Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Translate the missing excerpts using the contract vocabulary.



ДОГОВОР № от … GmbH (Германия), именуемый в дальнейшем Продавец, и … (Россия), именуемый в дальнейшем Покупатель, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает на условиях CIP (доставка автотранспортом) - г. Пушкино, Московская область, Россия (согласно ИНКОТЕРМС 2000), офтальмологическое оборудование (далее Оборудование), в соответствии с условиями, ценами и количеством, указанными в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. 2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА 2.1. Цены на Оборудование, указанные в Спецификации, изменению не подлежат и понимаются CIP – г. Пушкино, Московская область, Россия (согласно ИНКОТЕРМС 2000). Цены зафиксированы в ЕВРО. 2.2. Общая сумма Договора составляет … ЕВРО 00 евроцентов, включая стоимость перевозки и страхования. 3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 3.1. Покупатель производит заказ Оборудования по электронной почте (сканированная копия) у Продавца в соответствии с Договором. 3.2. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено автотранспортом в течение 4 месяцев по следующему адресу: ОАО … РОССИЯ 141205 г. Пушкино Московская обл. ул. Межевая, 3а Тел./Факс: 007 … 3.3. Датой поставки Стороны считают дату отгрузки Оборудования, указанную в транспортной накладной. 3.4. Продавец информирует Покупателя по электронной почте (копия инвойса) о готовности Оборудования к отгрузке. 3.5. С Оборудованием должны быть поставлены следующие документы: • счет-фактура Продавца (оригинал и копия); • транспортная накладная на имя грузополучателя; • специфицированный упаковочный лист (2 копии); • страховое свидетельство. 3.6. Досрочная отгрузка разрешается. 4. НЕУСТОЙКА 4.1. Если согласованные даты поставки Оборудования по настоящему Договору не соблюдаются из-за небрежности со стороны Продавца, Продавец выплачивает Покупателю конвенциональный штраф в размере 0, 5% от стоимости не поставленного в срок Оборудования в течение первых 4-х недель и 1% за каждую последующую неделю, но не более 10% от стоимости не поставленного в срок оборудования. 4.2. Если согласованные даты оплаты настоящего Договора не соблюдаются из-за небрежности со стороны Покупателя, Покупатель выплачивает Продавцу конвенциональный штраф в размере 0, 5% от стоимости неоплаченного в срок Оборудования в течение первых 4-х недель и 1% за каждую последующую неделю, но не более 10% от стоимости не оплаченного в срок Оборудования. 5. КАЧЕСТВО ТОВАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 5.1. Качество проданного Оборудования должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя. 5.2. Упаковка, в которой отгружается оборудование, должна обеспечивать, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность Оборудования при транспортировке и соответствовать стандартам, прописанным для данного вида Оборудования и методов его транспортировки. На каждое место должна быть нанесена следующая маркировка: название пункта назначения, наименование Продавца, номер места, вес брутто, вес нетто, габариты ящика (см). 6. ПЛАТЕЖИ 6.1. Платежи по настоящему Договору производятся в следующем порядке: Покупатель осуществляет предоплату в размере … ЕВРО 00 евроцентов в течение 10 календарных дней со дня подписания настоящего Договора; … ЕВРО 00 евроцентов Покупатель переводит на счет Продавца в течение 365 календарных дней равными платежами по … евро 00 евроцентов в месяц по окончании монтажа Оборудования и подписании акта выполненных работ. 6.2. Платежи осуществляются Покупателем путем перечисления сумм на счет Продавца в банке: 6.3. После перевода денег Покупатель незамедлительно направляет Продавцу по электронной почте копию документа, подтверждающего перевод. 7. ГАРАНТИИ 7.1. Качество Оборудования должно быть в полном соответствии с техническими условиями и спецификациями, указанными в Предложении Продавца. 7.2. Срок гарантии Оборудования составляет 12 месяцев с момента начала его использования, но не более 13 месяцев с даты, указанной в отгрузочных документах. 7.3. Если задержка эксплуатации оборудования происходит по вине Продавца, срок гарантии продляется на соответствующий период времени. 7.4. Если Оборудование оказывается неисправным по вине Производителя в течение гарантийного периода или не соответствует характеристикам и условиям, указанным в Договоре, Продавец может по своему усмотрению устранить имеющиеся дефекты или обменять поврежденное Оборудование (запасные части) бесплатно, с доставкой его без промедления в страну Покупателя (при этом стоимость доставки и страховки оплачивается за счет Продавца). 7.5. В случае если Оборудование было испорчено в течение гарантийного периода по вине Покупателя, ремонт осуществляется за счет Покупателя. 8. АРБИТРАЖ 8.1. Все проблемы и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, следует решать взаимной договоренностью. Если стороны не могут прийти к соглашению, любой спор, возникающий из или в связи с настоящим Соглашением, в том числе любой вопрос в отношении его существования, действительности или прекращения, должен быть передан и, наконец, решен путем арбитража в соответствии с Арбитражным регламентом Немецкого института Schiedsgerichtswesen e. В. (DIS). Трибунал состоит из трех арбитров. Языком арбитражного разбирательства является английский язык. Место арбитража является Вена, Австрия. 9. ФОРС-МАЖОР 9.1. Ситуация форс-мажора определяется согласно общепринятым международным правилам торговли. 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 10.3. Срок окончания Договора 31.12.2012. 10.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском и английском языках по одному экземпляру для каждой стороны, причем оба текста имеют одинаковую силу. 10.5. Все документы, переданные электронной почтой (факсом), являются действительными до момента получения оригиналов. 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: ОТ ИМЕНИ ПРОДАВЦА: ОТ ИМЕНИ ПОКУПАТЕЛЯ: __________________________ CONTRACT No … GmbH (Germany), ______________ __________" Seller" and … Company Ltd (Russia), ____________________" Buyer" have concluded the present Contract on the following basis: 1. ____________________________ 1.1. The Seller sells and the Buyer buys on the terms CIP (shipment by truck)- Pushkino, Moscow region Russia (according INCOTERMS 2000), the ophthalmologic equipment, hereinafter referred to as “Equipment”, as per on terms, prices and quantity as stated in the Specification, which will be considered as an integral part of the Contract. 2. ____________________________________ 2.1. The Prices for the Equipment as stated in the Specification ______________________ and understood to be CIP- Pushkino Moscow region Russia, (according to INCOTERMS 2000). Prices are fixed in EUR. 2.2. _________________ is? …and 00 eurocents, including cost of carriage and insurance. 3. __________________________________ 3.1 The Buyer orders the Equipment according to the Contract from the Seller by e-mail (scan copy). 3.2. _________________________________ _____________________________________ _____________________________________: OJSC … 3a Mezhevaya st. 141205 Pushkino Moscow region RUSSIA Phone/fax: 007 … 3.3. The date of the delivery is to be considered the shipment date of the Equipment in CMR. 3.4. __________________________________ ______________________________________ ______________________________________. 3.5 The following documents are to be shipped together with the Equipment: • Invoice (original and copy); • CMR to the Consignment name; • Specified packing list (2 copies); • Insurance certificate; 3.6. Prior shipment is allowed. 4. LIQUIDATED DAMAGES 4.1. _________________________________ _____________________________________ ______________________________________, the Seller shall pay to the Buyer the conventional penalty at the rate of 0, 5 percent of the delayed Equipment value per each week for the first four weeks and 1 percent per each following week, but total amount of agreed and liquidated damages is not to exceed 10 percent of the delayed goods value. 4.2. If the agreed payment dates of the present Contract are not observed due to negligence on the part of the Buyer, the Buyer shall pay to the Seller the conventional penalty at the rate of 0, 5 percent of the unpaid on term Equipment value per each week for the first four weeks and 1 percent per each following week, but total amount of agreed and liquidated damages is not to exceed 10 percent of the unpaid on term Equipment value. 5. QUALITY OF GOODS, PACKING AND MARKING 5.1. The quality of the sold Equipment shall be in conformity with the specifications of the manufacturing plant. 5.2. The packing of the Equipment to be shipped shall be in conformity with the standards established for this kind of Equipment and the chosen method of transportation, and shall ensure the safety of the Equipment during the transportation. Each place should be marked with address of the Buyer, name of the Seller, number of the place, size of the box (cm), net weight.   6. TERMS OF PAYMENTS 6.1. __________________________________ __________________________________: The Buyer transfers the down payment in the amount of … EUR 00 eurocents within 10 calendar days since the date the Contract is signed. … EUR 00 eurocents the Buyer transfers to the Seller’s account within 365 calendar days by the equal payments of …EUR 00 eurocents a month after the Equipment installation is finished and the statement of completion is signed.   6.2. __________________________________ _____________________________________ ______________________________________: 6.3. The Buyer will send without delay the copies of the payment confirmation documents to the Seller by e-mail after each money transfer. 7. WARRANTY 7.1 Quality of the shipped Equipment shall be in full conformity with technical conditions and specifications of the Quotation.   7.2 ___________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________. 7.3 If delay in putting the Equipment into operation takes place through the Seller’s fault the guarantee period shall be prolonged respectively. 7.4 ___________________________________ ______________________________________ during the period of warranty period or should they not conform to the terms and conditions of the Contract, the Seller shall undertake at the Seller’s option to remedy the defects or replace the faulty Equipment (spare parts) free of charge delivering them without delay to the country of the Buyer, the cost of transportation and insurance being at the Seller’s expense.   7.5 If the Equipment was damaged during the warranty period through the Buyer's fault, the repair work should be carried out at the expense of the Buyer. 8. _________________________ 8.1. __________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________. If the parties fail to reach an agreement, any dispute arising out of or in connection with the present Contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration under the Arbitration Rules of the Deutsche Institution fü r Schiedsgerichtswesen e. V. (DIS). The tribunal shall consist of three arbitrators. _____________________________ ______________________________________ _______________________________________ ______________________________________. 9. FORCE – MAJEURE 9.1. ___________________________________ ______________________________________ ______________________________________. 10. OTHER CONDITIONS 10.1. The present Contract shall come into effect on the date of signing it by both Parties. 10.2 Any amendment and addendum to the present Contract shall be valid only when they are made in written form and duly signed by both Parties. 10.3. The Contract ends on 31.12.2012. 10.4. The present Contract has been made out in two copies in English and Russian in one copy for each party and both texts being authentic. 10.5. All documents transmitted by e-mail (fax) are valid till the moment of the receipt of the originals. 11. LEGAL ADDRESSES OF THE PARTIES   THE SELLER: THE BUYER: FOR AND ON BEHALF OF THE SELLER: FOR AND ON BEHALF OF THE BUYER: __________________________

 

Exercise 4.


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2017-03-09; Просмотров: 658; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.009 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь