Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Привлечение третьих лиц (соисполнителей).



5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субподрядчиков (в т.ч. из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций).

5.2. Подрядчик обязан предоставить информацию Муниципальному заказчику в течение 10 (Десяти) дней с момента заключения им договора или договоров с соисполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (Десять) процентов цены Контракта.

5.3. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

Гарантии качества выполненных работ

6.1. Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту). Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

6.2. Гарантийный срок исчисляется с даты, когда по условиям Контракта результат выполненной работы принят Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом работы из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный Контрактом.

6.3. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работы.

Гарантийный срок на работы – на срок действия контракта. В течение данного срока Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранять недостатки выполненных работ. Гарантийный срок на применяемые материалы составляет не ниже срока установленного заводом – изготовителем.

6.4. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Подрядчиком в срок 10 календарных дней с момента получения этого требования;

6.5. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Контрактом срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

Права и обязанности сторон

7.1. Заказчик вправе:

7.1.1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

7.1.2. требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;

7.1.3. в случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта;

7.1.4. запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ;

7.1.5. во всякое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность;

7.1.6. осуществлять контроль за объемами и сроками выполнения работ;

7.1.7. отказаться (полностью или частично) от оплаты работ по Контракту в случаях:

- Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или

выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

- Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена

надлежащим образом, Муниципальный заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта.

- При существенном нарушении условий Контракта Подрядчиком (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

- В случае нарушения Подрядчиком любого из сроков выполнения работы более чем

на 10 (Десять) календарных дней или более 3 (Трех) раз в период действия Контракта Муниципальный заказчик вправе потребовать его расторжения и взыскания с Подрядчика причиненных убытков. Указанное нарушение признается сторонами существенным (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ;

7.2.2. своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом;

7.2.3. для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом;

7.2.4. направлять Подрядчику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

7.2.5. в случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

7.2.6. предоставить Подрядчику необходимую для выполнения обязательств информацию.

7.3. Подрядчик вправе:

7.3.1. требовать своевременного подписания акта приемки выполненных работ при условии надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту;

7.3.2. требовать своевременной оплаты выполненных работ;

7.3.3. досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту;

7.3.4. запрашивать у Муниципального заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам исполнения обязательств в рамках Контракта.

7.4. Подрядчик обязан:

7.4.1. своевременно и надлежащим образом выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта, своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций.

7.4.2. приступить к работе в сроки, установленные настоящим Контрактом, но не позднее 1 (одного) календарного дня с даты, указанной в п. 2.3 настоящего Контракта.

7.4.3. обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации и безопасности, лицензирования, установленным действующим законодательством РФ;

7.4.4. устранить недостатки выполненных работ, выявленные Муниципальным заказчиком в ходе проведения мероприятий по контролю за качеством работ и (или) при приемке работ, в установленный Муниципальным заказчиком срок собственными силами и за счет собственных средств;

7.4.5. немедленно известить Муниципального заказчика и до получения от него соответствующих указаний приостановить работы при возникновении ситуации, влекущей возможные неблагоприятные последствия, угрожающие годности или прочности результатов выполняемой работы;

7.4.6. нести полную ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными субподрядчиками;

7.4.7. представить по запросу Муниципального заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;

7.4.8. исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта;

7.4.9. представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

8.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

- 2, 5% цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 2% цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и составляет_________процента (процент Заказчик указывает в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 " Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" ) цены Контракта, что составляет ________рублей (сумму Заказчик указывает при направлении проекта Контракта победителю по результатам аукциона).

8.3. Муниципальный заказчик обязан в течение 10 (Десяти) дней после получения от Подрядчика соответствующего уведомления уплатить неустойку (штраф, пени).

8.4. В случае нарушения Муниципальным заказчиком обязательств по Контракту Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С

(где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле (где - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100%

(где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере:

- 10% цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5% цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и составляет ________процентов (процент Заказчик указывает в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 " Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" ) цены Контракта, что составляет __________рублей (сумму Заказчик указывает при направлении проекта Контракта победителю по результатам аукциона).

8.6. В случае предъявления Муниципальным заказчиком требования, предусмотренного п. 8.5. настоящего Контракта, Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) дней после получения соответствующего уведомления уплатить неустойку (штраф, пени). В случае неоплаты в срок, Муниципальный заказчик вправе возместить сумму неустойки (пеней, штрафов) из суммы обеспечения исполнения Контракта.

8.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9. Обеспечение исполнения Контракта.

9.1. Подрядчик обеспечивает исполнение Контракта в сумме 147 920, 95руб. (сто сорок семь тысяч девятьсот двадцать рублей 60 копеек), путём предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счёт. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

9.2. Обеспечение исполнения Контракта представлено в виде__________________________________.

9.3. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает уплату Подрядчиком неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

9.4. В случае если Подрядчиком в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту выбрано внесение денежных средств, возврат денежных средств производится Муниципальным заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты исполнения Подрядчиком всех обязательств по контракту, за исключением денежных средств, удержанных в счёт обеспечения исполнения настоящего Контракта, и получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного уведомления Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном уведомлении.

9.5. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

9.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10. Расторжение и изменение условий контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных п. 7.1.7. Контракта.

10.3. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Муниципальным заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику, указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.4. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.5. Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Муниципальному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае проведения такой экспертизы).

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения Контракта.

10.6. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем, Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Муниципальному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Муниципальному заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Муниципальному заказчику указанного уведомления.

10.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.10. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Муниципального заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.12. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении и предусмотренных Контрактом объемов работы, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

в) В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом;

г) При исполнении Контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.13. Все изменения и дополнения к Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Подрядчик не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по Контракту, если такое невыполнение обязательств по Контракту является результатом действия непреодолимой силы.

11.2. Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не связанное с его просчетом или небрежностью, предусмотренное п. 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик должен незамедлительно направить Муниципальному заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах и обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

11.4. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, предоставляет другой стороне справку, выданную компетентным органом власти Российской Федерации, органом местного самоуправления или соответствующей организацией и подтверждающую наступление обстоятельств непреодолимой силы.

12. Разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 3 (трех) дней.

12.4. Письма и уведомления Сторон по настоящему Контракту, переданные с помощью почтовых отправлений и посредством электронной связи, признаются имеющими юридическую силу.

Сообщения в адрес Заказчика направляются на адрес электронной почты [email protected]

Сообщения в адрес Подрядчика направляются на адрес электронной почты ________________.

Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной почтой. При наличии доказательств отправления сообщения по указанным адресам электронной почтой сообщение будет считаться полученным адресатом.

12.5. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, он передается на разрешение в Арбитражный суд Костромской области.

13. Срок действия муниципального контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания усиленной электронной подписью уполномоченного представителя Муниципального заказчика на электронной площадке в сети «Интернет» (http: //etp.roseltorg.ru) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Прочие условия

14.1. Настоящий Контракт регулируется законодательством Российской Федерации.

14.2. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

14.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

14.4. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

14.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий таких изменений.

14.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14.7. Настоящий Контракт подписан усиленной электронной подписью уполномоченного представителя Подрядчика и Муниципального заказчика на электронной площадке в сети «Интернет» (http: //etp.roseltorg.ru) и размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http: //www.zakupki.gov.ru).

14.8. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта, Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15. Перечень приложений

15.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Локальная смета.


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2017-04-13; Просмотров: 622; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.058 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь