ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

 

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34, ст. 95 Закона о контрактной системе.

9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный настоящим Контрактом объем Работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный настоящим Контрактом объем выполняемых Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных настоящим Контрактом объема Работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы Работ;

в) в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема Работ, предусмотренных Контрактом.

При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

9.3. Не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

9.5.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;

9.5.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

9.5.3. в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

9.5.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, либо являются существенными и неустранимыми и других подобных недостатков);

9.5.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;

9.5.6. установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

9.5.7. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

9.5.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

9.7.1. при существенном нарушении Контракта Заказчиком.

9.8. Решение Заказчика (Подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трёх рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику (Заказчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика (Заказчика), указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком (Подрядчиком) подтверждения о его вручении Подрядчику (Заказчику). Выполнение Заказчиком (Подрядчиком) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика (Заказчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком (Подрядчиком) подтверждения о вручении Подрядчику (Заказчику) указанного уведомления либо дата получения Заказчиком (Подрядчиком) информации об отсутствии Подрядчика (Заказчика) по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признаётся дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика (Подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.9. Решение Заказчика (Подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком (Подрядчиком) Подрядчика (Заказчика) об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом о контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.11. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение пяти дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону (с заключением дополнительного соглашения о внесении изменений в части местонахождения, названия, банковских или других реквизитов).

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться: