|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
|
|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
На замену светильников наружного освещения (мкр. Южный, мкр. Заречье, мкр. Левобережье, мкр. Лесобиржа, частный сектор), г. КингисеппСтр 1 из 10Следующая ⇒
УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ «Служба городского хозяйства»
_________________ О.В. Репетух
«24» октября 2018 г.
Документация Об электронном аукционе На замену светильников наружного освещения (мкр. Южный, мкр. Заречье, мкр. Левобережье, мкр. Лесобиржа, частный сектор), г. Кингисепп
(среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
Содержание документации об электронном аукционе ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для проведения электронного аукциона 2. Особенности документации об электронном аукционе при проведении аукциона уполномоченным органом 3. Сведения об уполномоченном органе и заказчике 4. Общие сведения об электронном аукционе 5. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении контракта 6. Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона 7. Даты и время основных этапов проведения электронного аукциона 8. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе 9. Внесение изменений в извещение о проведении электронного аукциона и документацию об электронном аукционе 10. Отмена определения Подрядчика 11. Порядок отзыва заявок на участие в электронном аукционе 12. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе 13. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе 14. Требования к участникам электронного аукциона 15. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и основания отклонения таких заявок 16. Сведения о возможности заказчика изменить условия контракта 17. Порядок заключения контракта, отказ от заключения СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 2. Техническое задание Проект контракта
ОБЩАЯ ЧАСТЬ Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для проведения электронного аукциона - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Гражданский кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок; - Федеральный закон от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; - Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»; - Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; - Федеральный закон от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2016г. № 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)».
Сведения об уполномоченном органе и заказчике Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»). Место нахождения, почтовый адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, пр.К.Маркса, д.2а Полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков МО «Кингисеппский муниципальный район» и МО «Кингисеппское городское поселение» возложены на отдел муниципального заказа комитета экономического развития и инвестиционной политики администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (постановление от 29.01.2014г. №150 «О возложении полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков МО «Кингисеппский муниципальный район» и МО «Кингисеппское городское поселение»). Место нахождения, почтовый адрес: 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2а. Номера контактных телефонов: тел. (8 813 75) 48-791, тел./факс (8 813 75) 48-868. Адрес электронной почты: [email protected] Ответственное должностное лицо: Антипова Наталья Викторовна
Требования к содержанию, Требования к участникам электронного аукциона При осуществлении закупки устанавливаются следующие единые требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: не установлено; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) участник закупки не является офшорной компанией; 8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; 9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Требования по срокам гарантий качества на результаты работ и сдаче выполненных работ: Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению возникших нарушений и недоделок в течение всего срока действия Контракта на весь объём произведённых работ. Гарантийный срок по настоящему Контракту устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ и составляет 24 (двадцать четыре) месяца, а на примененные материалы и оборудование – не менее гарантийного срока, установленного изготовителем. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект для устранения выявленных дефектов при условии надлежащей эксплуатации. Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать Техническому заданию и локальной смете к Контракту. В случае если в настоящем ТЗ имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в Контракте, Подрядчик предоставляет Заказчику акт приемки выполненных работ в двух экземплярах (КС-2, КС-3), журнал производства работ, фотофиксацию процесса производства работ на бумажном и электронном носителе и иную необходимую отчетно-исполнительную документацию, предусмотренную «РД 11-02-2006» (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. N 1128ред. от 09.11.2017 г.). Требования к безопасности выполнения работ: Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации. Хранение и вывоз мусора: В случае если при производстве работ возникает необходимость складирования мусора, Подрядчик обязан использовать специальные мусорные контейнеры и бункеры, установленные в местах, согласованных с Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора – не позднее 24 часов после окончания работ. Выполнять работы в соответствии: - Гражданским кодексом Российской Федерации; - Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7) утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. № 204; - Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6; - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 г. № 229; - РД 34.45-51.300-97 " Объем и нормы испытаний электрооборудования" утвержденным начальником Департамента науки и техники РАО «ЕЭС России» А.П. Берсеньевым 08.05.1997г.; - РД 11-02-2006" Требования к составу и порядку ведения исполнительской документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" утвержденным приказом Ростехнадзора26.12.2006г.ред. от 09.11.2017 г.; - Отчетным и нормативно-техническими документами, предоставляемыми подрядчиком по окончании выполнения работ.
