ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт фонтана в городском парке г.Карачева Брянской области.

(для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)

Разработчик документации об аукционе

в электронной форме: Бредихина Т.И.

Г.Карачев

Год

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение №1

к муниципальному контракту

Наименование работ: Капитальный ремонт фонтана в городском парке г.Карачева Брянской области.

Срок выполнения работ: Не позднее 1 августа 2016года

Место выполнения работ: 242500, Брянская область, г.Карачев, территория городского парка.

Ведомость работ:

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц


Раздел 1. Строительные работы
Земляные работы
	ТЕР01-02-057-02 МДС35-IV п.4.7.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0, 01
	ТЕР01-01-022-22 МДС35-IV п.4.7.	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0, 25 м3, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0, 02
	ТЕР01-02-057-02 МДС35-IV п.4.7.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(добор грунта в траншее и срезка грунта гл.30 см под днище фонтана)	100 м3 грунта	0, 035
Бетонные работы
	ТЕР06-01-001-15 МДС35-IV п.4.7.	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (Устройство фундамента под центральную конструкцию разм.1, 0х1, 0х1, 0м)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0, 01
	ТЕР06-01-001-20 МДС35-IV п.4.7.	Устройство ленточных фундаментов: бетонных (дл.12м, шириной 0, 7 м и гл.1, 2 м)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0, 101
	ТЕР06-01-015-06 МДС35-IV п.4.7.	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(для крепления конструкций фонтана)	1 т	0, 05
Устройство днища фонтана
	ТЕР08-01-002-01 МДС35-IV п.4.7.	Устройство основания под фундаменты: песчаного (толщ.10 см)	1 м3 основания	0, 53
	ТЕР08-01-002-02 МДС35-IV п.4.7.	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (толщ.10см)	1 м3 основания	0, 53
	ТЕР06-01-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Устройство бетонной подготовки (толщ.10 см)	100м3	0, 0053
Раздел 2. Сантехнические работы
Монтажные работы
	ТЕР22-04-001-01 МДС35-IV п.4.7.	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих(2 кольца КС15-9 - 0, 8 м3 +плита перекрытия 1ПП 15-1 - 0, 27 м3 +плита днища ПН15-0, 4 м3)	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0, 147
	ТЕР18-06-006-07 МДС35-IV п.4.7.	Установка ручных насосов (Монтаж помпы для фонтана)	1 узел
	ТССЦ-301-1470 МДС35-IV п.4.7.	Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм	компл.	-1
	ТЕР16-04-002-03 МДС35-IV п.4.7.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0, 45
	ТЕР16-04-002-04 МДС35-IV п.4.7.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопровода	0, 35
	ТЕР16-04-002-05 МДС35-IV п.4.7.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0, 2
Материалы и оборудование
	ТССЦ-101-2535	Люки чугунные легкие	шт.
	Прайс-лист	Помпа для фонтана Jebao JGR 3500 (максим.высота подьема 8, 5 м0	шт
	Прайс-лист	Кран КРПД 1/2"	шт
	Прайс-лист	Кран 2 W 15 1/2"	шт
	ТССЦ-507-2999	Муфта " Фузиотерм", диаметром 50 мм	шт.
	ТССЦ-507-2998	Муфта " Фузиотерм", диаметром 40 мм	шт.
	ТССЦ-507-4360	Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм	шт.
	ТССЦ-507-3290	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	шт.
	ТССЦ-507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.
	ТССЦ-507-3176	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.
	ТССЦ-302-1494	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 50 мм	шт.
	ТССЦ-302-1493	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм	шт.
Раздел 3. Электроснабжение
Монтажные работы
	ТЕРм08-02-145-01	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг(кабель водопогружной)	100 м кабеля	0, 25
	ТЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг(электронный трансформатор)	1 шт.
	ТЕРм08-03-593-03	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с тяжелыми условиями среды(светильник подводный)	100 шт.	0, 04
Материалы и оборудование, не учтенные в ценниках
	ТССЦ-509-1973	Светильник для пруда OASE Lunaled 9(светильник подводный)	компл.
	Прайс-лист	Трансформатор электронный DC-12V	шт
	Прайс-лист	Кабель водопогружной КВВ 4 х 2, 5	м.п.
Раздел 4. Монтаж фонтана
Монтажные работы
	ТЕР07-05-030-11 МДС35-IV п.4.7.	Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0, 5 т(установка опорных плит и парапетных плит и других конструкций круглого фонтана)	100 шт. сборных конструкций	0, 48
Оборудование
	Цена поставщика	Комплект фонтана из натурального камня " Очарование" диам.4 м и высотой 2, 3 м (основная круглая часть из -3-х ступеней и центральная из 7 деталей)	комплект

Требования к качеству и характеристикам применяемых материалов и оборудованию.

Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. Материалы и оборудование, применяемое Подрядчиком, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения работ и соответствовать проекту.

Все поставляемые для проведения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. на материалы и оборудования должны быть предоставлены Заказчику до начала их применения. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Требования к качеству и безопасности выполняемых работ

Подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии со сметной документацией;

Подрядчик обязан обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

Все указания на товарные знаки (марки) в настоящем техническом задании читать со словами «или эквивалент». В аукционной заявке участника не должно содержаться термина эквивалент. Должна быть указана конкретная марка товара (товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара соответствующая значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Участник размещения заказа указывает точное значение характеристик товаров. В случае указания значений характеристик товаров с применением формулировок «не менее», «не менее чем», «не более», «не ранее» или «не ниже» - предложение участника размещения заказа признается несоответствующим требованиям документации об аукционе.

III. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

г. Карачев «____»____________2016г

Администрация Карачевского района, в лице главы администрации Лучкина Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________в лице _______, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании Протокола заседания Единой комиссии от «__» ___ 2016г. №__________ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями и условиями настоящего контракта выполнить и своевременно сдать Заказчику работы по капитальному ремонту фонтана в городском парке г.Карачева Брянской области (далее - работы). Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

1.2. Работы по настоящему контракту выполняются в соответствии с техническим заданием (приложение к муниципальному контракту).

1.3. Срок выполнения работ по контракту: не позднее 1 августа 2016года

1.4. Источник финансирования: Средства местного бюджета.

Обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

- выполнить работы в соответствии с требованиями контракта и техническим заданием, передать Заказчику их результаты в предусмотренный контрактом срок;

- своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи законченных работ, устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технического задания или условий контракта;

- представлять Заказчику или по его требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к работам по контракту, и создавать условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по контракту;

- гарантировать качество выполненных работ в течение гарантийного срока – 1 (один) год с момента подписания актов сдачи-приемки работ обеими сторонами;

– заблаговременно известить Заказчика о точной дате выполнения работ, в противном случае претензии по сроку приемки работ не принимаются;

- по окончании сдать результаты работы Заказчику и подготовить акт выполненных работ (КС-2), (КС-3), счет-фактуру;

- обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

- согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Заказчик имеет право требовать замены субподрядчика при наличии аргументированных доказательств;

- в случае несоответствия выполненных работ сметной документации, сторонами составляется акт (дефектная ведомость) с перечнем недостатков. Для участия в составлении дефектной ведомости Подрядчик должен направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика, в противном случае дефектная ведомость составляется комиссией Заказчика в одностороннем порядке;

4.2. Заказчик обязан:

- обеспечить необходимые условия для выполнения работ;

- проводить проверки Подрядчика по организации им производства работ и контроля качества на объекте

- принять результаты выполненных в соответствии с настоящим контрактом работ и оплатить их;

- обеспечить финансирование работ по объекту в размерах установленной цены контракта за счет соответствующих источников финансирования.

– приемка работ осуществляется Заказчиком согласно требованиям и условиям настоящего контракта. Работы должны быть идентифицированы, то есть определенно обособлены, или иным образом обозначены как работы, являющиеся предметом данного контракта.

Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии и в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ №1063 от 25.11.2013г., а именно:

а) 2, 5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1, 5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0, 5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Сумма штрафа, начисляемая Заказчику в рамках настоящего Контракта, составит _____ рублей ___ копеек.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 №1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле: , где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле: , где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063, а именно:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов ценыКконтракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0, 5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Сумма штрафа, начисляемая Подрядчику в рамках настоящего Контракта, составит _____ рублей ___ копеек.

6.4. Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими на себя обязательств по Контракту.

Гарантийные обязательства

7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием контракта, правилами и техническими условиями и требованиями действующего законодательства РФ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период действия контракта;

- возможность нормальной эксплуатации объекта.

Порядок разрешения споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются Сторонами в претензионном порядке.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Брянской области.

Антидемпинговые меры

10.1. Если Подрядчиком, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, установленной при размещении заказа, контракт заключается только после предоставления таким участником:

10.1.1. обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п.5.1. настоящего Контракта;

или

10.1.2. информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

10.2. Обеспечение предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения.

10.3. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Заключительные положения

11.1.Изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

11.2. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью, и имеют силу, в случае, если они подписаны обеими сторонами.

11.3. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по условиям настоящего Контракта.

11.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью Приложение «Техническое задание»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

12 3 4 5 Следующая ⇒