ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Приложение к информационной карте.

Рекомендуемая форма информации, предоставляемой участниками электронного аукциона в составе вторых частей заявок на участие в электронном аукционе

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) участника аукциона_______________________________

или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона ______________________________________ (для иностранного лица)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) учредителей участника аукциона____________________ (для юридического лица)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа участника аукциона ______________________________________________________________ (для юридического лица)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона ___________________________________

(для юридического лица)

Дата постановки на учет в налоговом органе ____________

Код по ОКПО ________________

Код по ОКТМО ________________

Электронная почта _____________

Телефон ________ _______ __________ _______

Код страны Код города Номер телефона Доб. номер

Контактное лицо ____________________________________

Декларируем:

в отношении _____________________________________________________________

(наименование участника электронного аукциона)

- не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе не приостановлена;

- отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- отсутствует у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющиеся объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации в отношении указанных физических лиц не применялось;

- отсутствует между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

- является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

Примечание: Заполнению подлежат все строки заявки.

Данная форма является рекомендуемой. Предоставление указанной информации в иной форме не является основанием для признания заявки участника не соответствующей требованиям документации.

IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

На ремонт отдельных элементов деревянного моста через р. Летка вблизи пст. Якуньель.

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Прилузский», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________, действующего на основании Положения с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, по результатам электронного аукциона _______________(номер извещения), в соответствии с __________________ (наименование и реквизиты документа) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту «Подрядчик» обязуется выполнить работы в соответствии со сметной документацией по объекту: «отдельных элементов деревянного моста через р. Летка вблизи пст. Якуньель» (далее объект), в соответствии с проведенным электронным аукционом на ремонт отдельных элементов деревянного моста через р. Летка вблизи пст. Якуньель. «Заказчик» обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Источник финансирования: средства местного бюджета муниципального района «Прилузский».

Сроки выполнения работ

3.1. Срок начала работ – со дня подписания сторонами Контракта. Срок окончания работ – 70 дней со дня подписания сторонами контракта.

3.2. «Подрядчик» вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом «Подрядчик» не вправе требовать увеличения цены Контракта.

Права и обязанности Заказчика

5.1. Для выполнения настоящего контракта «Заказчик» имеет право:

5.1.1 Осуществлять надзор за ходом работ.

5.1.2 Предъявлять претензии «Подрядчику» по качеству выполненных работ в течение 3 лет с момента подписания актов выполненных работ форма КС-2, КС-3.

5.2. Для выполнения настоящего контракта «Заказчик» обязан:

5.2.1. Произвести оплату выполненных «Подрядчиком» работ в порядке, предусмотренном в разделах 2 и 6 настоящего контракта.

5.2.2. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.2.3. Произвести приемку и проверить стоимость и качество работ, выполненных Подрядчиком при наличии исполнительной документации, представляемой Подрядчиком, на предъявляемый к приемке объем работ. В случае отсутствия исполнительной документации заказчик имеет право отказать Подрядчику в рассмотрении форм КС-2 и КС-3 за проверяемый период.

Порядок расчета

6.1. Заказчик производит расчеты с «Подрядчиком» по настоящему Контракту за принятые работы в виде текущих платежей после завершения «Подрядчиком» этапов работ и окончательного расчета после завершения строительства объекта.

6.2. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусмотрено.

6.3. Заказчик производит расчеты с «Подрядчиком» за выполненные работы в течение 30-ти календарных дней. При этом «Подрядчик» обязан сдать Заказчику подтверждающие документы (КС-2, КС-3) не позднее 25 числа текущего месяца.

6.4. В случае причинения ущерба Заказчику, не устранения указанных дефектов выполненных работ, Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до устранения выявленных недостатков

6.5. При отсутствии и дефиците бюджетных средств Заказчик вправе приостановить производство работ на объектах. При этом Заказчик обязан известить «Подрядчика» за 5 календарных дней до момента остановки работ на объекте о прекращении финансирования и оплатить фактически выполненные «Подрядчиком» работы на объекте, а также затраты по консервации объекта, определяющиеся комиссией, в которую включаются уполномоченные представители Заказчика и «Подрядчика».

Гарантии

8.1. «Подрядчик» гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные графиком производства работ;

- качество выполнения всех видов работ, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока;

- возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

8.2. Срок гарантии нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ устанавливается пять лет с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта.

8.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ), оборудование или материалы имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения «Подрядчиком» (его поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены оборудование, материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, «Заказчик», совместно с «Подрядчиком», составляет рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 календарных дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

8.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения «Подрядчик» обязан в течение 2 дней с момента получения извещения «Заказчика» о выявленных дефектах направить своего представителя.

8.5. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания рекламационного акта «Заказчик» составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за счет «Подрядчика».

8.6. «Подрядчик» за свой счет обязан устранить указанные в рекламационном акте недостатки в срок, определяемый рекламационным актом.

8.7. Если «Подрядчик» не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, «Заказчик» имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет «Подрядчика».

8.8. «Подрядчик» не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

Расторжение контракта

9.1.

8.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 1 рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 14 настоящего Контракта.

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10-дневнего срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов и (или) экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. В этом случае Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта, только если экспертиза подтвердит нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

9.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 1 рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.11. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10-дневнего срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Ответственность сторон

10.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в размере ___________ руб. (указывается конкретный размер в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»).

10.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного Контрактом, в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

10.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе предусмотренных пунктами 12.7-12.8. Контракта, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляются штрафы в размере ___________ руб. (указывается конкретный размер в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»).

10.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Страхование

11.1. «Подрядчик», по требованию «Заказчика», до начала выполнения работ заключает договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, связанных:

- со случайной гибелью и (или) повреждением имущества, являющегося предметом настоящего Контракта;

- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц, вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в Контракте.

11.2. «Подрядчик» за свой счет несет затраты на страхование рисков, указанных в п.11.1. Контракта.

11.3. Страхование объекта не освобождает Стороны от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая и уменьшения последствий, если таковой случай произошел.

11.4. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения, при наступлении страхового случая) по заключаемому в соответствии с Контрактом договору страхования является Заказчик.

Особые условия

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств по настоящему Контракту.

13.2. Все необходимые изменения и дополнения к настоящему Контракту вносятся в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

13.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путём переговоров.

13.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем проведения переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Республики Коми в порядке, установленном законодательством РФ.

13.6. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного согласия стороны по Контракту.

13.7. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее трех дней с даты их изменения.

14. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК: Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Прилузский»		ПОДРЯДЧИК:
168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д.76. ИНН 1112007461 КПП 111201001 ОГРН 1121109001012 Отделение-НБ Республики Коми р/с 40204810200000000313 УФК по Республике Коми (Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Прилузский, л/с Л92803029-УСиЖКХ) БИК 048702001

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Ремонт отдельных элементов деревянного моста через р. Летка вблизи пст. Якуньель.

с. Объячево

2016 г.

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ..................................................................................................... 4

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА................................................................... 7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.................................................................................................................. 7

1.1. Законодательное регулирование......................................................................................................... 7

1.2. Заказчик, уполномоченный орган, оператор электронной торговой площадки.................. 7

1.3. Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг............................................................ 7

1.4. Информационное обеспечение аукциона...................................................................................... 7

1.5. Требования к участникам закупки.................................................................................................. 8

1.6. Отстранение от участия в электронном аукционе..................................................................... 9

1.7. Затраты на участие в электронном аукционе.............................................................................................. 9

1.8. Запрет на проведение переговоров с участником закупки................................................................... 10

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ......................................................................................... 10

2.1. Содержание документации об аукционе..................................................................................... 10

2.2. Порядок предоставления документации...................................................................................................... 10

2.3. Разъяснение положений документации...................................................................................... 10

2.4. Внесение изменений в документацию......................................................................................... 11

2.5. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)............................................................. 11

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ

АУКЦИОНЕ............................................................................................................................................ 12

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе...................................................... 12

3.2. Валюта заявки на участие в аукционе........................................................................................................ 12

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе ………………………………………………………………………………………………13

3.4. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.......................... 15

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ................................................................ 16

4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в электронном аукционе...................... 16

4.2. Возврат заявок на участие в электронном аукционе оператором электронной площадки……………………………………………………………………………………………. 16

4.3. Отзыв заявок на участие в электронном аукционе....................................................................................... 17

4.4. Заявки на участие в электронном аукционе, поданные с опозданием............................................. 17

4.5. Порядок обеспечения заявок на участие в электронном аукционе...................................................... 17

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В

ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ........................................................................................................... 18

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе........................ 18

5.2. Допуск к участию в электронном аукционе.............................................................................................. 18

5.3. Признание электронного аукциона несостоявшимся............................................................ 18

5.4. Последствия признания электронного аукциона не состоявшимся при рассмотрении

ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК............................................................................................................. 19

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА............................................... 20

6.1. Условия участия................................................................................................................................................... 20

6.2. Дата и время проведения электронного аукциона................................................................................. 20

6.3. Проведение электронного аукциона............................................................................................ 21

6.4. Признание электронного аукциона не состоявшимся............................................................ 21

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В

ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ........................................................................................................... 21

7.1. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе........................ 21

7.2. Допуск к участию в электронном аукционе.............................................................................................. 22

7.3. Подведение итогов электронного аукциона.............................................................................. 22

7.4. Признание электронного аукциона несостоявшимся............................................................ 23

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 23

8.1. Сроки и порядок заключения контракта..................................................................................................... 23

8.2. Обеспечение исполнения контракта............................................................................................ 25

8.3. Права и обязанности заказчика.................................................................................................................... 27

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ………………………………………………………………………………………………30

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА....................................................................... 31

IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА................................................................... 35

V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ.

VI. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ.

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контрактная система в сфере закупок) - совокупность участников контрактной системы в сфере закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, операторы электронных площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой единой информационной системы не предусмотрено настоящим Федеральным законом), в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд;

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных настоящим Федеральным законом случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта;

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта;

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

Государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки;

Муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки;

Заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» бюджетное учреждение, осуществляющие закупки;

Государственный контракт, муниципальный контракт - контракт, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд;

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети " Интернет" (далее - официальный сайт);

Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение - государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены полномочия, предусмотренные статьей 26 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое заказчиком в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок;

12 Следующая ⇒