Сроки выполнения работ: Начало: с момента заключения Контракта; Окончание: 30 календарных дней.
Проект контракта Проект МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №________________
Муниципальное казённое учреждение «Служба городского хозяйства» муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (МКУ «Служба городского хозяйства»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – «Контракт») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Основанием для заключения настоящего Контракта является __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Идентификационный код закупки: 183470704054147070100100330014321244 1.2. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнять: работы по замене светильников наружного освещения (мкр. Южный, мкр. Заречье, мкр. Левобережье, мкр. Лесобиржа, частный сектор) в г. Кингисепп (далее по тексту - «Работы») и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ. 1.3. Состав, объём, содержание и стоимость Работ определены Техническим заданием (Приложение № 1) и утверждённой Локальной сметой № 1 на замену светильников наружного освещения (мкр. Южный, мкр. Заречье, мкр. Левобережье, мкр. Лесобиржа, частный сектор) в г. Кингисепп, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 1.4. Срок выполнения Работ: Начало: с момента заключения Контракта; Окончание: 30 календарных дней. 1.5. Место выполнения Работ: Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, частный сектор (согласно технического задания): - мкр. Южный; - мкр. Заречье; - мкр. Левобережье; - мкр. Лесобиржа. 1.6. Контракт является одноэтапным.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик, на время выполнения Работ по настоящему Контракту, назначает своего представителя для разрешения всех возникающих вопросов. 3.2. Подрядчик обязан: 3.2.1.[1] Принять (при необходимости) у Заказчика объекты, на которых будут производиться Работы (п. 1.5. настоящего Контракта), в течение одного рабочего дня с момента подписания настоящего Контракта. А по завершению Работ вернуть объекты Заказчику по актам приёма-передачи объекта, в течение одного рабочего дня с момента подписания сторонами акта приёмки выполненных Работ. 3.2.2. Своевременно, качественно и надлежащим образом выполнять Работы, предусмотренные в п. 1.3. Контракта, в соответствии с требованиями Технического задания, Локальными сметами, условиями настоящего Контракта и действующим законодательством РФ. 3.2.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят нарушению годности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в срок. 3.2.4. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, в том числе представлять по его требованию отчёты о ходе выполнения Работ. 3.2.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия и общий порядок на объекте. 3.2.6. Обеспечить соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, установленным действующим законодательством РФ. 3.2.7. Гарантировать качество используемых материалов, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов, и по требованию Заказчика или его представителя предоставить эти документы Заказчику[2]. 3.2.8. При наличии технического надзора Заказчика, обеспечить представителям технического надзора беспрепятственный доступ на объект. 3.2.9. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде. 3.2.10. При наличии скрытых Работ своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые Работы, извещая Заказчика не менее чем за 24 часа о времени освидетельствования скрытых Работ. Если закрытие скрытых Работ последующими Работами выполнено без уведомления об этом Заказчика, уведомление его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых Работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить её за свой счёт, в установленный Заказчиком срок. 3.2.11. Не позднее 24-х часов после завершения Работ до подписания акта приёмки выполненных Работ, вывезти принадлежащее ему имущество, строительные средства, иной мусор. 3.2.12. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик своими силами и за свой счёт обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти Работы. 3.2.13. Нести ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Контракта. 3.2.14. Не допускать повреждения имущества третьих лиц при выполнении Работ. 3.2.15. Самостоятельно и за свой счёт обеспечить проживание персонала, занятого в выполнении Работ, доставку материалов, механизмов и специалистов для выполнения Работ, охрану объекта, сохранность материалов и оборудования. 3.2.16. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом. 3.3. Подрядчик вправе: 3.3.1. Требовать полной оплаты по настоящему Контракту в случае полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Контракту. 3.4. Заказчик обязан: 3.4.1.[3] Передать (при необходимости) Подрядчику объект, на котором будут производиться Работы (п. 1.5. настоящего Контракта), в течение 1 одного рабочего дня с момента подписания настоящего Контракта, по акту приёма-передачи объекта. 3.4.2. Принять выполненные Работы в соответствии с п. 4 настоящего Контракта. 3.4.3. Производить оплату за выполненные Работы в соответствии с п. 2 настоящего Контракта. 3.4.4. В случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или обнаружения иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику. 3.4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, потребовать от Подрядчика оплаты штрафа и пени в соответствии с п. 5 настоящего Контракта и Законом о контрактной системе. 3.5. Заказчик вправе: 3.5.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 3.5.2. Требовать от Подрядчика в установленные Контрактом сроки предоставления результатов Работ. 