ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

 

12.1. Внесение изменений в настоящий Контракт осуществляется в случаях, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации. Все допускаемые действующим законодательством изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются соглашениями в письменной форме, подписываемые Сторонами. После подписания Сторонами такие соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

12.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.

12.2.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.

12.2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

Сокращение количества товара, объема работы и при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта».

12.2.4. В иных случаях, предусмотренных Законом о Контрактной системе.

12.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

 

12.4. При Исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.6. Расторжение Контракта допускается по требованию Заказчика по решению суда в случаях:

нарушения Подрядчиком более трёх раз требований по качеству выполнения работ в нарушение нормативно-технических документов обязательных при выполнении ремонтных работ, в. том числе включенным в Приложение №3;

срыва Подрядчиком срока начала производства работ на Объекте, более чем на 10 (десять) календарных дней;

невыполнения видов работ, предусмотренных Контрактом;

применения изделий, конструкций и материалов, не подтверждённых документами о качестве (сертификаты, паспорта, заключениями, протоколы испытаний и пр.);

выполнения работ на Объекте без приказа о назначении ответственных за производство работ, за контроль представленного Заказчику;

при выявленном отсутствии на Объекте ответственного за производство работ либо лица, его замещающего, более трёх раз;

при двукратном и более срыве срока устранения предписаний и (или) замечаний Заказчика более чем на 3 дня;

неустранения в течение 7 дней выявленных при производстве работ отступлений от условий Контракта (в том числе отсутствие при этом своевременно согласованных с Заказчиком, проектной организацией и всеми заинтересованными лицами изменений проектных решений);

при двукратном и более случае невызова на Объект Заказчика для освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций;

по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

Требование о расторжении может быть заявлено Стороной в Арбитражный суд Красноярского края, только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии – в 15-дневный срок.

12.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и Законом о Контрактной системе.

 12.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

12.9. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном положениями ст. 95 Закона о контрактной системе.

12.10. При расторжении Контракта до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, незавершенный ремонтом Объект передается Заказчику, который обеспечивает Подрядчику оплату стоимости надлежащим образом выполненных и принятых работ.

12.11. В случае расторжении Контракта Подрядчик должен вернуть техническую документацию,  а если это оказалось невозможным, - возместить их стоимость.

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13.2. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, по цене, предложенной победителем (участником) электронного аукциона.

13.3.Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по Контракту получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением Сторон.

13.4. Юридическое лицо не обладает персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Следовательно, получение согласия юридического лица на обработку персональных данных не требуется.

В случае заключения Контракта с физическим лицом, факт его подписания свидетельствует о согласии данного лица на обработку персональных данных.

13.5. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

13.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза.

13.7. Подрядчик подтверждает, что он ознакомлен со статьей 3 Закона РФ от 14 июля 1992 года №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (особый режим безопасного функционирования предприятий и объектов на территории ЗАТО), а также с Постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 года №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Въезд на территорию ЗАТО г.Железногорск ограничен и производится строго по пропускам. Справки о порядке оформления документов на въезд http://www.admk26.ru/sfery/bezopasnost и  по телефону 8 (3919) 74-62-02.

13.8. Исполнитель подтверждает, что он полностью осведомлен о расходах, которые на него возлагаются в период оказания услуг и полностью ознакомился со всеми условиями, в том числе с условиями финансирования Заказчика, которые могут повлиять на условия исполнения Контракта. 

13.9. Споры, возникающие из настоящего Контракта, рассматриваются в претензионном (досудебном) порядке. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

При этом в случае, если Подрядчик не исполняет надлежащим образом условия настоящего Контракта, либо имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, Заказчик приостанавливает исполнение своих обязательств по Контракту и уведомляет о приостановлении Подрядчика.

13.10. Стороны обязаны сообщать друг другу в письменной форме об изменении своих юридических и почтовых адресов, платежных реквизитов, обслуживающего банка и других реквизитов.

13.11. Все допускаемые действующим законодательством изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами. После подписания такие дополнительные соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13.12. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложение 1 –Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены по результатам электронного аукциона.

Приложение 2 - Перечень используемых для выполнения работ материалов, конструкций (изделий)

Приложение 3 - Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.

Приложение 4 - Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Железногорске, подлежащих ремонту.

 

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться: