НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства,

Описание объекта закупки

На поставку каменного угля

Для МОУ «Великосельская средняя школа Гаврилов – Ямского муниципального района»

Закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства,

Социально ориентированных некоммерческих организаций

Поставляемый уголь должен соответствовать марке, классу и другим показателям, таким как: фракция, зольность, выход летучих веществ, низшая теплота сгорания, содержание серы, установленным государственными стандартами, техническими условиями и временными нормами. (Приложение №1 к Описанию объекта Закупки).

Качество поставляемого угля должно соответствовать: указываете конкретно, теперь такое не допускается. перечень закрытый

ГОСТ Р 51591-2000 – «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования»;

ГОСТ 25543-88 – «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»;

ГОСТ 8606-93 – «Топливо твердое минеральное. Определения общей серы. Метод Эшка»

ГОСТ 9326-90 – «Топливо твердое минеральное. Методы определения хлора».

ГОСТ 10478-93 – «Топливо твердое. Методы определения мышьяка».

ГОСТ 11022-95 – «Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности».

Качественные характеристики Товара согласно основным техническим характеристикам каменного угля (Приложение№ 1 к Описанию объекта закупки).

Уголь, для которого показатели качества не установлены стандартами, техническими условиями на год отгрузки, к поставке не допускается.

Уголь, подвергшийся самовозгоранию, к поставке не допускается.

Уголь, не прошедший в установленном порядке проверку по качеству, а также уголь, отгрузка которого была запрещена органами, осуществляющими контроль за качеством продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должен.

Требования к безопасности угля: предельно допустимые концентрации вредного химического вещества в единице объема угля, обнаруживаемое современными методами исследований, не должны превышать показателей, устанавливаемых действующими ГОСТами и техническими условиями. Продукция должна быть разрешенной к применению на территории Российской Федерации. если ссылаетесь то указывает конкретные НПА. почему см. выше

На каждую партию отгруженного угля Поставщик предоставляет Заказчику удостоверение качества угля, оформленное лабораторией угольной промышленности.

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

Основные технические характеристики каменного угля

Наименование показателя	конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара
Марка	ДПК «или эквивалент»
Фракция (размер кусков, крупность) в диапазоне, мм	не менее 50 не более 200
Зольность, А, %, не более	10, 5
Выход летучих веществ, V daf, %, не менее
Влажность, W, %, не более	14, 0
Низшая теплота сгорания, Q, Ккал/кг, не менее
Содержание серы, S, %, не более	0, 5

Директор МОУ Великосельская СШ Ежикова М. С.

Приложение №2

к заявке на определение Поставщика (подрядчика, исполнителя)

Проект

МОУ Великосельская СШ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

На поставку каменного угля

с. Великое «____» _________20___г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ежиковой Марины Станиславовны, действующей на основании Устава, и___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице________________________________, действующего на основании______________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту «Поставщик» принимает на себя обязательства на поставку каменного угля (далее - Товар) для МОУ «Великосельская средняя образовательная школа Гаврилов – Ямского муниципального района» в порядке и в сроки, установленные Контрактом, со следующими характеристиками:

Наименование показателя	конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара*
Марка
Фракция (размер кусков, крупность) в диапазоне, мм
Зольность, А, %
Выход летучих веществ, V daf, %
Влажность, W, %
Низшая теплота сгорания, Q, Ккал/кг
Содержание серы, S, %

* – заполняется в соответствии с первой частью заявки победителя (единственного участника) аукциона в электронной форме.

1.2. Место поставки Товара: Россия, 152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Некрасовская, д.1.

1.3. Общее количество поставляемого по настоящему Контракту товара составляет 220 тонн.

1.4. Настоящий Контракт заключен по результатам совместного аукциона в электронной форме (совместный электронный аукцион) на поставку каменного угля (протокол ___от______________ № ____). Закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Обязанности Сторон.

2.1. Обязанности «Заказчика»:

2.1.1. Обеспечить совершение всех необходимых действий, обеспечивающих принятие Товара, надлежащего качества поставленного в соответствии с настоящим Контрактом.

2.1.2. Сообщить Поставщику о существенных фактах, влияющих или могущих повлиять на исполнение настоящего Контракта (о реорганизации, ликвидации, изменении почтовых, отгрузочных, расчетных реквизитов) не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда Заказчику стало известно о существовании подобных обстоятельств.

2.1.3.В случае нарушения сроков и количества поставки Поставщиком в течение 5 (пяти) дней с момента нарушения уведомить Поставщика и согласовать с ним порядок восполнения недопоставки.

2.1.4. Обеспечить в соответствии с заключенным с Поставщиком Контрактом принятие, выгрузку, приемку по количеству и качеству и хранение Товара.

2.1.5. Оплатить Товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.6. Участвовать в составлении актов сверки расчетов.

2.1.7.В случае если Поставщик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по Контракту выбрал внесение денежных средств на указанный счет Заказчика, и если Поставщик исполнил взятые на себя по Контракту обязательства надлежащим образом, Заказчик обязан возвратить ему денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, по истечении срока, установленного в п. 5.1. настоящего Контракта.

2.3. Обязанности «Поставщика»:

2.3.1. Произвести поставку Товара по адресу Заказчика в согласованных количестве и качестве согласно условий настоящего Контракта.

2.3.2.С поставкой Товара передать Заказчику документы, подтверждающие качество и марку Товара, товарную накладную, счет-фактуру (счет) на отгруженный Товар, удостоверение качества угля, оформленное лабораторией угольной промышленности, на каждую партию Товара.

2.3.3. Рассматривать претензии по количеству и качеству Товара в соответствии с порядком, установленным Контрактом.

2.3.4. Составлять и подписывать акты сверки расчетов.

2.3.5. В случае поставки некачественного Товара заменить на качественный Товар в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения требования от Заказчика о замене. Расходы, связанные с заменой Товара несет Поставщик.

2.3.6. В случае недостачи количества Товара Поставщик допоставляет Товар в сроки, согласованные с Заказчиком.

2.3.7. Поставщик до приёмки Товара Заказчиком несёт риск случайной гибели или случайного его повреждения.

2.3.8. При поставке Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его целостность и сохранность при перевозке и хранении. Товар, перевозимый в автомобиле, должен быть укрыт тентом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Производить досрочную поставку с согласия Заказчика.

Ответственность Сторон.

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и (или) ненадлежащее выполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.

7.5. В случаях ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты штрафа в размере:

а) 2, 5 процентов цены контракта ____________ рублей в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов цены контракта__________ рублей в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле (где - размер ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 01 ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 02 ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 03 ключевой ставки Банка России на дату уплаты пени.

7.8. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 10 процентов цены контракта__________ рублей в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта__________ рублей в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

7.9. Штраф начисляется за каждый выявленный факт в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком следующих обязательств, предусмотренных Контрактом:

- при установлении Заказчиком нарушений качества и объема выполненных работ Подрядчиком и подтвержденных соответствующими документами (акт о выявленных нарушениях, предписания (замечания) Заказчика и (или) иных контрольно-надзорных органов);

- за не предоставление и (или) несвоевременное предоставление документов по выполненным работам;

- за не уведомление (несвоевременное уведомление) представителя Заказчика о необходимости проведения приемки скрытых работ;

- за неприбытие уполномоченного представителя Подрядчика для участия в проверке Объекта, составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах на Объекте в течение пяти календарных дней со дня уведомления Подрядчика Заказчиком.

7.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

7.11. Неустойка взимается с «Подрядчика» в безакцептном порядке путем уменьшения размера оплаты за выполненные работы по настоящему Контракту.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.13. В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

Прочие условия

9.1. Стороны в течение 5 дней обязуются уведомлять друг друга об изменениях места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов.

9.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на разрешение в Арбитражный суд Ярославской области.

9.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются в порядке действующего законодательств законодательства Российской Федерации.

9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.5 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а так же в случаях:

- отказа Поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- если Поставщик не выполняет в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара;

- если Поставщик неоднократно нарушил сроки поставки Товара;

9.6. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.7. Все изменения к настоящему Контракту являются неотъемлемой частью Контракта и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон и не противоречат ограничениям, установленным действующим законодательством.

9.8. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан электронными подписями сторон. Стороны вправе составить два экземпляра Контракта на бумажном носителе по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПКИ

На поставку каменного угля

НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

12 3 4 Следующая ⇒