||||||
| 15.32 | ВСН 25-86 | Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах. Приказ Минавтодора РСФСР от 29.01.1986 № 25-86 | |||||||||||||||||||||
| 15.34 | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений. Приказ Минавтодора РСФСР от 08.10.1981 | |||||||||||||||||||||
| 15.35 | ВСН 42-91 | Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов. Распоряжение Росавтодора (Российского дорожного агентства) от 10.09.1991 | |||||||||||||||||||||
| 15.39 | ВСН 123-77 | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. Приказ Минтрансстроя СССР от 22.03.1977 | |||||||||||||||||||||
| 15.54 | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог (взамен ВСН 39-79). Распоряжение Минтранса России от 23.05.2003 N ОС-461-р | |||||||||||||||||||||
| 15.63 | ОДМ 218.5.003-2010 | Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Распоряжение Минтранса России от 01.08.2003 N ИС-666-р ОДМ от 01.08.2003 | |||||||||||||||||||||
| 15.64 | ОДМД | Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий (взамен ВСН 59-68). Распоряжение Минтранса России от 18.04.2003 N ОС-358-р ОДМ от 18.04.2003 | |||||||||||||||||||||
| 15.65 | ОДМ | Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими. Распоряжение Минтранса России от 15.03.2003 N ОС-424-р ОДМ от 15.03.2003 | |||||||||||||||||||||
| 15.66 | ОДМ | Методические рекомендации по разработке проекта содержания автомобильных дорог. Распоряжение Минтранса России от 09.10.2002 N ОС-859-р ОДМ от 09.10.2002 | |||||||||||||||||||||
| 15.67 | ОДМ | Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог. Распоряжение Минтранса России от 09.10.2002 N ОС-860-р ОДМ от 09.10.2002 | |||||||||||||||||||||
| 15.70 | Рекомендации | Рекомендации по строительству макрошероховатых дорожных покрытий из открытых битумоминеральных смесей. Управление технического прогресса 30.10.1991 г. | |||||||||||||||||||||
| 15.72 | РД 11-05-2007 | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 РД от 12.01.2007 N 11-05-2007 | |||||||||||||||||||||
| 15.73 | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 РД от 26.12.2006 N 11-02-2006 | |||||||||||||||||||||
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
______________________________ ____________________________________
С.В.
|
|
Приложение №4
к Муниципальному контракту № __________
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ по ремонту а втомобильных дорог общего пользования местного значения
№ _______________
Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________ (наименование организации или Ф.И.О. гражданина), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________(должность, Ф.И.О представителя Подрядчика,), действующего на основании _____________(устава, доверенности и т.п.), с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок МКУ «УКС» для муниципальных нужд ЗАТО г. Железногорск (протокол________(извещение №______) ИКЗ №183245202671324520100100710094211244 Просмотреть
заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить весь комплекс работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в ЗАТО г. Железногорск согласно перечню, приведенному в Приложение №4 к настоящему контракту, (далее - объект) в соответствии с условиями настоящего Контракта, технической документацией и документацией об электронном аукционе, и передать законченный ремонтом объект Заказчику (далее – работы).
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, обеспечить приемку и оплатить выполненную работу (ее результаты) в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить и сдать все работы в сроки, установленные в пункте 3.2. Контракта.
1.4. Существенными условиями Контракта для Сторон являются: предмет и цена Контракта, сроки окончания и качество работ, гарантийные сроки, наличие надлежащего обеспечения исполнения обязательств по Контракту в период действия Контракта.
1.5. Подрядчик выполняет работы на свой риск собственными силами и /или привлеченными субподрядными организациями. В случае привлечения к исполнению своих обязательств по Контракту субподрядных организаций, Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
1.6. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются, действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также нормативно – техническими документами, обязательными при выполнении работ по настоящему Контракту (в т.ч. Приложением 3 к Контракту).
Если в период действия Контракта изменяются нормативно – технические документы, Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ, предусмотренных п.1.1. Контракта в соответствии с нормативно – технической документацией, действующей в момент исполнения Контракта.
ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________(сумма прописью) рублей ___копеек, в т.ч. НДС__ % ________ (сумма прописью) руб. ___ копеек[1].
В цену настоящего Контракта включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренные настоящим Контрактом, в том на приобретение и доставку необходимых материалов, изделий, конструкций, расходы на эксплуатацию машин и механизмов, а также расходы на уплату необходимых налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом[2].
2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не подлежит изменению на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о Контрактной системе) и пунктом 12.2. настоящего Контракта.
2.3. Цена Контракта и валюта, используемая для формирования цены Контракта и расчетов с Подрядчиком, устанавливается в российских рублях.
2.4. При оплате по Контракту не используется порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации.
2.5.Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО г. Железногорск: субсидия бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, софинансирование расходных обязательств муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края, собственные средства местного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда.
2.6. Все расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся путем перевода безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.7. Оплата по настоящему Контракту промежуточных объемов выполненных работ (ее результатов) осуществляется не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком[3] актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Расчеты производятся в пределах доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.
Для формирования справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 применяется коэффициент снижения начальной цены по результатам электронного аукциона, который определен Приложением № 1 к настоящему Контракту.
2.8. Стоимость выполняемых работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения определена Приложением №4 к настоящему контракту.
2.9. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.10. Работы, выполненные Подрядчиком по предписаниям надзорных органов без согласования с Заказчиком приёмке и оплате не подлежат.
2.11. Объемы работ, выполненные Подрядчиком, но не предусмотренные технической документацией и не согласованные с Заказчиком, приемке и оплате не подлежат.
2.12. В случае, если контракт заключен с физическим лицом, которое не является индивидуальным предпринимателем или не занимается частной практикой, оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком за вычетом налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-10; Просмотров: 219; Нарушение авторского права страницы