3.5.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной настоящим Контрактом цене, а также за качеством используемых материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 3.5.4.В случае нарушения сроков выполнения Работ или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, задержать оплату по настоящему Контракту до момента зачисления суммы пени и штрафа на счёт Заказчика. 3.5.5. Отказаться от приёмки результата Работ, в случаях, предусмотренных контрактом и действующим законодательством РФ. 3.5.6. Предъявить к Подрядчику требования, связанные с недостатками результата Работ, обнаруженными в течение гарантийного срока. 3.6. В случае существенных нарушений условий Контракта Подрядчиком, Заказчик расторгает Контракт в установленном законом порядке и направляет информацию о Подрядчике, как о ненадлежащем поставщике (подрядчике, исполнителе) в Федеральную антимонопольную службу, с целью включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ. Порядок определения в настоящем Контракте размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, установлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042. 5.2. Ответственность Подрядчика: 5.2.1. В случае несвоевременного (просрочки) исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее – цена контракта (этапа)), определяемой в следующем порядке: а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); г) 0, 5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); д) 0, 4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); е) 0, 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); ж) 0, 25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); з) 0, 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); и) 0, 1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. 5.2.2.1[4]. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключённым по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)), определяемой в следующем порядке: а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). 5.2.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключённым с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 5.2.4[5]. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объёмов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ. 5.2.5[6]. В случае неисполнения Подрядчиком условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом. 5.2.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), устанавливается штраф в размере __% цены Контракта, что составляет _____________ (__________________) руб. ____ коп. 5.2.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 5.3. Ответственность Заказчика: 5.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 5.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 5.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 5.4. Неустойка (штрафы, пени) по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны. 5.5. В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесённых убытков, уплате неустойки и расторжении Контракта. 5.6. Подрядчик несёт имущественную ответственность за причинение ущерба имуществу третьих лиц при проведении работ по Контракту, а также за дорожно-транспортные и иные происшествия, которые произошли по причине ненадлежащего и/или несвоевременного исполнения условий Контракта, в соответствии с действующим законодательством РФ. 5.7. За не сохранность имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Контракта, Подрядчик обязан за свой счёт возместить Заказчику понесённый ущерб. 5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения, используемого для исполнения настоящего Контракта имущества, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до их приёмки в установленном законом порядке Заказчиком – несёт Подрядчик. 5.9. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
ГАРАНТИИ
6.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению возникших нарушений и недоделок в течение всего срока действия Контракта на весь объём произведённых Работ. Гарантийный срок по настоящему Контракту устанавливается со дня подписания акта приёмки выполненных Работ. Гарантийный срок по настоящему Контракту составляет: - на весь объём произведённых работ – 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта приёмки выполненных работ; - на используемые материалы и оборудование – не менее гарантийного срока установленного производителем. 6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. 6.3. Контроль за качеством Работ производится одновременно с проведением контроля за соблюдением своевременности и сроков выполнения Работ по настоящему Контракту.
7. обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место. 7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание. 7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. 8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путём переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их отправления. 8.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с действующим законодательством РФ. 8.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами. Настоящий Контракт будет считаться исполненным и прекратившим своё действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств. 11.2. Все уведомления сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомления посредством факсимильной связи, электронной почты, уведомление считается полученным стороной в день его отправления. 11.3. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – Подрядчику, второй – Заказчику, а в случае заключения Контракта по результатам электронной процедуры, Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон.
ПОДРЯДЧИК:
Приложения: 1. Техническое задание. 2. Локальная смета № 1.
Приложение №1 к контракту от__________№____________ Техническое задание Требования по срокам гарантий качества на результаты работ и сдаче выполненных работ: Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению возникших нарушений и недоделок в течение всего срока действия Контракта на весь объём произведённых работ. Гарантийный срок по настоящему Контракту устанавливается со дня подписания акта приемки выполненных работ и составляет 24 (двадцать четыре) месяца, а на примененные материалы и оборудование – не менее гарантийного срока, установленного изготовителем. В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект для устранения выявленных дефектов при условии надлежащей эксплуатации. Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать Техническому заданию и локальной смете к Контракту. В случае если в настоящем ТЗ имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в Контракте, Подрядчик предоставляет Заказчику акт приемки выполненных работ в двух экземплярах (КС-2, КС-3), журнал производства работ, фотофиксацию процесса производства работ на бумажном и электронном носителе и иную необходимую отчетно-исполнительную документацию, предусмотренную «РД 11-02-2006» (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. N 1128ред. от 09.11.2017 г.). Требования к безопасности выполнения работ: Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации. Хранение и вывоз мусора: В случае если при производстве работ возникает необходимость складирования мусора, Подрядчик обязан использовать специальные мусорные контейнеры и бункеры, установленные в местах, согласованных с Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора – не позднее 24 часов после окончания работ. Выполнять работы в соответствии: - Гражданским кодексом Российской Федерации; - Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7) утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. № 204; - Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6; - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 г. № 229; - РД 34.45-51.300-97 " Объем и нормы испытаний электрооборудования" утвержденным начальником Департамента науки и техники РАО «ЕЭС России» А.П. Берсеньевым 08.05.1997г.; - РД 11-02-2006" Требования к составу и порядку ведения исполнительской документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" утвержденным приказом Ростехнадзора26.12.2006г.ред. от 09.11.2017 г.; - Отчетным и нормативно-техническими документами, предоставляемыми подрядчиком по окончании выполнения работ.
Сроки выполнения работ: Начало: с момента заключения Контракта; Окончание: 30 календарных дней.
Приложение 1 к документации об электронном аукционе
[1] Данный пункт не применяется, если для выполнения работ Подрядчиком не требуется передача Заказчиком объекта, на котором будут производиться работы Подрядчиком. [2] При необходимости - соответствие технических и функциональных характеристик товаров, используемых при выполнении работ, указанных в Техническом задании. [3] Данный пункт не применяется, если для выполнения работ Подрядчиком не требуется передача Заказчиком объекта, на котором будут производиться работы Подрядчиком. [4] В случае проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.
[5] В случае если предметом контракта являются работы по строительству, реконструкции объектов капитального строительства [6] В случае если в извещении об осуществлении закупки установлено требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
[7] Данный пункт применяется только при проведении конкурса и аукциона
УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ «Служба городского хозяйства»
_________________ О.В. Репетух
«24» октября 2018 г.
Документация Об электронном аукционе на замену светильников наружного освещения (мкр. Южный, мкр. Заречье, мкр. Левобережье, мкр. Лесобиржа, частный сектор), г. Кингисепп
(среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
Содержание документации об электронном аукционе ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для проведения электронного аукциона 2. Особенности документации об электронном аукционе при проведении аукциона уполномоченным органом 3. Сведения об уполномоченном органе и заказчике 4. Общие сведения об электронном аукционе 5. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении контракта 6. Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона 7. Даты и время основных этапов проведения электронного аукциона 8. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе 9. Внесение изменений в извещение о проведении электронного аукциона и документацию об электронном аукционе 10. Отмена определения Подрядчика 11. Порядок отзыва заявок на участие в электронном аукционе 12. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе 13. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе 14. Требования к участникам электронного аукциона 15. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и основания отклонения таких заявок 16. Сведения о возможности заказчика изменить условия контракта 17. Порядок заключения контракта, отказ от заключения СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-06-19; Просмотров: 170; Нарушение авторского права страницы